二建机电-实务案例题
二级建造师之二建机电工程实务练习试题附答案详解
二级建造师之二建机电工程实务练习试题附答案详解单选题（共20题）1. 某设备重量85t，施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位，其中索吊具重量3t，自制专用抬梁重量5t，风力影响可略。
制定吊装方案时，最小计算载荷为()。
A.106.48tB.108.90tC.112.53tD.122.76t【答案】 C2. 自动化仪表的取源部件安装，做法正确的是（）。
A.在工艺管道防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接B.同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧C.温度取源部件在管道上垂直安装时，应与管道轴线垂直相交D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装【答案】 C3. （2021年第2批真题）下列工序中，不属于工业钢结构一般安装程序的是（）。
A.部件加工B.构件检查C.基础复查D.钢柱安装【答案】 A4. 散装锅炉本体安装程序中，汽包安装之后的工作是（）。
A.燃烧设备的安装B.锅炉本体受热面的安装C.尾部受热面的安装D.附属设备安装【答案】 B5. 关于设备保冷层施工技术要求的说法，正确的是（）。
A.保冷层拼缝宽度不应大于10mmB.设备支承件处的保冷层应加厚C.保冷层不能将设备铭牌处覆盖D.保冷设备的裙座可以不进行保冷【答案】 B6. 防腐蚀涂层施工时，若采用黏度高、100%固体含量的液态涂料，宜选用的涂装方法是()A.喷涂B.浸涂C.刷涂D.刮涂【答案】 D7. 建筑电气装置施工中，配电柜安装固定后的紧后工序是（）。
A.开箱检查B.母线连接C.调整试验D.送电运行【答案】 B8. 可用于输送生活用水的塑料及复合材料水管是（）。
A.聚苯烯管B.ABS管C.丁烯管D.聚氯乙烯管【答案】 C9. 电动机、电加热器属于（）的组成部分。
A.变配电工程B.电气动力工程C.电气照明工程D.备用电源【答案】 B10. 关于自动化仪表取源部件的安装要求，下列说法中正确的是（A.取源部件应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装后进行安装B.安装取源部件的开孔应设置在焊缝及其边缘）。
二建考试《机电》案例问题及答案
二建《机电》案例1.在定制分支电缆时，应注意哪些问题？【答案】订购分支电缆时，应根据建筑电气设计图确定各配电柜位置，提供主电缆的型号规格及总有效长度；各分支电缆的型号规格及各段有效长度；各分支接头在主电缆上的位置尺寸；安装方式垂直沿墙敷设水平架空敷设等；所需分支电缆吊头横梁吊挂等附件型号、规格和数量。
2.变压器的主要技术参数包括哪些内容？变压器的主要技术参数有额定容量额定电压额定电流空载电流短路损耗空载损耗、短路阻抗、连接组别等。
3.高压电器及成套装置的性能主要有哪些？【答案】高压电器及成套装置的性能主要有：通断、保护、控制和调节四大性能。
4.工程测量的基本程序是什么？基本程序是设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录。
5.管道中线测量的任务及内容是什么？管道中线测量的任务是将设计的管道中线位置测设于实地并标记出来其主要工作内容是测设管道的主点（起点、终点和转折点、标定里程桩和加桩等。
6.请简述千斤顶的使用要求有哪些？【答案】千斤顶必须安放于稳固平整结实的基础上，通常应在座下垫以木板或钢板。
千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、铝板等软性材料。
使用千斤顶时应在其旁边设置保险垫块随着工件的升降及时调整保险垫块的高度当数台千斤顶同时并用时，操作中应保持同步，使每台千斤顶所承受的载荷均小于其额定荷载。
5千斤顶应在允许的顶升高度内工作，当顶出至红色警示线时，应停止顶升操作。
7.对于超过一定规模的危大工程，施工单位应如何进行专项方案的审批？对于超过一定规模的危险性较大的专项工程施工单位应组织专家对安全专项施工方案进行论证实行施工总承包的由施工总承包单位组织召开专家论证会专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。
专家论证后施工单位应根据论证报告修改完善安全专项施工方案并经施工单位技术负责人（实行施工总承包的，还应当由总承包单位技术负责人签字、项目总监理工程师（建设单位项目负责人）签字后，方可组织实施。
二级建造师《机电实务》案例专项训练题《一》
案例（四） 一、背景 某小区一座高层住宅楼，由具有相应资质的 A 建筑公司总承包，在建设单位与 A 公司签订的总包 合同中明确指出，具有相应资质的 B 机电安装公司作为分包单位承担其中全部机电设备安装工程。 B 机电安装公司在室内给水、排水及采暖工程按设计要求完工后，通知监理单位和建设单位验收。 随即监理单位派给水、排水专业监理工程师会同建设单位项目负责人组织施工单位技术、质量负责人进 行验收。在查验施工单位提供的资料时，发现没有防腐、绝热部分质量验收记录;现场查看时还发现， 少量散热器安装明显不正，验收未能通过。 B 公司在全部工程完成后，按程序组织了单独验收。 二、问题 1.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300--2001 关于建筑工程质量验收划分的规定， 该工程的室内给水排水及采暖应属哪一级别?
第1页共3页
机电实务
案例（三） 一、背景 某机电安装公司经过邀请招标，中标一中型化肥厂的机电设备安装工程，其中，机修车间、给水排 水工程、空压机站等工程不包括在工程范围内。合同工期为 18 个月，总价一次包死。合同签订后，在 业主同意下，将部分非主体工程分包给三个具有相应资质的 A、B、C 三家公司。合同除工程范围、总 价格与总合同不同外，其他条款与总合同基本相同。在合同执行过程中发生下列事件： 事件一，安装公司在非标准件制作过程中，发现工程量多出 100t，遂向业主申请追加，遭到业主 拒绝。 事件二，A 公司施工时，把与设备连接的压缩空气管道和给水排水管道一起施工至车间墙外，安装 公司现场管理人员由于不熟悉情况，在 A 公司两项管道工程量追加单上签字确认。 事件三，在投产前两个月，安装公司总部组织生产大检查，发现 B 公司自身力量不足及安装公司 项目部协调不力使工期拖延 7 天。而 C 公司却因质量把关不严，有三处质量不合格。 事件四，B 公司增加人员和机具终于按期完工，并以据向安装公司提出赶工费要求，C 公司质量问 题有两处进行了彻底处理，而一处因无法达到质量要求，经安装公司和业主协商，做让步处理。 事件五，安装公司在非标准件制作拟采用手弧焊，焊接前确定并编制了手弧焊工艺参数，其内容包 括：焊条型号、直径、焊接电源种类、极性接法、道数五项。 事件六，A 公司施工的给排水管道完成后，对其安装部分和连接的设备一起进行了通水试验。 二、问题 1.事件一中，安装公司提出超量 100t 的非标准件签字索赔要求是否合理，简述理由。 2.简述事件二发生的原因和责任。应怎样妥善处理? 3.从合同管理的角度分析事件三发生的原因。 4.事件四中，安装公司对 B、C 公司处理有何不妥?说明理由。 5.安装公司焊接前确定并编制的手弧焊工艺参数是否完整?说明理由。 6.A 公司的做法有何不妥?
2020年二级建筑机电工程实务案例及答案
2020年二级建筑机电工程实务案例及答案一、案例分析案例一：某建筑机电工程项目，主要包括给排水、暖通空调、电气设备安装等工程。
在施工过程中，发现部分区域的排水管道存在严重的渗漏问题。
问题：1. 请分析可能导致排水管道渗漏的原因。
2. 针对上述问题，提出相应的解决措施。
案例二：某酒店的空调系统采用冷水机组作为冷热源，最近发现空调效果不佳，能耗较高。
问题：1. 请分析可能导致空调系统效果不佳、能耗较高的原因。
2. 针对上述问题，提出相应的改进措施。
二、答案解析案例一：1. 可能导致排水管道渗漏的原因：a. 管道材料质量不合格，抗渗性能较差。
b. 管道安装过程中，接口处理不当，造成接口部位渗漏。
c. 管道铺设地基处理不均匀，导致管道变形、开裂。
d. 管道焊接质量问题，如焊接缺陷、焊缝开裂等。
2. 解决措施：a. 选择合格的管道材料，提高抗渗性能。
b. 加强管道安装过程中的接口处理，确保接口部位严密。
c. 对地基进行均匀处理，保证管道铺设的稳定性。
d. 提高焊接质量，避免焊接缺陷和焊缝开裂。
案例二：1. 可能导致空调系统效果不佳、能耗较高的原因：a. 冷水机组制冷效果下降，可能由于设备老化或维护不当。
b. 空调系统保温效果不佳，导致冷热能量损失。
c. 空调系统过滤器堵塞，导致空气流通不畅，影响空调效果。
d. 空调系统运行管理不善，如不合理设置温度、湿度等参数。
2. 改进措施：a. 对冷水机组进行定期检查、维护，确保制冷效果。
b. 加强空调系统的保温措施，减少冷热能量损失。
c. 定期清洗空调系统过滤器，保持空气流通畅通。
d. 加强空调系统的运行管理，合理设置温度、湿度等参数。
以上案例分析及答案解析仅供参考，实际情况可能存在差异。
如有疑问，请结合实际情况进行调整。
二级建造师机电实务案例题
案例题（共5题,共120分，请根据背景材料,按要求作答)［案例1］某超市在居民区建设一连锁店的机电安装工程,业主通过招标，由具有机电安装工程总承包一级资质的A单位承接,其中空调所用制冷燃气溴化锂机组分包给具备专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责供货和安装.问题：(1)制冷机房的安装是否需要B单位负责编制施工组织设计?为什么？(2）燃气管道安装前,应通过什么方式向哪级部门告知？（3）制冷机房管道自检过程中的吹扫、试验由谁组织?哪些单位参加？简要回答燃气管道的试验要求。
(4)在燃气管道安装过程中，监理单位发现一名焊工的操作证到期，应怎样处理？（5)一年后，居民向环保部门投诉,制冷机房的冷却塔夜间噪声很大，同时业主发现机房制冷管道滴水,试问业主应找谁处理？答：(1)施工组织设计一般以单位工程项目为对象，制冷机房设备安装作为较复杂的分部项目,应编制施工方案，并由A施工单位编制包括制冷机房安装在内的施工组织设计.(2)施工单位应在燃气管道安装前，将有关情况书面告知直辖市或设区的市级特种设备安全监督管理部门。
(3)自检前的吹扫、试验由B施工单位组织，监理单位参加。
燃气管道的吹扫和试验应用压缩空气或氮气，气压试验时应逐步缓慢增加压力，升至试验压力后将压力降至设计压力检验,检验合格后应进行气密性试验，压力降应符合规范要求。
（4)立即停止焊工的作业，并对到期后该焊工施焊的压力管道接头，按有关管理制度检验、处理.(5）保修期为二个供冷期，所以工程在保修期内，管道滴水应由A施工单位负责组织保修，冷却塔属甲供设备，应由A施工单位组织协助修理，费用根据业主与B单位所签合同执行。
[案例2]某施工单位通过公开招标方式中标了某外资企业一新建的大型机电安装工程项目,并与业主签订了施工总承包合同.事件一:投标人在投标阶段,根据招标文件所提供的施工图纸核对工程量清单,发现招标人提供的工程量清单中的工程量与招标图纸存在较大差异。
二级建造师《机电实务》案例分析题(附答案)
也可用分包方式转移风险。
④利用各种可能进行国际合理避税，利用资金进行有利于自己的国际贸易。
2.事件1中
(1)当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元;
本事件为不可抗力，可索赔工期30天;战乱不同于自然灾害，经济损失可以进行协商索赔，故可索赔费
械台班费20万元，其他费用25000元，另需新购置钢丝绳和吊索具约30000元;
第二套方案采用两台100t汽车式起重机抬吊，其租赁费10000元/日台，经测算共需16天，而人工费
和其他费分别可降低70%和30%。由于吊装方案选取得当，工程提前8天竣工。
问题：
1.针对事件1：评标委员会没有评审B、D公司的投标文件，说明理由。
2.事件1中，A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少?
3.事件2中，业主的做法是否合理，简述理由。双方协调后，可怎样处理?
4.联动试运行应达到什么标准?
：
(案例题四)
某机电安装公司承接了某钢厂的2350中板生产线安装工程。其中包括推钢式加热炉炉筋管耐热滑块的
焊接安装，重量11t的加热炉汽包吊装，吊装高度为24m，16台行车的吊装，四辊可逆轧机的安装，单件最
(5)高压水系统、液压润滑系统管道的化学处理，液压管道带压循环酸洗，存在化学物质腐蚀和中毒伤
害。
(6)现场要安装的大型设备较多，存在深基坑，有意外跌落的危险。
(7)各专业工种、施工各阶段的交叉作业，存在交叉作业的危险。
3.施工单位临时用电的准用程序如下：
(1)施工单位根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场临时用电施工组织设
2020年二建《机电工程实务》真题及答案(案例分析题)
2020年二建《机电工程实务》真题及答案（案例分析题）2020年二建《机电工程实务》真题及答案（案例分析题）工业锅炉试运转合格的标准：①试运行系统应按设计要求全面投运，首尾衔接稳定连续运行并达到48h。
②参加试运行的人员应掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技术。
三、案例分析题(一)背景资料某安装公司总包氨氢压缩分厂全部机电安装工程，其中氨氢压缩机为XX式。
工作压力为32Mpa，电机与压缩机本体分两件进场，现场用齿式联轴器XXXX系统的XXX随机组订货，现场组装试验。
开工前，安装公司决定压缩机系统的机械设备、电气自动化、管道等XXX单位自行变换，防腐保温及其他非主体工程分包给具有相应资质的分包XXX安装公司对分包工程从技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行施工XXXX。
施工前，施工方案编制人员向施工作业人员作了分项、专利工程的施工XXXX，由于交底内容全面、重点突出、可操作性强，故施工中效果明显，工程进XXX。
试运行阶段，一台压缩机振动较大，经复查土建无施工质量问题，基XXXXXX质量全部合格;复查安装记录：垫铁设置合理且按规定定位焊接XXXXXXXX符合质量要求，测量仪器精度合格，各种环境因素对安装无影响。
XXXX进一步认真复查并处理。
考试时间考试科目9月24日上午9:00—11:00建设工程经济下午14:00—17:00建设工程法规及相关知识9月25日上午9:00—12:00建设工程项目管理下午14:00—18:00专业工程管理与实务(10个专业)问题：1.【题干】压缩机系统的管道，按压力分应属于哪一类?应进行哪些试验?【答案】10—100Mp 高压管道设计压力大于1Mp 流体管道阀门进行壳体压力试验，密封性试验根据我国《建筑法》的相关规定，下列表述：“建设工程开工后，施工单位应当按照国家有关规定向工程所在地的省级建设行政主管部门申请施工许可证。
”中，有( )处错误。
管道系统实验(压力试验，泄漏性试验，真空度实验)2.【题干】对分包工程管理的主要依据有哪些?【答案】对分包工程施工管理的主要依据是工程总承包合同;分包合同;承包工程施工中采用的国家、行业标准有关法律法规及规范、规程、规章制度;总承包方及监理单位的指令。
二建考试题机电工程实务案例题【最新版】
二建考试题机电工程实务案例题案例分析题【案例一】施工总承包单位与建设单位于2012年2月20日签订了某泵站工程施工合同。
合同中约定：①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。
工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件：事件1：3月19～20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。
事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d，3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。
事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。
期间工造成人员窝工300工日。
事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。
针对事件1～3，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
问题1.【题干】事件1～3中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。
【答案】施工总承包单位就事件1～3提出的工期和费用索赔是否成立的判定：事件1：工期索赔成立，费用索赔不成立。
理由：由于不可抗力造成的工期可以顺延，但窝工费用不给予补偿。
事件2：工期和费用索赔不成立。
理由：租赁的吊车维修保养属于承包商自身的责任。
事件3：工期和费用索赔成立。
理由：由于设计变更造成的工期延误和费用增加的责任应由建设单位承担。
【解析】【考点】2.【题干】事件1～3中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?【答案】事件1～3中，施工总承包单位可获得的工期索赔：事件1：可索赔工期2d。
事件3：可索赔工期5d。
共计可索赔工期7d。
事件1～3中，施工总承包单位可获得的费用索赔：300工日×45元/工日=13500元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
二建机电实务案例题某市体育馆配套安装工程项目经过业主施工招标，选定A安装公司为中标单位。
施工合同中约定，设备由业主负责采购。
A安装公司将通风与空调工程的安装分包给了B专业工程公司。
该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：事件1：施工招标过程中共有5家(A、C、D、E、F)安装公司竞标。
其中E安装公司的招标文件未按招标文件要求的时间提交，在投标文件的截止时间后30min送达；F安装公司的招标文件未密封。
事件2：空调设备保温工程施工完毕，并已作检查验收。
监理工程师对某处的保温施工有怀疑，要求A安装公司作再次进行检验，A公司以空调设备保温是B公司施工为由拒绝检验。
事件3：在业主的要求下，A公司进行了检验，空调设备保温合格，A公司要求监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延影响的工期。
事件4：业主采购的工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，由此增加了设备保管费支出。
问题：(1)E、F安装公司的投标文件是否会得到评标委员会的评审?为什么?(2)针对事件2，A公司的做法是否妥当?请说明。
(3)针对事件3，A公司的要求是否合理?请说明。
(4)针对事件4，A公司可否向业主申请增加的设备保管费?请说明。
(1)对E、F公司的投标文件不评审，按照《招标投标法》，逾期送达的投标文件视为废标；未密封的投标文件视为废标。
(2)A公司的做法不妥。
因为A公司与B公司是总分包关系，A公司对B公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任进行检验。
(3)A公司的要求合理。
发生的全部费用应由业主承担，可以顺延工期。
(4)A公司可以向业主申请增加的设备保管费。
因为业主供应的设备提前进场，导致保管费用增加，属于业主责任，由业主承担发生的保管费用。
A公司在国外承包一项咖啡生产线工程，合同条款关于不可抗力的定义中没有提到罢工是否应视为不可抗力事件，施工期间，该国因闹学潮而触发了大规模的罢工，该咖啡生产线项目也受罢工影响，部分施工人员因交通瘫痪而缺勤一周之久。
A公司因此致函业主提出索赔，指出罢工应视为不可抗力事件。
该国的宪法规定罢工是非法，但在执行时对罢工却是默许的，从来不曾视为不可抗力事件，因此业主拒绝A公司的索赔要求。
由此引起双方争端，最后诉诸国际仲裁。
仲裁法庭在裁决该案时，首先查阅承包合同，未发现对罢工有明确的规定，合同中有一条款规定：“凡本合同未涉及的事项依据国际惯例或国家现行法律执行”，于是仲裁法庭根据该国的宪法裁定A公司胜诉。
问题：(1)索赔处理中要求具备哪些合同基本知识?(2)该事件索赔成功主要运用了哪些索赔技巧?(3)在索赔报告中应叙述哪些内容?(4)索赔报告的关键部分应有哪些内容?(1)索赔中除了要具有索赔意识外，还必须有专业知识作基础。
这些专业知识可以概括为三个方面即工程成本知识、合同知识、谈判知识等。
(2)该事件索赔成功的索赔技巧是：承包商的成功之处在于利用了合同条款中出现的矛盾、漏洞，实际上承包商并非不知道该国的宪法规定与实际执行情况的差别，但在缔约时没有提出，而是等到时机成熟时再利用合同条款的漏洞提出索赔要求。
(3)索赔报告中概括地叙述索赔事项，包括事件发生的具体时间、地点、原因、产生持续影响的时间；承包商为该索赔事项付出的努力和附加开支；承包商的具体索赔要求等。
(4)索赔报告的关键部分是合同的论述，论证并说明自己有索赔权力，它是索赔能否成立的关键。
在合同、法律的基础上，合同论证部分按索赔事件发生发展处理过程叙述，使业主清楚地了解事项的始末及承包商处理索赔事项上作出的努力、付出的代价。
论述时应明示引证资料的名称、编号、便于查阅。
A安装公司中标承建某生产线设备的安装，双方按规定签订了设备安装承包合同，设备的采购和运输由建设单位负责，设备的安装技术标准为设备制造厂的技术标准，合同约定工期为6个月，定于8月1日开工。
生产线的土建工程由建设单位分包给了B建筑公司，工程开工后发生了如下几项事件：事件l：生产线设备由国外引进，在运输过程中遇到台风，延迟了3天到达施工现场。
事件2：A公司进场后，在设备基础检测中，发现土建施工的基础与设计图纸不符，因设备基础返工，影响了施工进度。
事件3：施工人员在生产线设备安装中，A公司按我国国家标准进行施工验收。
事件4：施工开始后，建设单位提出要在12月30日完工试生产，要求A公司赶工。
问题：(1)生产线设备晚到了3天，A公司说影响了开工日期，是否正确?(2)基础与设计图纸不符，A公司能否向B公司提出索赔?(3)A公司按我国国家标准进行施工验收是否妥当？(4)建设单位要求在年底完工，A公司可以提出哪些索赔费用?(1)不正确，生产线设备晚到3天，不会影响开工日期，可能会影响施工进度。
因A公司进场后的安装工序首先是施工准备和基础检测。
(2)基础与设计图纸不符，A公司不能向B公司提出索赔。
因为A公司与B公司没有合同关系。
A公司可向建设单位提出索赔。
(3)A公司按我国国家标准进行施工验收是不妥当的，应按合同规定的制造厂技术标准进行施工验收。
(4)A公司因合同变更可以提出赶工索赔和延期索赔，因工程变更造成的时间、费用的损失可以提出索赔。
某电厂动力车间扩建工程，通过招标，A安装公司中标承包动力车间扩建工程。
双方按规定签订了施工承包合同，约定工期为6个月，7月1日开工，在当年12月31日必须竣工。
A 公司进场后，因原有设备搬迁拖延，业主于7月10日才提供全部场地，影响了工程的开工时间。
A公司租赁的施工机械因运输问题推迟到7月15日才进场。
在施工时，因设计变更，造成施工时间增加；到工程验收时，业主提供的材料质量缺陷，A公司返工造成工期损失和人工费增加。
问题：(1)在动力车间扩建工程中按索赔发生的原因分析，存在哪些索赔?(2)因原有设备搬迁拖延和材料质量问题造成返工事件，A公司应提出哪些索赔?(3)因设计变更和施工机械问题A公司能否提出索赔?(4)A公司在签订合同后应如何使用索赔技巧来增加工程效益?(1)在动力车间扩建工程中按索赔发生的原因可分为延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔和不利现场条件索赔。
(2)因为施工场地提供的时间延迟属于甲方应承担的责任，可以提出工期补偿和费用补偿要求；由于甲方供应材料质量问题造成返工事件应当索赔，故甲方应给予工期补偿和费用补偿。
(3)设计变更造成的工期影响是属于业主责任，所以A公司可以向业主提出工期索赔要求；租赁的施工机械推迟进场，属于A公司承担的风险，A公司不能据此提出索赔要求。
(4)A公司在签订合同后应早发现索赔机会；对口头变更指令的确认；及时发出“索赔通知书”；索赔事由论证要充足；索赔计价方法和款额要适当；力争单项索赔，避免总索赔；坚持采用“清理账目法”。
某钢铁总厂轧钢工程，由具有相应资质的A冶金建设公司总承包，建设单位与A公司签订了总承包合同，合同中约定A公司承担轧钢设备的安装、试车和投料试生产。
A公司将部分设备安装工程分包给了B公司，并与B公司签订了分包合同。
B公司在设备安装工程按设计要求完工后，直接通知监理单位和建设单位组织验收。
问题：(1)A公司在与建设单位签订总承包合同时还应注意什么?(2)A公司与B公司签订分包合同是否妥当，分包合同应包括哪些内容?(3)A公司对B公司应如何进行全过程的施工管理?(4)B公司在完工后，直接通知建设单位组织验收是否正确?为什么?(1)A公司在与建设单位签订总承包合同时还应注意到：工程总承包范围包括投料试生产并出产品，应另外签订合同或协议书，作为工程总承包合同的补充合同。
(2)不妥当，A公司在决定分包和选定分包队伍前应征得建设单位的认可。
签订的劳务分包合同包括劳务方开工日期、完工日期、工程施工范围、应遵守的技术标准、法律法规等方面的内容。
(3)A公司对B公司及分包工程的施工，应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。
(4)B公司在完工后直接通知建设单位组织验收是不正确的，因为B公司是分包方，对关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后，均应事先通知A公司组织预验收，认可后再由A公司通知建设单位组织检查验收。
某变配电装置施工项目由A施工单位中标。
签订工程承包合同后，A施工单位在未收到施工图纸的情况下，即进行了施工组织设计的编制，施工单位在原投标书的基础上，只是进行了格式和内容的简单调整，即作为该项工程的施工组织设计。
在投标书中，该施工单位承诺：安装工程优良率达到92％以上，工程竣工时间比招标文件中要求的时间提前1个月；该施工单位在编制施工组织设计时，将以上内容改为：建设安装工程优良率达到90％以上，工程竣工时间比招标文件中要求的时间提前40天。
问题：(1)A施工单位在未收到施工图纸的情况下编制施工组织设计是否正确?为什么?(2)A施工单位编制施工组织设计的主要依据有哪些?(3)A施工单位更改工程优良率的目标指标是否妥当?为什么?(4)A施工单位更改工程建设工期的目标指标的做法是否妥当?为什么?(1)这种做法不正确。
因为施工图纸是施工组织设计的重要编制依据之一，所以该施工单位应在收到施工图纸后，进行施工组织设计的编制工作。
(2)A施工单位编制施工组织设计的主要依据是：招标投标文件、工程合同、施工图纸、与工程建设相关的法律法规、工程适用的标准规范、施工单位的企业标准及资源状况、工程现场的实际情况及当地的气候环境等。
(3)将安装工程优良率降低的做法是不正确的。
因为在投标文件中，以上目标指标是投标方对招标方的重要承诺，具有法律约束力，投标方(即A施工单位)是不能擅自违背的。
(4)将工期改为提前40天的做法是可以的。
施工单位将工期适当提前作为自控目标，便于施工单位进行弹性控制，以保证达到预定的工期目标。
某施工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。
由于中标时间距工程的开工时间很短，所以该施工单位在工程开工后，才完成施工组织设计的编制工作。
施工过程中，建设单位对该施工单位的施工质量很满意，将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进行施工，签订了施工合同。
该施工单位认为自己已经编制了施工组织设计，且保温工程、防火工程只是附属工程，所以不需要再编制施工组织设计。
后来在建设单位的要求下，该施工单位的工程项目部编制了增加工程的施工组织设计，由项目总工程师审批后下发执行。
问题：(1)该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确?为什么?(2)该施工单位在承担保温工程、防火工程的施工后，是否还有必要编制施工组织设计?为什么?(3)新增加保温工程、防火工程后，该施工单位是对原有施工组织设计进行全面修改，还是进行补充，理由是什么?(4)增加工程的施工组织设计的审批程序是否正确?应该怎么做?(1)这种做法不正确。