监理合同(模板)
家居装修工程监理合同范本8篇

家居装修工程监理合同范本8篇第1篇示例:家居装修工程监理合同范本甲方(委托方):地址:联系人:电话:根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》有关规定,为了保障甲方在家居装修工程过程中的合法权益,甲、乙双方本着公平、公正、诚信、互利的原则,经协商一致,就甲方家居装修工程的监理事宜,达成如下合同:一、监理服务范围1.1 甲方委托乙方对其家居装修工程进行全程监理,包括施工前、施工中、施工后的监理服务。
1.2 监理服务内容包括但不限于:施工方案的审查、施工合同的签订、施工进度和工艺的监督、施工现场的安全和质量检查等环节。
1.3 乙方将派遣专业工程师进行监理,确保甲方家居装修工程的质量和进度。
2.1 甲方向乙方支付监理服务费用为(具体金额)。
2.2 监理服务费用应于签订本合同时支付(具体支付时间)。
2.3 如因特殊情况需要增加监理服务内容或延长监理服务期限,双方应另行协商确定费用。
3.1 乙方应按照国家有关法律法规和建筑工程监理规范进行监理服务,保证监理服务的合法性和有效性。
3.2 乙方应严格履行监理职责,及时发现和处理施工过程中的安全和质量问题,并及时向甲方报告。
3.3 乙方应对监理服务过程中的相关文件、资料进行保密,不得泄露给任何第三方。
四、甲方权利和义务4.1 甲方应配合乙方进行监理工作,提供必要的施工文件、资料,并按时支付监理服务费用。
4.2 如甲方发现施工质量存在问题,应及时向乙方反馈,并配合乙方进行整改。
4.3 甲方有权要求乙方对监理服务不符合合同约定的部分进行整改,如无法整改的,有权要求返还相应的费用。
5.1 乙方有权根据施工实际情况对监理服务内容进行调整,但应及时向甲方做出合理解释。
5.2 乙方应按照合同约定提供监理服务,确保监理服务达到预期效果。
5.3 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,并保证其安全。
六、违约责任6.1 如果一方违反本合同约定,致使对方受到损失的,应承担相应的赔偿责任。
监理合同空白模板

监理合同空白模板合同编号:甲方(监理单位):地址:法定代表人:电话:乙方(被监理单位):地址:法定代表人:电话:为了规范监理工作,确保工程质量和工程进度,根据《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,甲、乙双方经友好协商一致,签订本监理合同。
一、监理工作内容1.1 甲方应对乙方施工过程进行全程监理,保障施工质量和工程进度。
1.2 甲方应定期向乙方提交监理报告,包括但不限于每周工作计划、工程检查结果、问题及解决方案等内容。
1.3 甲方应在乙方施工现场设立监理办公室,并配备必要的监理人员和设备。
1.4 甲方应负责制定监理计划,并与乙方及相关各方沟通协调,确保监理工作的顺利进行。
1.5 甲方应向乙方提供必要的监理建议和指导,协助乙方解决施工中遇到的问题。
1.6 甲方应对乙方施工地点和施工过程进行实时监控,确保施工质量和安全。
1.7 甲方应定期组织施工质量检查,及时发现并解决施工质量问题。
1.8 甲方应根据合同约定,对乙方的款项支付进行监督和核实。
二、监理报酬2.1 乙方应按照约定的监理报酬支付方式,按时足额支付监理服务费用。
2.2 甲方应根据实际监理工作量和质量,及时向乙方出具监理服务费用清单。
2.3 如因乙方原因导致监理工作量增加或延长监理时间,乙方应支付额外的监理费用。
2.4 如监理工作不符合要求,乙方有权要求甲方退还相应的监理费用。
三、监理责任3.1 甲方应严格履行监理职责,做到公正、客观、专业。
3.2 甲方应保护乙方的合法权益,维护工程质量和工程进度。
3.3 甲方应严格遵守相关法律法规,确保监理工作合法合规。
3.4 如因甲方过失导致监理工作质量问题或监理延误,甲方应承担相应的责任。
四、保密条款4.1 双方应对监理过程中获得的商业秘密、技术机密等保密信息进行保护,不得向第三方透露。
4.2 如有违反保密约定的情况发生,违约方应承担相应的法律责任。
五、争议解决5.1 双方在履行本合同过程中如发生争议,应友好协商解决。
风电项目监理合同4篇

风电项目监理合同4篇篇1风电项目监理合同甲方:(监理单位名称)乙方:(甲方名称)为规范风电项目监理工作,明确甲方和乙方的权利和义务,经甲、乙双方协商一致,达成如下监理合同:一、监理范围1.甲方应对风电项目的设计、施工及验收过程进行全程监理,确保项目按照相关法律法规和技术标准进行设计、建设和验收。
2.监理范围包括但不限于风电项目的选址、规划、设计、招标、施工、验收等环节的监督。
3.监理单位应派遣具有相关专业背景和丰富经验的监理人员参与风电项目的监理工作。
二、监理义务1.甲方应及时提供项目监理计划及监理报告,协助乙方了解项目的实际情况。
2.甲方应按照相关法律法规和技术标准进行监理工作,确保风电项目的施工质量和安全性。
3.甲方应对风电项目的施工进度进行监控,及时发现并解决工程中的问题。
4.如发现工程质量或安全方面的问题,甲方应及时向乙方报告,并提出合理的整改建议。
三、监理费用1.乙方应按照监理合同约定的费用标准支付监理费用。
2.监理费用应根据项目规模、工程难度和监理工作量等因素进行合理确定。
四、违约责任1.任何一方违反监理合同规定,应承担相应的违约责任。
2.如因甲方监理工作不力导致项目质量问题或安全事故等,甲方应承担相应的赔偿责任。
3.如因乙方施工行为不当导致监理工作无法开展或造成经济损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
五、其它1.监理合同一经签订即生效,不可撤销。
2.监理合同的解释权归甲、乙双方共同拥有。
3.监理合同期限自签订之日起生效,至项目完工验收为止。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)日期:年月日以上内容为【风电项目监理合同】范本,具体的合同内容还需要根据实际情况进行调整和完善。
希望双方能够遵守合同内容,共同维护风电项目的安全和质量,实现项目的顺利完成。
篇2风电项目监理合同一、甲方:监理单位名称统一社会信用代码:XXXX法定代表人:XXX联系地址:XXXX联系电话:XXXX乙方:建设单位名称统一社会信用代码:XXXX法定代表人:XXX联系地址:XXXX联系电话:XXXX丙方:监理工程师姓名身份证号码:XXXX联系地址:XXXX联系电话:XXXX鉴于乙方拟在XXXX地区进行风电项目建设,为保障项目质量和顺利完成,特此签订监理合同,共同遵守以下条款:第一条项目概况项目名称:XXXX风电项目项目地址:XXXX建设内容:风电场的规划、设计、施工和竣工验收等工作第二条监理范围1. 项目建设前期,甲方负责对乙方提供的规划设计方案进行审查,并提出意见和建议;2. 在施工过程中,甲方负责监督施工单位的施工进度、质量和安全;3. 项目竣工验收时,甲方负责参与验收工作,确保项目符合相关标准和规范。
建设工程委托监理合同模板5篇

建设工程委托监理合同模板5篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(监理方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方对建设工程进行监理的事宜,经友好协商,达成如下合同:一、监理工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________工程总投资:_________________________二、监理范围与内容1. 乙方负责对甲方建设工程的下列事项进行监理:进度控制、质量控制、投资控制、安全监督管理、合同管理、信息管理和协调等。
2. 具体监理内容如下:(一)进度监理:制定进度计划,审核施工进度计划,监督施工进度等。
(二)质量监理:审查施工单位的质量保证体系,监督工程质量等。
(三)投资监理:审核施工单位提交的工程量及造价清单,协助甲方控制工程投资等。
(四)安全监督管理:监督施工单位的安全管理体系,检查施工现场安全状况等。
(五)合同管理:协助甲方处理与工程相关的合同事务等。
(六)信息管理:管理工程进度信息,记录工程质量检测数据等。
(七)协调:协调甲方与施工单位之间的关系,解决纠纷等。
三、监理期限与酬金1. 监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 酬金支付方式和时间:_________________________。
四、双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(一)按时支付乙方酬金。
(二)为乙方提供必要的工作条件。
(三)提出工程建设的具体要求和建议。
2. 乙方职责与义务:(一)按照合同约定履行监理职责。
(二)定期向甲方报告工程进度和监理情况。
(三)提出合理的建议和解决方案。
(四)保护甲方的技术资料和商业秘密。
电力工程建设监理合同模板5篇

电力工程建设监理合同模板5篇篇1甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方对电力工程建设项目进行监理事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________二、监理范围乙方负责甲方电力工程建设的施工监理工作,包括但不限于工程质量、进度、造价、安全等方面的监督管理工作。
三、监理期限本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体费用计算方式及支付时间按照附件《监理费用计算及支付方式》执行。
2. 支付方式:____________________。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应按时向乙方提供与工程相关的必要资料。
3. 甲方应确保工程建设资金及时到位,保障工程顺利进行。
4. 甲方应尊重乙方的专业意见,对乙方提出的合理建议应予以采纳。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权获得合同约定的监理费用。
2. 乙方应按时履行监理职责,确保工程顺利进行。
3. 乙方应根据工程实际情况,提出合理化的建议和意见。
4. 乙方应严守职业道德,不得泄露甲方商业秘密。
5. 乙方应对其监理工作负责,因乙方过失造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
七、监理工作方式及内容1. 乙方应派驻足够的监理人员,确保工程现场有常驻监理人员。
2. 乙方应按照工程进度,制定详细的监理计划,并报甲方备案。
3. 乙方应对工程质量、进度、造价等方面进行全面监督,确保工程按照合同约定进行。
监理合同范本(12篇)

监理合同范本(12篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如合同协议、演讲致辞、述职报告、心得体会、工作总结、工作计划、自我鉴定、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, speeches, job reports, insights, work summaries, work plans, self-evaluation, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!监理合同范本(12篇)随着人们法律意识的普遍提高,合同可以随时随地使用。
工程监理合同模板的范本

工程监理合同模板的范本甲方(委托方): [甲方全称]乙方(监理方): [乙方全称]鉴于:甲方拟对[工程名称]进行建设,乙方具有相应的工程监理资质,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同。
第一条监理范围1.1 乙方负责对[工程名称]的施工全过程进行监理,包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段。
1.2 监理内容包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全文明施工监理等。
第二条监理期限2.1 监理期限自[监理开始日期]起至[监理结束日期]止。
2.2 如因甲方原因导致工程延期,监理期限相应顺延。
第三条监理费用及支付方式3.1 监理费用总额为[具体金额]元,包含税费。
3.2 甲方应于合同签订后[支付时间]内支付[支付比例]%的预付款。
3.3 监理费用的余额应在工程竣工验收合格后[支付时间]内支付。
第四条双方权利和义务4.1 甲方应提供必要的施工图纸、技术资料,并保证其真实性、准确性。
4.2 乙方应按照国家有关监理规范和标准,独立、公正地开展监理工作。
4.3 乙方应向甲方提供监理报告,并对其真实性、准确性负责。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定支付监理费用,应按未支付金额的[违约金比例]%向乙方支付违约金。
5.2 如乙方未按约定履行监理职责,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
第六条合同变更和解除6.1 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,提交[约定的仲裁机构]仲裁。
第八条其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字): [甲方代表姓名]乙方代表(签字): [乙方代表姓名]签订日期: [签订日期]请注意,以上内容仅供参考,具体合同条款应根据实际情况和双方协商的结果进行调整。
2002监理合同模板

2002监理合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!一、合同背景甲方(以下简称“委托方”)为了保证工程项目的顺利进行,提高工程质量,确保工程安全,特聘请乙方(以下简称“监理方”)对工程项目进行全过程监理。
双方经协商,特订立本监理合同,明确双方的权利、义务和责任。
二、监理范围1. 监理方应按照合同约定的范围,对工程项目进行全面监理,包括但不限于施工方案、施工组织、工程质量、工程安全、进度、投资控制等方面。
2. 监理方应根据委托方的要求,对监理过程中发现的问题提出整改建议,并跟踪整改措施的实施。
三、监理期限本监理合同自双方签字之日起生效,监理期限为工程项目开工之日起至工程竣工验收合格日止。
四、监理费用1. 委托方应按照合同约定的金额向监理方支付监理费用。
2. 监理费用的支付方式为:合同签订后,委托方按照监理方提交的付款申请,向监理方支付50%的监理费用;工程竣工验收合格后,委托方再向监理方支付剩余的50%监理费用。
五、监理方的义务1. 监理方应按照合同约定的范围和标准,认真履行监理职责,确保工程项目的顺利进行。
2. 监理方应建立健全监理制度,确保监理工作的规范化和科学化。
3. 监理方应按照委托方的要求,及时提交监理报告,并对重大问题及时汇报。
六、委托方的义务1. 委托方应按照合同约定的范围和标准,提供监理工作所需的条件和资料。
2. 委托方应支持监理方的工作,对监理方提出的整改建议予以采纳并落实。
3. 委托方应按照合同约定支付监理费用,不得无故拖欠。
七、违约责任1. 双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 如委托方未按约定支付监理费用,监理方有权暂停监理工作,委托方应承担因此造成的一切后果。
八、争议解决本合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:新建污水处理站及配套工程(污水站建筑面积约785m2,风机房建筑面积约128m2,仓库建筑面积约113m2,围墙长约250m),回填土方30万m3,修建长1公里、宽7.5米的简易碎石道路和排水沟,铺设DN1500雨水管道200米,废水排放、废气收集工程(9口深约30米的石笼井)。
等。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 1200 万元。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书;2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4. 专用条件;5. 通用条件;6. 附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):(¥)。
包括:1. 监理酬金:。
2. 相关服务酬金:。
其中:(1)勘察阶段服务酬金:。
(2)设计阶段服务酬金:。
(3)保修阶段服务酬金:。
(4)其他相关服务酬金:。
六、期限1. 监理期限:自年月日始,至年月日止。
2. 相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间:年月日。
2. 订立地点:。
3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
4. 本合同双方约经张家港保税区建设工程招标管理办公室合同备案后生效。
委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人:(签字)的代理人:(签字)开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:(1)协议书;(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);(3)专用条件及附录A、附录B;(4)通用条件;(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;(8)检查施工承包人的试验室;(9)审核施工分包人资质条件;(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;(11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括:(1)适用的法律、行政法规及部门规章;(2)与工程有关的标准;(3)工程设计及有关文件;(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:(1)严重过失行为的;(2)有违法行为不能履行职责的;(3)涉嫌犯罪的;(4)不能胜任岗位职责的;(5)严重违反职业道德的;(6)专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。
工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。
3.委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。
如有变更,应及时通知承包人。
3.2 提供资料委托人应按照附录B约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。