【工程施工合同范本】苏州市建设工程施工合同(条款)
施工协议书范本（精选6篇）
施工协议书施工协议书范本（精选6篇）在现在社会，协议使用的频率越来越高，协议能够成为双方当事人的合法依据。
那么什么样的协议才是有效的呢？以下是小编为大家整理的施工协议书范本（精选6篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
施工协议书1甲方：乙方：为进一步加强城区建筑工地现场管理，切实解决建筑工程施工影响市容环境问题，落实建筑工地文明施工长效管理措施，提高全场建筑工地现场文明施工水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑施工现场环境与卫生标准》、《鸭绿河农场小城镇与市容环境卫生办理办法》等相关规定，现就进一步加强城区建筑工地现场管理与乙方一致议定达成如下协议内容：一、乙方需一次交付甲方______币________元作为保证金。
保证施工期间没有车辆或人员破害市容市貌及环境卫生的行为发生。
二、乙方在施工期间发生损害市容市貌或违反甲方规定的行为时，甲方有权按照《鸭绿河农场小城镇市容和环境卫生管理办法》及其他的相关规定扣除相应的部分保证金，保证金不足全额的50%时需补足保证金。
三、乙方在施工期间严格管理运输车辆，运输车辆在出入场区时必须按照甲方所规定的路线慢速行驶，并处理好运输期间不遗撒、不泄露运输物品及车辆带泥上路行驶，违反规定者按照《鸭绿河农场小城镇市容和环境卫生管理办法》的相关规定从严处罚。
四、乙方在施工期间要严格管理施工人员，严禁施工人员随意损坏公共设施、随地大小便、乱扔垃圾及其他损害市容市貌的行为发生，一经发现将按照相关规定对施工单位（个人）及施工人员从严双项处罚。
五、本协议有不详之处将参照《鸭绿河农场小城镇市容和环境卫生管理办法》的相关规定执行。
六、本协议一式两份自签订之日起即时生效！甲方：乙方：签订时间：年月日施工协议书2甲方：乙方：乙方申请甲方所辖公路、桩号KM+（路左、路右）有涉路施工行为，为了解决施工中的安全隐患、扬尘污染、噪声等问题，特立此协议。
1、涉路施工道路交通安全问题乙方必须做好现场的管理工作，要符合文明施工要求；2、涉路施工单位负责施工现场多类安全疏导标志的设立工作，经路政主管部门及交通管理部门现场验收合格后，方可施工；3、占用公路施工的工程，施工单位一定要摆放围挡，划定施工区域，并不得随意在公路上穿行，做好夜间警示工作，摆放夜间警示灯；4、明确甲、乙双方的义务和权利，甲方应做好乙方施工现场安全管理工作，做好监督指导，以确保施工中不出现安全事故；5、施工中由于乙方未达到文明施工管理的要求，甲方有权对乙方实施停工整改的要求，并经过乙方改正后，乙方方可恢复施工；6、乙方应严格施工现场管理，杜绝扬尘污染及噪声污染，并且严格控制施工时间，地处生活区域做到早不过7：00，晚不过7：00，防止由于施工给群众生活带来不便；7、一旦在施工中由于乙方造成安全事故的发生，乙方要承担法律责任，行政许可证视情节相应失效。
苏州市建设工程施工合同范本(条款)
苏州市建设工程施工合同范本(条款)1. 特别声明本合同是施工单位与业主之间的法律文件，双方应认真履行合同约定的权利和义务。
双方需在签订合同前对合同内容进行充分的协商和交流，在满足国家法律法规的前提下达成一致意见并签署本合同。
2. 合同主要内容2.1 项目概况本项目是位于苏州市的建设工程，包括工程的名称、规模、地址等要素的简要说明。
2.2 合同价款根据项目概况，双方应协商确定合同价款，并填写具体金额及支付方式。
2.3 工期要求双方应协商确定工程的开始日期和完工日期，并填写具体时间节点。
2.4 施工质量与安全保障施工单位应保证工程质量符合相关标准和规范要求，并保证施工过程中的安全。
2.5 变更和索赔如双方因工程变更或其他原因需要进行索赔，应协商确定变更内容和索赔金额，并填写相关条款。
2.6 违约责任和争议解决双方对违约责任和争议解决方式应达成一致，并填写相关条款。
2.7 其他条款双方可根据具体情况补充其他条款，或根据法律法规调整本合同的内容。
3. 合同条款详细说明3.1 项目概况双方确认本项目的名称为XXX工程，在苏州市XXX区，占地面积XXX平方米，建筑面积XXX平方米，包括XXX等各项工程。
3.2 合同价款本合同总价款为XXX元，双方约定按照工程进度支付，并在工程验收合格后结算尾款。
3.3 工期要求工程的开始日期为XXXX年XX月XX日，完工日期为XXXX年XX月XX日，双方应确保在合同约定的工期内按时完成施工。
3.4 施工质量与安全保障施工单位应按照国家相关标准和规范要求，严格控制施工质量，并采取必要的安全措施保障工人的生命安全和资产安全。
3.5 变更和索赔如双方因工程变更或其他原因需要进行索赔，应书面通知对方，并协商确定索赔金额和支付方式。
3.6 违约责任和争议解决如果一方没有履行本合同规定的义务，对方有权要求违约方承担违约责任。
双方如发生合同纠纷，应首先通过友好协商解决；如协商不成，可以通过仲裁或诉讼解决。
吴江区施工合同模板
吴江区施工合同模板合同编号：【编号】甲方：【甲方全称】乙方：【乙方全称】根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下施工合同：第一条合同目的1.1 甲方委托乙方进行【施工项目名称】的施工，包括但不限于【具体施工内容】。
1.2 乙方接受甲方委托，并承诺按照双方约定的要求和标准，按时、按质完成施工任务。
第二条工程期限2.1 本合同所涉及的施工工期为【具体工期】。
2.2 甲乙双方同意，在不可抗力或其他不可预见情况下，工期可能发生变动，变动后的工期以书面形式确认为准。
第三条工程费用与支付方式3.1 甲方支付给乙方的工程总金额为【具体金额】（人民币），包括但不限于材料费、人工费、管理费等。
3.2 工程费用支付方式如下：a) 预付款：甲方应在本合同签订后【支付比例】，支付给乙方作为工程施工预付款；b) 进度款：甲方应根据工程进度支付给乙方【支付比例】作为工程施工进度款；c) 竣工款：甲方应在乙方完成工程交付之后，根据工程质量及验收结果支付给乙方【支付比例】作为工程竣工款。
第四条工程变更4.1 甲方如需对工程进行任何变更，应提前书面通知乙方并协商一致，双方在书面变更协议上签字确认。
4.2 工程变更可能导致工程费用和工程期限的调整，双方应在变更协议中明确调整后的金额和工期。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定支付工程款项的，应承担每日未支付金额【违约金金额】的违约金责任。
5.2 若乙方未按照合同约定完成工程任务的，应承担每日工程总金额【违约金金额】的违约金责任。
第六条保密条款6.1 甲乙双方应严格遵守本合同及相关技术资料的保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露或泄露相关信息。
6.2 本合同有效期及终止后，保密义务仍将继续存在。
第七条争议解决7.1 本合同的解释、效力、履行以及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
7.2 甲乙双方因履行本合同发生争议时，应通过友好协商解决；若协商不成，可向双方约定的仲裁机构提起仲裁。
苏州市建设工程施工合同范本(条款)文档
2020苏州市建设工程施工合同范本(条款)文档Contract Template苏州市建设工程施工合同范本(条款)文档前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第三编规定。
依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。
本文便于学习和使用，下载后内容方可修改调整及打印。
本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】苏州市建设工程施工合同(条款)第一部分固定单价合同一、合同价款的确定：1.1本项目合同价款采用固定单价，风险系数为：3％4％5％6％其它％。
1.2本合同价款中包含的风险范围为以下√项，风险范围以内综合单价不调整，风险范围以外按实调整，调整办法见本合同第二分部“合同价款的调整”部分的约定。
1.2.1工程量增减15％以内，综合单价不调整。
1.2.2市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件，在合同工期内，不调整。
1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度：上涨或下跌5％，10％以内不调整：1.2.4其它说明。
二、合同价款的调整：2.1工程量的调整原则本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整，调整原则为按实际发生计量，承包人提出，发包人确认。
2.2合同价款的调整2.2.1市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价格外按照以下√项调整，材料价格的调整按照2.2.5款约定。
2.2.1.1合同工期内遇价格调整文件，均按文件规定调整。
2.2.1.2由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，均按文件规定调整。
2.2.1.3由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调增的，按文件规定执行；文件规定较原约定调减的，按原约定不调整。
建设工程施工合同通用条款(完整版)共40页
建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1. 工程名称：_______________________________________工程地点：_______________________________________3.工程承包范围承包范围：___________________________________________________________ ________4.计划工期计划开工日期：________年________月________日计划竣工日期：________年________月________日计划工期总日历天数________天。
5.质量标准工程质量标准：________________________计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为________________ 金额：________万元人民币________ 承包人：法定代表人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为投标函的文件。
1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为投标函附录的文件。
(完整版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)范本
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
建设施工合同示范文本8篇
建设施工合同示范文本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：包括土建、安装等工程内容，具体详见施工图纸及工程量清单。
二、工期1. 开工日期：_______年______月______日（具体以甲方发出的开工令为准）。
2. 竣工日期：_______年______月______日。
3. 工期顺延：因甲方原因、不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款：人民币________元（大写：_________________________元整）。
具体金额根据施工图纸及工程量清单确定。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款。
（2）进度款：每月按完成的合格工程量的____%支付。
（3）竣工结算：工程竣工验收合格后，进行工程结算，支付至合同价款的____%。
（4）质保金：留合同价款的____%作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照设计文件、施工图纸和国家及地方的相关施工质量验收规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收，应以国家颁发的施工验收规范、质量评定标准为依据。
3. 甲方在收到乙方竣工验收申请后，应在约定时间内组织验收。
验收合格后，办理验收合格手续。
五、工程保修1. 保修范围：乙方承包范围内的全部工程。
苏州建设工程施工合同(条款)简版范文
苏州建设工程施工合同(条款)苏州建设工程施工合同(条款)一、总则1. 根据《合同法》及相关法律法规，甲方与乙方于本合同项下签订的施工合同具有法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有约束力。
3. 本合同是甲方和乙方合作进行建设工程的基本依据，在履行过程中应遵循合同的约定。
4. 甲方为建设工程的委托方，乙方为建设工程的承包方。
二、合同的内容1. 工程概况1. 本次工程的名称及工程地点。
2. 工程类型、工程规模。
3. 工程设计目标。
4. 工程的具体要求和质量标准。
2. 合同价款1. 合同价款为固定总价/按量计酬/总价加价款。
2. 如果采用总价加价款的方式，约定加价款计算方式。
3. 确定合同金额支付方式，约定支付比例。
3. 合同工期1. 约定工程开工时间和竣工时间。
2. 约定工程各阶段的时间安排。
3. 约定工期延迟的赔偿方式及标准。
4. 工程质量和安全1. 确定工程质量标准。
2. 约定工程质量验收程序和标准。
3. 乙方应制定并执行施工安全管理措施。
4. 约定工程质量责任的分配。
5. 合同履行的权利和义务1. 甲方的权利和义务，包括提供必要的设计文件、合理解决变更等。
2. 乙方的权利和义务，包括按照合同要求进行施工、保证工期等。
6. 变更和索赔1. 双方约定变更合同的程序和要求。
2. 索赔的处理方式和条件。
3. 索赔的赔偿标准和支付方式。
7. 违约责任1. 约定违约责任的种类和范围。
2. 约定赔偿方式和标准。
3. 约定解除合同的条件和方式。
8. 合同解决争议1. 约定解决争议的方式，如协商、仲裁等。
2. 确定仲裁机构，并约定仲裁的地点。
三、附则1. 本合同一式两份，双方各持一份有效。
2. 未尽事宜双方协商解决，并以书面形式进行补充协议。
注意：本文档为苏州建设工程施工合同(条款)的模板，具体条款可能需要根据实际情况进行调整和补充。
在签署合同前，请双方详细阅读并确保自身权益。
苏州市建筑工程施工合同范本(六篇)
苏州市建筑工程施工合同范本第一部分协议书发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____资金来源：_____二、工程承包范围承包范围：_____三、合同工期：开工日期：_____竣工日期：_____合同工期总日历天数____天四、质量标准工程质量标准：_____五、合同价款金额（大写）：____元（人民币）￥：____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。
发包人：_____（公章）承包人：_____（公章）住所：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____ 电话：_____ 电话：_____ 传真：_____ 传真：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____ 账号：_____ 账号：_____ 邮政编码：_____ 邮政编码：_____。
第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
搭建施工合同范本（精选7篇）
搭建施工合同搭建施工合同范本（精选7篇）随着法律观念的日渐普及，合同的使用频率呈上升趋势，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的搭建施工合同范本（精选7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
搭建施工合同1甲方：_________地址：_________乙方：_________地址：_________甲方将于______年______月______日在钓鱼国宾馆，举行“20______年度中国五金行业十大评选颁奖晚会—20______年中国五金品牌风尚盛典启动仪式”，现委托乙方完成舞台及AV搭建等相关承揽工作。
经双方协商一致，签定以下承揽合同。
一、施工内容：1、乙方负责活动舞台、AV设备搭建及其它承揽工作和管理（具体承揽项目见附件一：报价单）；2、乙方包工包料，乙方必须依照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。
如乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，甲方有权要求重做、修理。
二、质量要求、技术标准：符合甲方认可的设计效果图的标准。
三、乙方完成工作的期限、对质量负责的条件期限：乙方应于20______年______月______日下午17：00前进入活动现场开始搭建，并于20______年______月22：00时前完成上述现场的布置和安装调试工作并经甲方验收合格，正式活动和表演期间，乙方现场设备操作人员应按甲方要求处理好上述现扬搭建的舞台效果，并确保会议和活动的顺利进行。
四、技术资料、图纸提供办法：1、由甲方提供设计方案，甲方应在月日前将确认后的设计图交至乙方；2、乙方应依技术规范和甲方要求的质量，按期完工。
如甲方发现乙方的工作存在质量问题时，乙方应在甲方通知当日内采取有效措施纠正。
五、验收标准和期限：1、验收标准：按照合同及附件的规定作为验收标准；2、验收期限：月22：00点，在活动现场验收。
六、安装及撤场：甲方的活动现场为材料运至甲方指定的上述地点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一部分 固定单价合同 一、合同价款的确定：1.1本项目合同价款采用固定单价，风险系数为：3％4％5％6％ 其它％。1.2本合同价款中包含的风险范围为以下√项，风险范围以内综合单价不调整，风险范围以外按实调整，调整办法见本合同第二分部“合同价款的调整”部分的约定。1.2.1工程量增减15％以内，综合单价不调整。1.2.2市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件，在合同工期内，不调整。1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度：上涨或下跌5％，10％以内不调整：1.2.4其它说明。 二、合同价款的调整：2.1工程量的调整原则 本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整，调整原则为按实际发生计量，承包人提出，发包人确认。2.2合同价款的调整2.2.1市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价格外按照以下√项调整，材料价格的调整按照2.2.5款约定。2.2.1.1合同工期内遇价格调整文件，均按文件规定调整。2.2.1.2由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，均按文件规定调整。2.2.1.3由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调增的，按文件规定执行；文件规定较原约定调减的，按原约定不调整。2.2.1.4由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，不按文件规定调整。2.2.1.5由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调减的，按文件规定执行；文件规定较原约定调增的，按原约定不调整。2.2.1.6其它约定： 。2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的（或变更）工程量清单项目时，综合单价确定原则为以下√项：2.2.2.1合同中已有适用新增（或变更）项目的价格，按合同中已有的价格。2.2.2.2合同中只有类似新增（或变更）项目的价格，参照类似项目的价格。2.2.2.3合同中没有适用或类似新增（或变更）项目的价格，由承包人提出，发包人确认。2.2.2.4合同中没有适用或类似新增（或变更）项目的价格，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮％，为结算工程综合单价。2.2.2.5其它约定： 。2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15％，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，其超过部分或剩余部分工程量的综合单价予以调整，调整办法为以下√项：2.2.3.1工程量调增超过约定幅度，其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮 ％为新的结算综合单价。2.2.3.2工程量调减超过约定幅度，其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮 ％为新的结算综合单价。2.2.3.3工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出，发包人确认后，为新的结算综合单价。2.2.3.4工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 ％，为新的结算综合单价。2.2.3.5其它约定： 。2.2.4在本项目上因清单项目内容、特征改变，综合单价予以调整，调整办法为以下√项：2.2.4.1清单项目中减少一项或多项子目内容，则直接减去该减少部分子目的单价。2.2.4.2清单项目中增加一项或多项子目内容，则相应增加该增加部分子目的单价，子目单价的确定方法同2.2.2款。2.2.4.3清单项目中同时增加或减少一项或多项子目内容，则重新组价，其综合单价按上述两种方法确定。2.2.4.4因发包人提供的工程量清单项目特征描述不清或描述错误引起承包人在该清单项目中少计、多计或错计子目内容，则该清单项目重新组价，综合单价的确定方法同2.2.2款。2.2.4.5其它调整方式：。2.2.5材料价格的调整。2.2.5.1本工程材料价格调整采用如下√项方式：2.2.5.1.1合同工期内遇价格调整文件中涉及材料价格调整规定的，均按文件规定调整。2.2.5.1.2合同工期内材料价格变化超过1.2.3款约定幅度，超出部分的材料差价由发包人承担或受益。2.2.5.1.3由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨（或遇价格调整文件调增）产生的差价由发包人承担，价格下跌（或遇价格调整文件调减）产生的差价由承包人受益。2.2.5.1.4由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨（或遇价格调整文件调增）产生的差价由承包人承担，价格下跌（或遇价格调整文件调减）产生的差价由发包人受益。2.2.5.1.5其它约定。2.2.5.2材料价格调整价差的计算按下述√项方法执行：2.2.5.2.1本项目所用主要材料价差按施工期间材料加权平均指导价减去招标时的指导价计算（无指导价的，按同期市场价计算），约定主要材料为 。2.2.5.2.2除上款约定外的材料价差按施工期间材料加权平均指导价减去招标时的指导价计算（无指导价的，按同期市场价计算）。2.2.5.2.3本项目所用主要材料价差按期间的造价管理部门发布的平均指导价减去招标时的指导价计算（无指导价的，按同期市场价计算），约定主要材料为 。2.2.5.2.4除上款约定外的材料价差按 期间的造价管理部门发布的平均指导价减去招标时的指导价计算（无指导价的，按同期市场价计算）。2.2.5.2.5本项目所用主要材料价差按期间的平均市场价减去招标时的市场价计算，约定主要材料为。2.2.5.2.6除上款约定外的材料价差按期间的平均市场价减去招标时的市场价计算。2.2.5.2.7其它约定 。 （可分为主体施工期间、开竣工期间、合同工期期间、沥青摊铺期间等）2.2.6措施费用的调整。2.2.6.1本项目风险范围以外的措施费用均可按实调整。2.2.6.2措施费用调整采用下列√项方式：2.2.6.2.1以清单工程量为计算基础的措施项目，随对应工程量的调整同比例调整。2.2.6.2.2以分部分项工程费为计算基础的措施项目费，随分部分项工程费的调整而调整。2.2.6.2.3除上述所列以外的新增（或变更）措施项目费，调整办法同2.2.2款。2.2.6.2.4其它约定： 。2.3其它工程项目费用的确定与调整2.3.1施工配合费：由发包人单独分包的工程，总包单位按照分包工程造价的％或按价格直接向发包人计取。2.3.2零星工作项目费：由发包人提出并认可的零星项目工作费用按照零星项目签证单记录数据计算。2.3.3本工程设立不设工期奖励或处罚，提前或延后按照每天％比例奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。（以合同工期为参照对象）2.3.4本工程设立不设工程质量奖惩，以招标文件约定质量等级为基准，每提高或降低一个等级，按％给予奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。竣工验收不合格的，除无条件返工至合格，扣除所有已计算的工程质量奖励费用及降低等级处罚外，按照不再按经调整后的分部分项工程费的％处以罚款。（质量等级分为不合格、合格、县级市优质结构、姑苏杯、扬子杯、鲁班奖）2.3.5暂定材料价格的调整确认方法：本工程所有暂定材料均甲供乙供，调整方式采用下列√项：2.3.5.1按照发包人提供价格结算，与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。2.3.5.2按照发包人与承包人共同询价后确认价格结算，与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。2.3.5.3按照造价管理部门发布的指导（信息）价格结算，与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。2.3.5.4其它约定 。2.3.6本工程工程保险费用以如下方式支付或承担： 。2.3.7工程审核费用的支付方式采用下列√：2.3.7.1由发包人支付。2.3.7.2核减率在 ％以内由发包人支付，核减率超过 ％，超出部分的审核费用由承包人支付。2.3.7.3核减率在 ％以内由发包人支付，核减率超过 ％，全部审核费用由承包人支付。2.3.7.4审核费用支付 。2.4补充约定： 第二部分 固定总价合同 一、合同价款的确定：1.1本项目合同价款采用固定总价，包干系数为：3％4％5％6％ 其它％。1.2本合同价款中包含的包干范围为以下√项，包干范围以内合同价款不予调整，包干范围以外按实调整，调整办法见本合同第二分部“合同价款的调整”部分的约定。1.2.1本项目在施工图纸范围内，工程量已经双方核实无误，工程量不调整。1.2.2市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件，在合同工期内，不调整（不可竞争费除外）。1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度：上涨或下跌5％，10％以内不调整；1.2.4其它说明。 二、合同价款的调整：2.1工程量的调整 本项目超出施工图纸及包干范围的工程量均按实调整，调整原则为按实际发生工程量计量，由承包人提出，发包人确认。2.2合同价款的调整2.2.1在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的（或变更）工程量清单项目时