合同管理模拟试题
2023年广东省监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)
2023年广东省监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的( )。
A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人2.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力3.根据美国AIA 标准合同文件，CM 合同中与雇主订立合同的当事人是A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商4.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在( )前一直有效。
A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书5.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为( )。
A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%6.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序7.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中，发包人根据用户需求，增加了设备运行的工况条件，设计人为满足新增的设备运行工况，修改设计方案，并完成了相应设计变更工作。
由此导致了设计人费用增加，修改增加的设计费用应由( )承担A.设计人B.提出增加设备运行工况的用户C.设计人和发包人共同D.发包人8.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
2023年重庆市整理监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)
2023年重庆市整理监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
A.2%B.3%C.5%D.10%2..建设工程设备招标采购通常采用的评标方法是（）。
A.综合评估法或最低投标价法B.最低评标价法或基准价评审法C.基准价评审法或最低投标价法D.综合评估法或最低评标价法3.业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报指定目的港价的。
国外供货方在投标时应报( )价。
A.FCAB.CIPC.FOBD.CIF4.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担5.根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件6.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是( )。
A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法7.在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段**的说法，正确的是( )。
A.不同类型的建筑材料***作为一个合同包B.允许供应商同时投标几个合同包C. 允许供应商投标一个合同包中的部分产品D.划分的合同包较小，有利于**供应商投标8.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试9.根据FIDIC《设计采购施工(EPC) /交钥匙合同条件》，承包商应在开工日期后( ) 天内向业主提交一份进度计划。
工程合同管理模拟试题
工程合同管理模拟试题【单选题】1. 下列哪项不是工程合同管理的基本步骤？A. 合同谈判. 合同执行C. 合同变更D. 项目验收答案：D解析：工程合同管理的基本步骤包括合同的谈判、签订、执行以及变更等环节，而项目验收则是整个工程项目管理的一部分，不属于合同管理的范畴。
【多选题】2. 在工程合同中，哪些条款通常被视为关键条款？A. 工期. 质量标准C. 付款方式D. 违约责任答案：ACD解析：工期、质量标准、付款方式和违约责任是构成工程合同核心内容的关键条款，它们对双方的权利义务产生直接影响。
【判断题】3. 工程合同一经签订，任何情况下都不得变更。
答案：错误解析：虽然工程合同具有法律约束力，但在特定条件下，如双方同意或因不可抗力等情况，合同可以进行适当的变更。
【简答题】4. 请简要描述工程合同管理的重要性，并举例说明。
答案：（参考答案）工程合同管理对于确保工程项目按预定的质量、成本和时间完成至关重要。
例如，通过有效的合同管理，可以确保承包商按照合同约定的标准施工，避免因质量问题导致的返工和延误。
同时，合理的合同管理还有助于解决项目实施过程中出现的争议，减少法律风险。
【案例分析题】5. 某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同规定了详细的工期和质量要求。
在施工过程中，由于原材料价格上涨导致成本增加，建筑公司希望提高合同价格。
请问在这种情况下，建筑公司应如何合法合理地处理此事？答案：（参考答案）建筑公司首先应查阅合同中关于价格调整的条款，看是否有相关的价格调整机制。
如果合同中有明确规定，应按合同执行；如果没有，建筑公司应与甲方进行沟通协商，提出合理的成本增加证据，并寻求双方认可的解决方案。
如果协商不成，可以根据合同争议解决条款采取仲裁或诉讼等方式解决。
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（）日内免费替换。
A.7B.14C.28D.30【答案】 A2、（2017年真题）建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】 C3、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】 C4、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认【答案】 B5、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。
A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价【答案】 B6、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()A.索赔事件发生的原因和证据资料B.索赔的依据C.索赔意向通知D.索赔报告【答案】 C7、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。
A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【答案】 A8、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。
工程建设合同管理模拟试题
一。
单选1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。
a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。
a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。
a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。
按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。
万元万元万元万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。
a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。
a.可继续施工b.应等待监理工程师进一步指示后在施工c.要求监理工程师再次检验d.可报请业主作出决定10.一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一致。
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)
招投标与合同管理考试模拟题（附答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、根据《合同法》的规定，要约在( )生效。
A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案：C2、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案：B3、自中标通知书发出( )内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案：A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案：A5、《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。
对方提供适当担保时，应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案：B6、合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案：D7、发包人应在在双方计量确认后( )内，向承包人支付工程款（进度款）。
A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案：B8、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。
A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案：A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。
A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案：C10、采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
2022年江苏省汇编监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
2022年江苏省汇编监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.采用综合评估法对机电产品采购进行评标时，每一位评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为( )。
A.加权评价值B.最高评价值C.独立评价值D.最低评价值2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专条款容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以( )的容为准。
A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求3.某工程采用《标准施工招标文件》进行招标，工程量清单中的某分部工程最高投标限价为24元/m³。
中标施工单位的报价为20元/m³。
工程施工中，该分部工程的实际单价为25 元/m3。
项目监理机构应按（）元/m³进行该分部工程合同价款结算。
A.20B.22.5C.24D.254.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行()制度A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查5.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在( )前一直有效。
A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书6.某大型复杂工程，施工技术要求高，对性能有特殊要求，则施工招标适宜采用的评标方法是( )A.综合评估法B.综合评标价法C.最低评标价法D.最低投标价法7.招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成一定价格的因素中，不应包括( )。
A.运输费B.运输费C.C.2 年内易损件费D.售后服务费8.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B.21C.28D.309.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是()。
2023年四川省汇编监理工程师《合同管理 》模拟试题
2023年四川省汇编监理工程师《合同管理》模拟试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是( )。
A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对监理人管理施工合同的工作要求是（）A.作为施工合同当事人履行合同义务B.在发包人授权范围内依据施工合同约定签发监理指示C.遵照发包人指示办理施工许可手续D.站在发包人利益优先的立场处理合同变更3.根据《标准勘察招标文件》，勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的，应由（）向政府管理部门提出申A.发包人B.勘察人C.监理人D.发包人和勘察人共同4.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021 年6 月1 日，投标有效期至2021 年8 月30 日止。
该项目如期开标并于2021 年6 月7 日完成评标，6 月11 日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021 年0 订立书面合同。
A.6 月27 日B.7 月11 日C.8 月1 日D.8 月30 日5.建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为( )。
A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用计日工计价的工作应从( )中支付A.暂估价B.暂列金额C.单价措施项目费D.总价措施项目费7.关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是( )。
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期满足*要求的，***C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行**计算8.施工单位采购大宗建筑材料，与材料供货商签订的合同属于( )合A.委托B.承揽C.买卖D.建设工程9.根据《标准设计施工总承包招标文件》十的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是( )。
2022年江苏省整理监理工程师《合同管理 》试题模拟
2022年江苏省整理监理工程师《合同管理》试题模拟学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试2.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的( )作为预付款A.30%B.20%C.15%D.10%3.根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变化D.局部武装暴动4.某大型复杂工程，施工技术要求高，对性能有特殊要求，则施工招标适宜采用的评标方法是( )A.综合评估法B.综合评标价法C.最低评标价法D.最低投标价法5.设计施工总承包模式与施工承包模式相比，主要优点是有利于( )。
A.业主选用指定的分包商B.吸引更多的投标人竞标C.发包人对承包人的监督和检查D.减少承包人的索赔6.某工程招标工期15 个月，投标工期提前1 个月，可以给招标人带来20 万元的收益。
其中一个投标人的投标报价3000 万元，工期14 个月，如果考虑工作因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。
A.3020B.2980C.3000D.30107.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力8.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人应在（）中载明工程开工A.开工报审表B.开工通知C.合同进度计划D.施工进度计划9.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是( )。
A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务围D.提供伴随服务不得收费10.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）A.一切险B.一切险加第三者责任险C.切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险11.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是( )。
工程建设合同管理模拟考试试卷(一)
2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)参考答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.A2.A3.C4.B5.D6.D7.D8.A9.C 10.B 11.A 12.A 13.A 14.D 15.D16.C17.A 18.C 19.A 20.D 21.C 22.A 23.C24.B25.C 26.D 27.C 28.C 29.A 30.B 31.D32.C33.C 34.A 35.D 36.B 37.D 38.B 39.B40.B41.B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.D 47.D48.D49.D 50.D2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.合同法律关系( )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实2.监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求( )赔偿损失。
A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.项目经理3.下列哪些财产可以抵押( )。
A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产4.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。
A.公证一般实行自愿申请原则，签证反之B.签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C.公证与签证的效力等同D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力5.可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求( )撤销。
A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院6.在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的7.在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《建设工程合同管理》模拟试题一、单项选择题（共50题，每小题1分。
每小题的被选项中，只有一个最符合题意，请将其题号填放在括号内）1. 某土建工程，合同规定结算款为150万元，合同原始报价日期为1995年3月。
工程于1996年5月建成交付使用。
则工程实际结算款为（ d ）万元。
工程人工费、材料构成比例及有关造价指数A、106.4B、143.6C、127.2d、159.62.设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是（）。
A.对承包人施工方案的进一步完善B.对承包人合理化建议的阐述C.对发包人要求的响应D.对发包人招标文件的补充3.中标通知书（a ）具有法律效力A.对招标人和中标人均B.只对招标人C.只对投标人D.对招标人和中标人均不4.设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应（a ）。
A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%5.设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。
合同必履行过程中进行阶段支付时，委托方（）。
A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回C.每次阶段支付时均不许扣减定金D.每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费6.担保方式中的保证是（）订立保证合同。
A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.合同当事人7.施工工程没有全部竣工，其中一项单位工程需要施工期运行则（）A.承包人应当提供所需要的器材和必要条件B. 承包人应当提供所需要的器材和必要条件，并承担全部试运行费用C. 发包人应当承担全部试运行费用D. 发包人应当提供所需要的器材和必要条件，并承担全部试运行费用8.合同规定由承包方包工包料，由承包方负责采购的材料因不可抗力导致损坏，由（）承担。
A.发包方B.双方共同C.承包方D.双方均不9. 承包人投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明( )为被保险人。
3 / 26A．业主B．承包商C．工程师D．业主和承包商10. 按照《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单11.承包商按照监理工程师的指标对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（）。
A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包方承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿12.业主或工程师指定的分包商签订工程承包合同时，其合同主体关系是（）。
A.业主与指定分包商B.工程师与指定分包商C.承包商与分包商D.业主和工程师共同与分包商13.施工合同承包人违约解除合同后（）。
A.发包人有权委托其他承包人施工B.发包人因继续施工需要，有权扣留承包人在现场的设备C.发包人扣留承包人在现场的设备应当减免承包人承担的违约责任D.发包人应暂停对承包人的一切付款14.工程标底是工程项目的（）。
A.中标合同价格B.招标预算价格C.施工结算价格D.工程概算总价格15.招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（）。
A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册16.当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以（）为准。
A.招标文件中的规定5 / 26B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上口头解答D.发给每个投标人的交底会会议记录17.材料采购合同执行过程中发现交货地点没有明确约定，如果需要运输，则（）。
A.采购人应当在供货商供货地点提货B.采购人应当在工地接货C.供货商将材料交给第一承运人D.供货商将材料交到工地18.施工合同文本规定，承包方有权（）。
A.分包所承包的部分工程B.分包和转让所承包的工程C.经业主同意分包和转包所承担的工程D.经业主同意分包所承担的部分工程19.因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（）承担。
A.发包方B.承包方C.发包方和承包方协商D.发包商和承包方共同20.初步设计经主管部门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，应由（）承担。
A.业主B.设计人C.监理人D.主管部门指定21.英国施工合同文本规定，当承包人发现意外地质条件有可能造成推迟竣工时间和影响合同价格时，应当（）A.立即向对方发出早期预警B.事后再进行索赔C.要求对方赔偿D.自己承担损失22.设计合同规定，设计单位和施工单位进行的设计交底的组织工作应由（）承担。
A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.协商确定单位23.已竣工工程交付使用之前应由（）负责成品保护工作。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.协商确定单位24.施工期到（）为止。
A.承包方递送竣工验收报告日期7 / 26B. 工程接收证书签收日C.竣工验收合格日期D.工程接收证书中写明的实际竣工日期25.当委托方因故要求中途中止设计时（）。
A.已付的设计费不退B.已付的设计费退回C.已付的设计费不退，并还应按实际所耗工时结清D.已付设计费退回，另作适当补偿26.工程项目中使用的任何工程设备必须得到（）的书面许可后方可运至现场。
A.业主B.承包方C.监理工程师D.设备供应商27评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论( )。
A．变更投标工期B．变更投标报价C．投标书中含有的技术细节D．中标通知书的主要内容28.承包商签订合同后，将合同的一部分包给第三方时，（）。
A.应征得业主同意B.可自行决定C.自行决定后通知业主D.自行决定后通知监理工程师29《施工合同条件》内规定的保留金属于（）A.合同计价方式B.业主的风险费用C.制约承包商履约的措施D.工程师可以自主使用的费用30.属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在( )以上的，必须招标。
A.1000万元B.100万元C.500万元D.200万元31. 《施工合同条件》规定变更范畴中我国没有包括的内容是（）A.改变合同中任何一项目工作的质量B．改变合同中任何一项目工作的施工时间C．改变合同中任何一项目工作内容数量9 / 26D．改变合同工程的基线、标高32.投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（）。
A.全部损失B.规定为除外责任内的损失C.在承保责任范围内的全部损失D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失33.采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将( )等一系列工作全部发包给一家承包单位。
A.勘察、设计、施工、监理B.设计、施工、材料和设备采购C.资金筹措、勘察、设计、材料和设备采购D.资金筹措、勘察、设计、施工、监理34.《施工合同标准文本》由( )三部分组成。
A.合同附件格式、合同条款和工程图纸B. 合同附件格式、合同条款和专用条款C.合同条款、专用条款和工程图纸D. 合同附件格式、通用条款和专用条款35.某建设工程施工过程中发生不可抗力，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）A、工期不予顺延B、建筑物受损由施工企业承担C、施工机具损毁由施工企业自行承担(国内的版本）D、施工人员受伤由建设单位承担36.依据《施工合同条件》规定，不可抗力事件的后果责任应当由（）承担。
（国际的版本）A. 雇主B. 承包商C .雇主和承包商共同 D。
雇主和承包商分别11 / 2637.标准施工合同通用条款的合同价格是（）A.中标价B.签约价C.投标价D.结算价38.施工评标应以( )为最优投标书。
A．投标价最低B．评审标价最低C．评审标价最高D．评标得分最低39. 投标单位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A．通过资格预审后不投标B．不参加开标会议C．中标后拒绝签订合同D．不参加现场考察40.承包商应在索赔事件发生后(( ))天内向工程师递交索赔意向通知。
A．10天B．20天C．l 4天D．28天41.设计合同承包方设计完成后，对所承担的设计任务的建设项目应配合施工进行技术交底，解决施工中的有关设计问题，其发生的费用( )。
A．业主另行支付B．设计单位自负C．双方协商D．监理工程师决定42.因设计错误导致工程出现重大损失，设计方应( )。
A．双倍返还委托方合同内约定的定金B．退还委托方全部设计费C．除退还委托方受损部分的设计费外，还应支付与该部分设计费相当的赔偿金D．委托方实际受到的损失赔偿受损失部分的工程费用43. 无责任方依据合同中的约定行使留置权时．所留置的财产应当是( )。
A．违约方向第三人抵押的财产B．不属于合同范围内的违约方财产C．合同标的物D．违约方上级单位的财产44.美国合同文本的风险型合同的采用（）计价方式。
A．总价合同 B。
单价合同C．成本加酬金合同 D。
固定价格合同13 / 2645. 工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是( )。
A.物B.财C.行为D.智力成果46. 赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。
A.中标通知书、工程量清单、标准B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸C.施工合同专用条款、图纸、工程量清单D.中标通知书、工程报价单、投标书47. .以下关于抵押的表述，不正确的是( )。
A.所有权、使用权不明或者有争议的财产不得作为抵押物B.抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具可以依法抵押C.当事人以航空器、船舶、车辆抵押的抵押合同自签订之日起生效D.当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效48. 按照《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金50%返还给承包商。
A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单49. 建设工程一切险保险合同于2010年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2010年3月20日。
为保证工程如期开工，承包人于2010年3月10日将建筑材料运至工地。
一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。
建筑工程一切险的保险责任开始时间为( )。
A.2010年3月1日B.2010年3月20日C.2010年3月10日15 / 26D.2010年3月18日50. 依据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列有关设计变更的说法，不正确的是( )。