10kV与以下配网工程施工合同书
配电工程合同模板
配电工程合同模板配电工程合同范本。
一、甲方（甲方名称）：法定代表人（负责人）：地址，（甲方地址）。
电话，（甲方电话）。
传真，（甲方传真）。
二、乙方（乙方名称）：法定代表人（负责人）：地址，（乙方地址）。
电话，（乙方电话）。
传真，（乙方传真）。
鉴于甲方拟委托乙方进行配电工程项目，为明确双方权利义务，特订立本合同。
一、项目名称，（项目名称）。
二、项目地点，（项目地点）。
三、项目内容，（项目具体内容）。
四、项目工期，（工程开始日期至结束日期）。
五、合同价款，本合同总价款为（总价款），支付方式为（支付方式）。
六、质量标准，乙方应按照国家有关规定和标准，严格按照合同要求进行工程施工，保证工程质量。
七、合同变更，任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
八、违约责任，若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
九、保修期，乙方应对工程实行（保修期），保修期内，如发现工程质量问题，乙方应负责免费维修。
十、验收标准，工程竣工后，甲方有权组织验收，合格后方可结算。
十一、争议解决，双方发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，提交有关部门进行调解或仲裁。
十二、其他事项，本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
十三、合同生效，本合同经双方签字盖章后生效，有效期至工程竣工验收合格并结清款项之日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期，年月日日期，年月日。
合同附件：1. 项目实施方案。
2. 工程图纸和技术资料。
3. 其他必要资料。
以上为配电工程合同的范本，甲乙双方在签订合同时应认真阅读并理解合同内容，确保双方权益。
在签订合同时，可根据实际情况进行相应的修改和补充，以确保合同的全面性和有效性。
希望双方能够遵守合同约定，共同完成配电工程项目，实现双方的合作共赢。
10kv农网合同模板
10kv农网合同模板一、甲方（供电公司）：地址：电话：法定代表人：二、乙方（用户）：地址：电话：法定代表人：根据《中华人民共和国电力法》、《电力行业管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，就甲方向乙方供应10kv农网电力服务事宜，达成如下合同：第一条供电范围。
1.1 甲方向乙方供应的电力服务范围为10kv农网电力服务，具体供电范围为乙方提供的用电设施所在地。
1.2 乙方需确保其用电设施符合国家电力行业标准，并按照甲方要求进行用电设备的验收和接入。
第二条供电设施。
2.1 甲方应保证所供应的电力设施符合国家标准，保证供电设施的正常运行。
2.2 乙方应配合甲方进行电力设施的安装、维护和检修工作，保证供电设施的安全可靠。
第三条电力计量和结算。
3.1 甲方应根据国家电力行业计量标准，对乙方用电进行合理计量，并提供用电量统计信息。
3.2 乙方应按照甲方的收费标准和结算周期，及时足额支付电费。
第四条供电服务质量。
4.1 甲方应保证供电服务的连续性和稳定性，确保乙方用电设施的正常运行。
4.2 乙方应遵守甲方的用电管理规定，合理使用电力资源，确保用电设施的安全运行。
第五条电力安全。
5.1 甲方应加强对供电设施的安全管理，确保供电设施的安全运行。
5.2 乙方应加强对用电设施的安全管理，确保用电设施的安全使用。
第六条违约责任。
6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 若因不可抗力或其他不可预见的原因导致供电服务中断或损坏，甲方不承担责任。
第七条合同变更。
7.1 本合同任何条款的修改必须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
7.2 未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
第八条合同期限。
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的期限届满。
8.2 合同期满前，双方如需续签合同，应在合同期满前30天内协商一致并签订书面续约协议。
10k配电施工合同
10k配电施工合同1. 引言甲方：地质：联系人：方式：乙方：地质：联系人：方式：2. 工程概况2.1 工程名称： 2.2 工程地点： 2.3 工程内容： 2.4 工程规模：2.5 工期要求：3. 乙方责任3.1 乙方应按照甲方提供的设计图纸和要求执行施工任务。
3.2乙方应按照相关法律法规、标准和规范要求进行施工，保证施工质量合格。
3.3 乙方应配备足够的施工人员和所需的工具设备，确保工程顺利进行。
3.4 乙方应按照工期要求完成工程，并确保工程交付甲方使用。
4. 甲方责任4.1 甲方应按照约定支付工程款项。
4.2 甲方应提供完整的设计图纸和工程要求给乙方。
4.3 甲方应协助乙方办理相关施工手续，如施工许可证等。
4.4 甲方应提供工程所需的场地和相关配套设施。
5. 工程款项支付5.1 甲方应在工程开工前支付工程款项的30%作为预付款。
5.2工程款项的支付方式为：甲方根据乙方提供的发票结算，乙方提供发票后，甲方应在收到发票后的10个工作日内支付相应款项。
6. 违约责任6.1 若乙方未按照约定完成工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行整改，并可按照合同约定的方式对乙方进行相应责任追究。
6.2 若甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并可暂停工程的进行直至甲方支付相应款项。
7. 保密条款7.1 双方在合作过程中可能涉及到商业机密和技术机密，双方应互相保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
7.2 本条款的保密期限为合同终止后的五年。
8. 合同解除与终止9. 争议解决9.1 对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
9.2 若协商未果，则提交至双方签署合同所在地的仲裁委员会进行仲裁。
9.3 仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
10. 其他10.1 本合同自双方签署之日起生效，并对双方具有法律约束力。
10.2 本合同未尽事宜，双方可通过补充协议进行约定。
10.3 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等效力。
电力10kv线路施工合同模板
电力10kv线路施工合同模板电力10kv线路施工合同。
甲方，_____________（以下简称甲方）。
乙方，_____________（以下简称乙方）。
鉴于甲方拟对_____________（以下简称项目）进行10kv线路施工，现甲乙双方经友好协商，就有关施工事宜达成如下合同：第一条项目概况。
甲方委托乙方对项目进行10kv线路施工，具体工程内容包括但不限于线路杆塔安装、导线敷设、变压器安装等工作。
第二条工程期限。
本合同工程期限为_____________（具体工程期限），甲乙双方应按照合同约定的工程期限完成施工任务。
第三条施工费用。
1. 本合同工程总造价为_____________（具体金额），甲方应按照工程进度支付施工款项。
2. 施工款项支付方式，甲方应按照工程进度支付施工款项，具体支付比例为_____________。
第四条施工质量。
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量符合相关规定。
2. 施工过程中如发现质量问题，乙方应及时整改，确保工程质量。
第五条安全生产。
1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 甲方应提供必要的安全生产条件和保障措施，确保施工过程中的安全。
第六条工程变更。
1. 若因不可抗力等原因，导致工程内容或工程期限发生变更，甲乙双方应及时协商解决，并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的费用增加或减少，甲乙双方应协商确定，并签订书面变更协议。
第七条竣工验收。
1. 施工完成后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
验收合格后，甲方应及时支付尾款。
2. 如因乙方原因导致竣工验收不合格，乙方应承担相应责任并进行整改，直至合格为止。
第八条违约责任。
1. 若甲乙双方任何一方违反本合同约定，致使对方受到损失的，应承担违约责任。
2. 若乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿相应损失，并可解除合同。
第九条法律适用。
本合同的签订、履行、变更和解释均适用中华人民共和国法律。
10kv配电工程合同
10kv配电工程合同一、合同基本信息合同编号：[填写]甲方（供电方）：[填写]乙方（用电方）：[填写]签订日期：[填写]合同有效期：[填写]二、项目概述本合同所涉及的10kV配电工程主要包括但不限于以下几个方面：1. 工程设计与规划；2. 施工材料与设备的采购；3. 工程施工与安装；4. 调试与验收；5. 维护与保养；6. 应急预案与安全管理。
三、双方权利与义务1. 甲方负责提供符合国家标准和技术规范的设计方案，确保工程质量满足合同约定的要求。
2. 乙方负责按时支付工程款项，并提供必要的施工条件和协助。
3. 双方应严格遵守国家有关电力设施的法律、法规，确保工程安全、合法。
四、工程进度与验收1. 甲方应根据合同约定的时间表推进工程进度，及时向乙方通报进展情况。
2. 乙方有权对工程进度进行监督，并在各个阶段完成后进行验收。
3. 工程完工后，由双方共同组织验收，确保各项指标达到设计要求。
五、质量保障与售后服务1. 甲方应对所提供设备和施工质量提供一定期限的保证，并对出现的质量问题负责修复或更换。
2. 乙方在使用过程中应合理操作，遵守安全规程，对于因操作不当导致的故障不属保修范围。
六、违约责任如一方未能履行合同中的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决合同执行过程中如出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、附件1. 工程设计图纸及相关技术文件；2. 设备清单及规格参数；3. 施工进度表和验收标准；4. 相关法律法规和标准。
10kV及以下配网工程施工设计方案(方案)
***县2011年农网升级改造工程及无电区建设工程施工组织设计（方案）批准：审核：校对：编制：*********************2011年11月目录第一章、工程概况及特点。
4 1.1工程地理位置。
4 1.2工程地质。
5 1.3工程量。
5 1.4工程施工工期。
5 1.5与工程相关的协调单位。
5 第二章：施工组织机构。
6 2.1组织机构网络图。
6 第三章、施工方案。
5 3.1施工准备。
9 3.2施工工序及总体安排。
13 3.3主要工序及施工方法。
14 第四章、工期及施工进度要求。
42 4.1工期规划及要求。
424.2主要物资供应计划。
44 第五章、质量目标、质量保证体系及技术措施。
455.1质量目标。
45 5.2质量管理机构及主要职责。
46 5.3质量管理措施。
485.4质量管理及检验标准。
49 5.5质量保证技术措施。
50 第六章、安全管理目标。
516.1安全管理目标。
51 6.2安全管理组织机构及职责。
51 6.3安全管理制度及办法。
53 6.4重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制。
54 第七章、现场文明施工。
547.1文明施工管理机构及保证体系。
54 7.2文明施工目标。
56 7.3文明施工管理制度。
57 第八章、环境保护措施。
588.1概述。
58 8.2方针和目标。
58 8.3职责。
58 8.4实现环境管理方针目标主要措施。
58 附：施工组织设计方案审核记录表。
60***县2011年农网升级改造工程及无电地区建设工程施工组织设计（方案）第一章、工程概况及特点本工程系农村电网升级改造工程及无电地区配网建设工程，改造升级工程因其原有供电线路已使用多年，现已不能满足供电质量、安全的要求，同时解决部分无电区人民群众生活生产用电需要。
因此,我方对此次工程中标项目十分重视，力求安全、高速、优质完成施工任务，使业主早日受益。
1.1工程地理位置：***县2011年农网升级改造工程及无电地区建设工程，第一阶段实施项目为28个单项工程，分布于28个村组。
145712_10kV及以下配电网建设施工方案
10kV及以下配网建设(电气安装工程)施工方案项目名称：xxxx迁改10KV配网线路工程编号:施工地点：xxxx二期施工单位：编写：审核：2010年11月28日一、 工程概况1.1工程概述此工程名称为:xxxx 迁改10KV 配网线路工程，工程编号为：2101100016,施工的具体地点：xxxx 二期，总施工工期约20天（不含工程验收时间)。
1.2工程特点本工程为线路迁移工程,位于xxxx 二期.工程电缆管部分与电信线路平行，两处需进行顶管工程.未保证工程的顺利进行，需要进行多方面的配合.施工临时用水用电可从已有的管网连接,场地堆放材料可从项目场地借用,办公、住宿安排在公司项目部，根据该工程的特点，我们必须制定该项目的现场施工具体方案。
1.3施工组织机构图1.4主要工程量1、拆除10KVxx 线-xx 支线＃16杆至#20杆架空导线及#17至＃19电杆等;2、在＃16杆装设相应横担，采用耐张线夹固定振兴支架空线;3、在＃16杆拉线一组,杆上装设备：避雷器1组(3个）;隔离开关1组；4、沿围墙边埋地敷设Φ167电力保护管（有2处进行顶管），穿YJV22-3＊70mm2高压缆；项目经理：现场技术负责人：机工：电工：质安员：施工技术人员：材料运输：资料员：5、制作电缆井;6、接地装置安装（含接地母线及接地极）.二、编制依据为确保安全、优质的完成施工任务，依据《国家电网公司县城电网建设与改造技术导则》、《10KV及以下配网设计手册》、《电器安装工程手册》、《低压电网整改技术导则》及实地考察，并参照《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》、施工安全流程管理规定》、电网工程建设标识和安全文明施工规范手册》、《广东省城乡电网建设与改造工程竣工验收实施细则》等规范（程）及《广电集团配网工程典型施工作业指导书》的有关要求，特制订本施工方案。
本方案未尽事宜，应按照相关规程的要求执行.三．施工准备3。
1技术准备施工技术资料的准备工作由项目经理负责组织安排，分则施工技术资料的编制，本工程在开工前需要把施工组织设计、安全管理实施细则、工程质量保证大纲，达标投产实施办法等技术资粮编制完毕.在个单项工程开工前需将本工序的施工技术措施及施工技术资料编制完毕.个部分工程需要编制的技术资料有：电力电缆施工技术要求、环网柜及分接箱安装技术要求和其他特殊施工方案等。
2024年版10KV配电网建设与安装合同书
2024年版10KV配电网建设与安装合同书本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 术语定义2. 工程内容与范围2.1 工程概述2.2 工程量清单2.3 工程进度与节点3. 工程质量与标准3.1 质量要求3.2 质量检验与验收3.3 质量保证期4. 工程造价与支付4.1 合同价格4.2 支付方式与时间4.3 价格调整机制5. 工程进度与时间安排5.1 施工计划5.2 工程延期5.3 工程加速6. 材料与设备供应6.1 材料与设备要求6.2 甲方供应6.3 乙方供应7. 施工安全与环保7.1 安全要求7.2 安全事故处理7.3 环保要求8. 技术支持与服务8.1 技术咨询与支持8.2 技术培训8.3 售后服务9. 合同的变更与解除9.1 变更条件9.2 解除条件9.3 变更与解除的程序10. 违约责任与赔偿10.1 违约行为10.2 违约责任10.3 赔偿方式11. 争议解决11.1 争议解决方式11.2 仲裁地点与机构11.3 法律适用12. 合同的生效、终止与解除12.1 合同生效条件12.2 合同终止条件12.3 合同解除条件13. 其他条款13.1 保密条款13.2 广告与宣传13.3 不可抗力14. 附件14.1 工程量清单14.2 设计图纸14.3 技术规范书14.4 其他重要文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方营业执照注册号：），地址：（甲方注册地址）。
1.2 乙方名称及地址乙方全称：（乙方营业执照注册号：），地址：（乙方注册地址）。
1.3 术语定义为本合同所述，甲方指提供资金、设备、材料、技术等资源的个人或单位；乙方指负责施工、安装、调试等工作的个人或单位。
第二条工程内容与范围2.1 工程概述工程名称为：2024年版10KV配电网建设与安装工程。
工程地点为：（具体施工地点）。
工程内容包括：10KV配电网的线路铺设、变电站建设、设备安装、调试及验收等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10kV及以下配网工程施工合同书(2016—DLGCGS-PW-10kV-060)甲方：乌兰察布市集宁区大为房地产开发有限公司乙方：乌兰察布市西北电力安装工程有限公司甲方(委托人)：乌兰察布市集宁区大为房地产开发有限公司乙方（被委托人）：乌兰察布市西北电力安装工程有限公司根据甲方委托，乙方对乌兰察布市大为房地产开发有限公司(如意佳苑)箱变安装(以下简称“施工项目”)进行施工。
本工程承包的项目经理人：刘维斯，。
为了明确甲方和乙方的权益，双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，经协商一致，在平等自愿的基础上签订本合同。
一、工程概况1、工程地点：如意大街东至经二路西，西至新电路小学围墙，南至经二路、北至如意大街。
2、工程内容：主供电源由220kV集宁变921面粉线59#杆引接，杆上加装真空开关，高压隔离刀闸，引电缆ZR-YJV22-3*240mm2至中压开闭站(二进六出、进出线带开关)，分别引高压电缆至新建箱变。
备供电源由用户自建一台400kW的发电机。
电缆及线路长度以实测为准，路径由客户负责。
按要求加装远传终端装置。
3、高低压电缆按预算外实际结算。
二、施工范围1、乙方负责施工项目的安装工程即：安装中压开闭站一台，安装630kV 箱变3台，安装400kVA箱变一台，安装160kVA箱变一台。
2、面粉线59#杆引至开闭站和箱变的电缆敷设挖沟及填埋。
3、由箱变至1#、2#、3#、4#楼的低压配电柜铜电缆及桥架。
4、开闭站箱变的基础。
5、含税三、工程承包方式包工包料。
四、工程价款及付款方式，本工程以最终审定价为合同价，合同金额为人民币(大写)贰佰万元整（2000000.00元）。
施工前先付75%,进材料施工完后付20%，剩余5%质保金再一年内到期付清。
若施工期间出现设计变更、以现场签证为依据，费用按规定做相应调整，如材料设备增加，甲方应再付乙方增加出的费用。
五、材料和设备以概(预)算中明确的甲供材、乙供材确定。
甲方有权拒绝乙方提供的不合格材料或设备，并可要求乙方立即进行更换。
甲方可在更换后再次进行检查和检验，由此发生的费用和工期延误责任由乙方承担。
乙方应将购置的材料和设备采购计划及采购合同副本提交甲方备案；乙方提供的材料和设备均由乙方负责采购、运输和保管。
乙方应向甲方提交其负责提供的材料和设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准；乙方采购的材料和设备所使用的原材料及其制成品质量必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求，乙方应对其质量负完全责任。
如有不合格的材料和成品，乙方必须负责更换并承担费用，由此引起进度延误的，工期不予顺延；六、工程质量1、施工项目质量目标：达到《施工项目技术规范》和设计标准。
2、乙方应严格按照电力建设施工及验收技术规范等标准和经甲方审定的施工图纸进行施工。
乙方对施工提出的合理化建议，须经甲方采纳认可并书面确认后方可实施。
3、乙方应建立健全施工项目质量管理体系，具备完善的质量管理组织。
4、甲方有权对施工项目的所有部位及其施工工艺、材料和设备进行检查和检验。
乙方应在材料或零件开箱、施工关键节点、关键工序时通知甲方进行检查和检验并为此提供方便。
甲方的上述检查和检验，并不减轻或者免除乙方按合同约定应承担的义务与责任。
5、甲乙双方约定下列内容(或隐蔽部位)，必须进行复检：杆塔基础、设备基础的深度、混凝土结构几何尺寸、钢材、砂、石、水泥等非招标主要材料，电缆沟(隧道)断面尺寸、电缆排管断面结构尺寸。
以设计施工图纸为复检依据。
6、乙方自检确认的施工项目隐蔽部位具备覆盖条件后，应提前24小时书面通知甲方检查，通知应附有自检记录和必要的检查资料。
施工项目经甲方检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，乙方才能进行下一道工序。
甲方检查确认质量不合格的，乙方应在甲方指示的时间内修整返工后，由甲方重新检查，修整返工所产生的费用和工期延误责任，由乙方承担。
7、隐蔽工程各部位必须有甲方代表、监理师现场取证(拍照图片)留存影像资料为验收依据，否则，视为不合格或未经过验收。
必须抽检的关键部位包括(基坑长、宽、深度；基础断面尺寸)，底盘、拉盘、卡盘、钢筋、混凝土、水泥试件试块，各类基础实际标高测定数据及验收结需由三方代表现场签字确认后方可进行下一道工序。
8、本施工项目的质量保修期为从施工项目通过竣工验收合格之日起1 年。
如果施工项目在质量保修期内发生因乙方原因造成的质量事故和质量缺陷，乙方应在甲方要求的时间内自费进行修理、更换或采取其他适当的补救措施，并对因该缺陷而引起的其它设备损害进行修理、更换，使之恢复完好。
七、双方责任8.1、除合同另有约定外，甲方应承担以下责任：8．1．1负责提供满足本施工项目施工进度所需的图纸、说明书、资料和有关施工项目文件；8．1．2在适当的时候，提供施工场地，准予乙方人员进入施工项目现场；8．1．3负责协调运行部门，按时取得或给予施工项目施工需要的所有许可；8．1．4占地征拆、清障、林业、青苗赔偿，处理施工受阻的相关事宜由甲方负责到相关部门办理相关手续。
8．1．4按合同约定组织施工项目的阶段性验收；8．1．5根据需要，做好与电力调度部门有关协调工作并及时通知乙方有关计划安排。
8．1．6根据需要做好“三通” (路通、电通、水通)的相关协调工作。
8．1．7委派施工代表，负责组织和协调甲方内部与工程相关的各部门之间的关系。
8．1．8负责提供必须的施工场地，为工程施工创造良好的施工环境。
8.2、除合同另有约定外，乙方应承担以下责任：8．2．1按国家行业有关标准、规程、规范要求进行工程项目施工；8．2．2认真履行本合同中约定应由乙方负责完成的工程项目承包范围内的全部工作，达到合同约定的要求；8．2．3采取切实有效措施和手段以保证实现合同要求的工期、质量和安全目标；8．2．4’配合甲方完成本工程项目的竣工验收工作，并按规定办理本施工项目竣工验收手续；8．2．5乙方应在约定的期限内完成施工项目并通过竣工验收。
8.3、因不可抗力(如：大风暴雨、洪水、地震等恶劣天气)，或因甲方前期协调征地、清障、拆迁等工作不完善，施工过程中受各种阻拦影响正常施工超过4小时的停工事件，乙方的施工作业工期可顺延。
8.4、因施工受阻、协调不畅等影响正常施工作业造成的停工、窝工损失由甲方承担相关费用，按监理现场签证据实支付。
八、违约责任1、甲方逾期支付合同价款的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。
同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间窝工或由此造成的其他损失由甲方承担。
2、甲方未按节点支付合同价款的，乙方有权终止节点后工作。
3、本合同各项条款，双方共同遵守，如有违约由违约方负责。
九、安全文明管理(一)本施工项目的安全管理以实现人身伤亡“零事故”为目标，乙方应保证不发生以下五种事故：1、不发生人身伤亡事故；2、不发生施工机械设备损坏事故；3、不发生重大火灾事故；4、不发生负主要责任的重大交通事故；5、不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故。
6、乙方应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度。
7、全面负责施工区内施工人员及甲方在现场人员的安全，组织并保持施工场地和施工项目秩序良好，避免发生人身事故；8、严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；9、甲方有权对施工项目施工过程中的安全文明施工工作实行随时监督、检查，发现施工现场发生违反安全文明施工相关规定的情况时，有权责令乙方停工整顿，由此发生的损失和费用由乙方承担。
甲方的监督或检查并不减轻或免除乙方按本合同约定应承担的任何义务和责任。
十、验收1、甲方有权对施工项目进行监督并检查所有施工项目的工作进度，乙方须为甲方进行此类监督和检查提供方便。
甲方的该类监督或检查并不减轻或免除乙方按本合同约定应承担的任何义务和责任。
2、对施工项目完工前未经甲方正式验收的任何项目，如发现有任何缺陷或不符合本合同的要求，甲方有权书面通知乙方进行纠正。
如果乙方未能在收到甲方通知后——日内(含本数)纠正该缺陷或不符之处，甲方可以采取任何合理的措施进行纠正，由此发生的费用和工期延误责任由乙方承担。
甲方进行上述纠正并不影响其根据合同提出任何索赔要求的权利。
3、施工项目完工后须根据甲方的要求进行竣工验收，竣工验收分为不带电验收和带电试运(试运行)两阶段。
4、施工项目完工后，乙方应提前通知甲方进行不带电验收。
如果施工项目第一次未能通过不带电验收，乙方应及时采取措施纠正相关缺陷并通知甲方重新验收，纠正相关缺陷和甲方因再次验收所发生的费用由乙方承担；乙方未采取有效措施纠正相关缺陷导致施工项目延期，应按照本合同约定承担违约责任。
5、施工项目通过不带电验收并带电投运后即进入试运行阶段，试运行期为施工项目通过不带电验收并带电投运后 24小时(含本数)。
乙方应保证施工项目在试运行期内符合合同约定的质量目标。
如试运行失败，甲方将组织进行原因分析，若因乙方施工质量问题引起试运行中断，乙方应立即改正处理，并承担由此发生的所有费用及再次试运行所发生的费用。
6、施工项目通过冷态验收并试运行合格后，视为施工项目通过竣工验收。
十一、争议解决1、双方发生争议时，应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。
2、在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
十二、合同生效本合同自双方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
本合同正本一式3份，其中：甲方执1份，乙方执2份；。