光纤施工合同范本
光缆施工合同范本
光缆施工合同范本篇一：合同编号：光缆施放合同发包方：承包方:20XX年签订地：日月光缆施放合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目概况（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程承包范围和内容1．承包范围：（1）架设泾谓变电站至绿豆包变电站ADSS光缆：;（2）架设绿豆包变电站至西开关站ADSS光缆：;（3）敷设非金属普通光缆：西开关站至东开关站2km；（4）电缆沟清理：西开关站至东开关站部分区域电缆沟清理。
约500米。
（5）光缆熔接。
2．工作内容：（1）承包范围内的查勘、施放的停电计划、放牵引绳、展放、接续成端的配合、旧线的回收等全部工作；（2）提供施工所需所有施工机具、人力及其它施工资源；（3）负责对发包方供应的材料进行质量交接验收及现场保管；（4）发包方供应的材料以外的其它材料的采购、运输、保管；（5）为保证施工安全、质量、进度所要采取的各种措施，以及为保证正常施工进行的各种协调工作；（6）青苗赔偿、开挖、树木砍伐、线路通道清理、各级通讯干扰处理、施工临时占地等，以及为了正常施工所需办理的一切手续。
向发包方转交拆迁赔偿等必要的原始资料和凭证；（7）承包方进场后应对线路走廊和工程本体进行看护和移交前的维护，并确保其在启动验收前满足设计规程要求；（8）配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、线路参数测试、系统调试、启动验收、保证线路畅通；（9）工程资料的归档、组卷与移交；保修期内的保修工作。
（10）合同价款：施工费：每公里元。
（工程竣工验收后，施工费以最终办理结算为准）第二条施工准备（一）发包方：1．免费提供有关工程施工的技术文件和图纸1套，承包方需要更多数量时，则增加的费用由承包方自理。
2．组织施工图设计交底。
3．提前完成工程所需所有材料，并运送到指定库房，保证施工过程中材料不欠缺。
光纤入户施工合同
光纤入户施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方光纤入户工程的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：__________光纤入户工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方负责为甲方进行光纤入户施工，包括光纤线路的铺设、设备安装、调试及验收等。
第二条施工期限2.1 工程计划开工日期：__________2.2 工程计划竣工日期：__________2.3 乙方应当按照约定的工期完成施工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。
第三条工程质量3.1 乙方应当按照国家有关标准和规范进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收合格后，乙方应当提供相应的技术资料和保修服务。
第四条工程费用4.1 工程总造价为人民币__________元（大写：__________________________元整）。
4.2 甲方应当按照约定的付款方式及时支付工程款项。
4.3 工程款的支付分为三次，具体支付方式如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的40%。
第五条甲乙双方的权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行；（2）按照约定支付工程款项；（3）协助乙方进行工程验收。
5.2 乙方权利和义务：（1）按照约定工期完成施工，保证工程质量；（2）提供相应的技术资料和保修服务；（3）遵守国家有关法律法规，不得损害甲方合法权益。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
小区光纤入户施工合同范本
小区光纤入户施工合同范本本合同由甲方（施工单位）和乙方（业主）共同订立，双方经友好协商，就小区光纤入户施工事宜达成如下协议：一、工程概述1.甲方将为乙方所在小区提供光纤入户施工服务。
2.工程涉及到的范围包括但不限于光纤线路铺设、设备安装及调试等。
3.施工过程中将尽量避免对小区环境和生活秩序造成不必要的干扰。
二、工程费用及支付方式1.工程总费用为{XXX} 元，需由乙方全额承担。
2.工程费用分为两部分支付：–预付款：为工程总费用的30%，共计{XXX} 元，乙方需在合同签订之日起三天内支付至甲方指定账户。
–尾款：为工程总费用的70%，共计{XXX} 元，乙方需在工程竣工验收合格后的三天内支付至甲方指定账户。
三、工期与责任1.工程的开始时间是合同签订之日起的三天内，工期为{X}天。
2.甲方将按照约定的工期和要求，全力以赴完成工程，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。
3.若因甲方原因导致工期延误，甲方需承担相应的违约责任，并对延误的部分乙方可要求按日违约金进行赔付。
四、工程验收与保修1.工程竣工后，甲方将组织相关人员进行竣工验收。
2.如果工程完成，符合国家相关标准和规定，甲方应当向乙方提供相关竣工报告和验收证书。
3.若工程不符合相关标准和规定，乙方有权拒绝验收，并要求甲方承担相应的返工费用。
4.工程验收合格后，甲方将对工程提供{X}年的免费保修服务。
五、变更与解除1.双方一致同意，如有对本合同内容的变更，需经双方书面协议并签字确认后方可生效。
2.在施工过程中如果发生不可抗力因素，导致无法完成工程，双方协商解除合同，已支付的费用原则上不予退回，双方不承担违约责任。
六、争议解决1.本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.若协商无果，双方一致同意将争议提交至当地有管辖权的人民法院裁决。
七、其他事项1.本合同自双方签字之日起生效，并具有法律效力。
2.本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
光纤施工合同范本
光纤施工合同范本
甲方：（委托方）
地址：
联系人：
联系电话：
乙方：（施工方）
地址：
联系人：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》以及双方的共同意愿，甲、乙双方就光纤施工事宜达成如
下协议：
一、项目名称：光纤施工工程
二、施工内容：乙方负责在甲方指定的地点进行光纤线路的铺设、连接和调试工作。
三、施工期限：本合同自双方签署之日起生效，施工期限为（具体时间），届时双方协商确定具体施工计划。
四、施工费用：甲方需向乙方支付的施工费用为（具体金额），其中包括人工费、材料费、设备使用费等。
支付方式为（一次性支付/分期支付），具体安排由双方协商确定。
五、施工质量：乙方保证所提供的服务符合国家相关标准，并保证施工质量达到甲方的要求。
如甲方对施工质量有异议，乙方应在合理时间内进行整改。
六、施工保障：双方在签订本合同后应互相配合，保障施工进度不受外界因素影响。
如遇不可抗力因素导致施工进度延误，应及时通知对方，并商定延期或解决方案。
七、违约责任：如一方未能履行本合同规定的义务，应承担违约责任。
违约方应按照实际损失向对方赔偿损失。
八、合同解除：如因不可抗力等原因导致无法完成施工，双方可协商解除合同，并按实际工作量支付相应费用。
九、合同变更：本合同如需任何变更，双方应书面协商一致，并签署书面变更协议。
十、合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的施工结束日终止。
合同签订后，如需延期或变更，应签署书面协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：签约日期：。
光纤熔接施工合同范本3篇
光纤熔接施工合同范本3篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：对甲方指定地点的光纤进行熔接施工，包括但不限于光纤的接续、测试、整理等工作。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______个日历天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：______元（大写：______________________），此价格为含税价，包含乙方完成本工程所需的全部费用。
2. 甲方在合同签订后______个工作日内，向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币：______元（大写：______________________）。
3. 工程竣工并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方支付乙方工程总价的______%，即人民币：______元（大写：______________________）。
4. 剩余工程总价的______%作为质保金，在质保期届满后______个工作日内，甲方无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交书面验收申请，甲方应在______个工作日内组织验收。
3. 验收合格的，甲方应签署验收报告；验收不合格的，乙方应在______个工作日内整改完毕，重新申请验收，直至验收合格。
光纤施工合同模板
光纤施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方光纤施工工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________光纤施工工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责光纤线路的规划、设计、施工、调试及验收等工作。
1.4 工程预算：双方确认的工程预算金额为人民币____元（大写：____________________元整），最终结算金额以实际发生为准。
二、合同工期2.1 工程计划工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
2.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收合格标准：工程完成后，经甲方、乙方及相关部门验收，符合国家及行业相关标准、规范要求，甲方满意并签署验收合格意见。
3.3 质量保修：乙方应承担工程质量保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限内出现的质量问题，乙方应在接到通知后____小时内予以解决。
四、工程价款及支付4.1 双方确认的工程预算金额为人民币____元（大写：____________________元整），最终结算金额以实际发生为准。
4.2 甲方应按照约定的付款方式及时支付工程进度款和尾款。
4.3 付款方式：（1）工程进度款：按照工程实际完成进度，甲方应按照约定的比例支付工程进度款。
（2）尾款：工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起____日内支付尾款。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程预算金额×0.1%×逾期天数。
简单光纤布线施工合同模板
简单光纤布线施工合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方需要对其（填写具体工程名称）进行光纤布线施工，双方经协商一致，达成如下合同：一、工程内容1.1 甲方委托乙方对（填写具体工程名称）项目进行光纤布线施工，具体工程内容包括但不限于：（1）光缆敷设；（2）光纤接头处理；（3）光纤设备安装；（4）光纤端口标识；（5）验收测试等。
1.2 施工工期：乙方应在签订合同后（填写具体工程工期），如遇特殊情况需延期，需提前向甲方书面报备。
二、工程款项2.1 甲方应按以下进度支付工程款项：（1）签订合同后，支付合同总额的30%作为预付款；（2）工程完成前，支付合同总额的50%作为中期款；（3）工程验收合格后，支付合同总额的20%作为尾款。
2.2 工程款项支付方式：甲方应在上述支付时限内，将款项汇入乙方指定账户，同时提供付款凭证。
三、质量保证3.1 乙方应保证施工过程中严格按照合同要求进行，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。
3.2 工程验收：乙方应确保工程符合设计要求并通过相关部门验收，如工程未能通过验收，乙方应负责整改并承担相应费用。
四、竣工资料4.1 乙方应在工程完成后，及时提供以下竣工资料给甲方：（1）工程竣工验收报告；（2）工程施工图纸；（3）光纤设备检测报告；（4）其他甲方要求提供的相关资料。
五、违约责任5.1 若一方未能按照合同要求履行义务，构成违约行为，应承担相应的违约责任。
5.2 若因不可抗力等原因导致工程无法继续或顺利完成，双方应协商解决，并根据实际情况调整合同内容。
六、合同变更6.1 若因工程变更或其他原因需要修改合同内容，双方应书面协商一致，签订书面变更协议，并按照新的合同内容执行。
七、法律适用7.1 本合同适用中华人民共和国法律。
八、其他事宜8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 如双方在履行合同过程中出现争议，应通过友好协商解决；如不能协商解决，则提交有管辖权的法院裁决。
光缆施工合同协议书免费
光缆施工合同协议书免费甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需要进行光纤通信线路的建设与维护，乙方具有相关的资质和能力进行光缆施工，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容与范围本合同所涉及的光缆施工项目包括但不限于：光缆铺设、光缆接续、测试与调试、以及后期的维护服务。
具体工程内容、施工范围和标准要求详见附件《工程任务书》。
二、工程质量乙方必须按照国家相关标准和行业规范执行施工，确保工程质量满足甲方的要求。
施工过程中，乙方应接受甲方或甲方委托的第三方的质量监督和检验。
三、施工周期乙方应于____年____月____日前开始施工，并确保于____年____月____日前完成全部施工任务。
如遇不可抗力因素影响施工进度，双方应及时协商解决。
四、合同价款与支付方式本合同总价款为人民币____元。
甲方应按照以下方式向乙方支付合同价款：预付款为合同总价款的30%，在乙方开工前支付；余款在工程竣工验收合格后一次性付清。
五、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任及赔偿标准按照《中华人民共和国民法典》及相关法律规定执行。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、合同的修改与终止本合同一经双方签字盖章，任何修改和补充均需以书面形式进行，并须经双方同意后方可生效。
合同期满或工程竣工验收合格后，本合同自动终止。
九、法律适用本合同的订立、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
十、合同文本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
光纤施工合同范本
第一条合同目的和范围
本合同是由甲方与乙方签订的光纤施工合作协议。
为了规范合作双方的权利义务关系，确保工程顺利进行，双方根据有关法律、法规的规定，按照平等互利、诚信守信的原则，经友好协商达成一致意见，特制定本合同。
第二条项目范围
乙方承担本项目工程的施工任务，包括但不限于以下内容：
1.施工工程范围
•光缆敷设
•光缆接续
•光源、接收器与光缆的连接
•网络测试
•光缆爆破处理等任务。
2.施工地点
施工地点以甲方提供的施工图及工程项目计划书确认为准。
第三条工程期限
本项目工程期限为（具体时间），甲、乙双方应按照工程计划进度完成施工任务。
若因不可抗力或其他原因导致施工工期出现变化，甲、乙方应立即协商，达成一致后修改工程计划，相关责任由双方协商解决。
第四条价款及支付方式
甲方指定乙方提供光纤施工服务，并支付相应的服务费用，总费用为（具体金额）人民币。
乙方在完成工程之后，甲方应在7个工作日内结算，并支付全部服务费用。
第五条质量保证
乙方承诺所提供的服务符合国家相关规定的标准，保证光缆的质量符合国家及地方标准及相关规定的要求。
若甲方在验收过程中发现工程质量不合格或施工程序不符合合同约定，应立即通知乙方，并要求乙方及时处理。
乙方在接到通知后应及时更改或重做相关工程，直至满足甲方的要求为止。
第六条违约责任
如因乙方原因导致本合同不能履行或履行不符合约定的，应承担违约责任。
违约责任的具体情况和承担方式，应依据合同条款互相商定，如无法协商，可向有关法律机构协调解决。
第七条保密责任
甲、乙双方约定，对于本合同涉及的所有信息及商业机密，双方均应保密，不得对外泄露或向第三方透露。
如有违反，应承担相应的法律责任。
第八条纠纷解决方式
本合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应友好协商，如仍无法达成一致意见，应将纠纷提交给合同签订地有关仲裁机构进行仲裁，结果为终局，仲裁费用由败诉方承担。
第九条合同生效及其他
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，合同期限内不能擅自修改、解除合同。
若需变更或解除合同，双方应书面协商后签署修改或解除合同协议。
本合同未约定事项，双方可另行协商确定，并可据此签署补充协议，补充协议效力等同于本合同。