管网施工合同
管网工程施工合同(精选5篇)
管网工程施工合同（精选5篇）管网工程施工合同（精选5篇）随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多的场景和场合需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。
那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是的管网工程施工合同（精选5篇），，希望大家能够喜欢。
管网工程施工合同1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本消防工程施工事项协商一致签定本合同。
工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：贵溪汽车城室外道路、给排水管网施工，包含沟槽开挖、雨水、污水、废水排水、强电、弱电、给水阀门检查井（含消防给水阀门井）砌筑工程；给排水管道安装、强电管路预埋、弱电管路预埋工程；给水阀门安装；混凝土垫层施工（含消防设施基础浇筑工程）、土方平衡、土方回填、土方外运、土方换填；道路基层、道路砼工程及路面装饰面层施工等；本工程分二期施工，第一期从5#楼西南角至11#西北角连接10#楼东北角及1#楼东南角范围内，第二期施工剩余项目范围。
4、承包形式合同工期1、开工日期：以甲方开工通知为准。
2、竣工日期：三、工程造价（竣工结算方式）：3、合同总价暂为元，大写（人民币），单价包干项目清单详见附件1。
4、本次使用施工材料的规格、型号、技术参数及材料价格见附件2。
项目管理1、施工资质应符合当地管理部门要求，因上述问题造成的一切后果由乙方承担；2、乙方由担任驻工地负责人，合同负责其承包范围中的施工和管理，并对施工技术、质量、工期、安全文明施工、防火、保卫等进行全面负责。
3、乙方必须按甲方批准的进度计划组织施工，接受甲方代表及监理工程师对进度的监督、检查。
工程实际进度与进度计划不符时，乙方应按甲方代表及监理工程师的要求提出改进措施，并报甲方代表及监理工程师批准后实施。
4、施工用水、用电由乙方自行承担费用，甲方负责提供接驳点。
付款方式1、乙方每月日前向甲方上报上月施工进度总量，甲方于每月日前按审批后的该期施工进度总量的70%支付进度款（每次付款前，乙方提供经当地税务部门认可的税收发票）。
市政管网施工劳务合同(3篇)
市政管网施工劳务合同（3篇）市政管网施工劳务合同（通用3篇）市政管网施工劳务合同篇1发包方：_______________有限责任公司（以下简称甲方）承包方：______（以下简称乙方）由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。
为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.工程名称：______有限责任公司室外绿化管道建设工程。
2.工程地点：______工业园区(南苑)热电厂北侧。
3.工程内容：详见工程量清单。
4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。
5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。
6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。
7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。
第二条合同价款（工程款）及支付1.合同总价（大写）：_________元整；（小写）：_________元。
本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。
2.工程款支付：1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。
2）施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。
3）付款方式为银行转账。
第三条双方权利义务1.甲方权利和义务1）按合同要求及时支付工程款。
2）提供本项目施工图3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。
4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。
5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。
6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。
7）甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。
室外给水管网工程施工合同（3篇）
室外给水管网工程施工合同签订日期：____年___月___日甲方：（委托人）联系地址：_______________________联系电话：_______________________乙方：（承包人）联系地址：_______________________联系电话：_______________________鉴于甲方拟在_____（地点）进行室外给水管网工程的施工，乙方具备相关资质和经验，愿意承担该项目的施工任务。
双方协商一致，依据中华人民共和国相关法律法规，就本次工程的具体内容、工期、质量、支付及其他相关事宜达成以下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：室外给水管网工程1.2 工程地点：_____（具体地址）第二条工程内容2.1 本次工程的内容包括但不限于以下项目：（1）给水管材料采购；（2）管道铺设和连接；（3）阀门、流量计和其他相关设备的安装；（4）工程验收和交接。
2.2 乙方应按照相关的设计要求和施工方案进行施工，确保工程质量达到相关标准和规范，并按时完成工程。
第三条工期3.1 工程的工期约定为____（具体工期），自合同签订之日起计算。
第四条工程款项4.1 本项目总工程款为人民币_______元（大写）。
4.2 工程款的支付方式如下：（1）工程开工前，甲方预付工程款的____%作为预付款。
（2）工程完成后，乙方提交工程结算书，甲方在接受验收后，支付剩余款项。
第五条质量保证5.1 乙方应自行负责所施工程的质量，并按照相关标准和规范进行验收。
5.2 对于施工过程中产生的工程质量问题，乙方应负责及时整改，确保工程质量达到相关标准和规范。
第六条管理责任6.1 甲方应为乙方提供必要的施工条件和配合，并对施工过程进行监督和管理。
6.2 如因甲方原因导致工程进展受到影响，甲方应承担相应的责任。
第七条违约责任7.1 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权向乙方追究相应的延期责任，并要求乙方支付相应的延期赔偿费用。
管网施工合同范本三篇
管网施工合同范本三篇篇一甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：[具体描述管网工程的范围、类型、规模等，例如污水管网铺设、给水管网改造等]二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币（大写）__________元整（￥__________元），此价格为固定总价，包含但不限于材料、设备、人工、运输、税费等一切费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%；（4）剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及地方相关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在______个工作日内组织验收。
3. 验收合格的，双方应签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
市政管网施工合同(必备4篇)
市政管网施工合同（必备4篇）(实用版)序言下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。
文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。
本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。
Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.市政管网施工合同（必备4篇）市政管网施工合同第1篇包发单位（简称甲方）承包单位（简称乙方）为了保证本工程施工安全，顺利完成工程任务，按照《中华人民共和国合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定，经甲、乙双方协商，签定本协议。
建筑管网施工合同范本3篇
建筑管网施工合同范本3篇篇一建筑管网施工合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容，包括但不限于管网的设计、施工、安装等]二、工程期限1. 本工程的工期为[工期]天，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为[价款金额]元（人民币/元整）。
[具体支付阶段和金额][具体支付阶段和金额][具体支付阶段和金额]3. 乙方应在收到工程款后[具体时间]天内，向甲方提供相应的发票。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。
3. 工程验收合格后，双方应签署工程验收报告。
五、双方责任1. 甲方责任：提供施工所需的场地、水源、电源等条件。
按时支付工程款。
协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期。
遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
负责施工过程中的垃圾清理和运输。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约金比例]向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按照合同要求进行施工，应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、赔偿损失等。
3. 如因不可抗力或其他不可预见的因素导致合同无法履行，双方应协商解决。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方（发包方）：__________ 乙方（承包方）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________篇二建筑管网施工合同甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容，包括管网的类型、规格、长度等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
市政管网劳务承包合同5篇
市政管网劳务承包合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要对其市政管网进行建设和维护，经公平、公正、公开的原则，甲方决定将此项劳务承包给乙方。
为明确双方的权利和义务，保障工程的顺利进行，甲乙双方在平等自愿的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：市政管网建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于管网的铺设、安装、维修等。
二、承包方式乙方采用包工不包料的方式承包本工程，即乙方负责提供劳务，甲方负责提供工程所需的材料。
乙方应根据甲方的施工进度要求，组织足够的施工人员，保质保量完成施工任务。
三、工期要求1. 乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成工程任务。
如遇特殊情况，应及时向甲方汇报，协商解决。
2. 乙方应在规定的工期内完成工程任务，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，如发现乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或整改。
3. 因乙方施工质量问题造成的工程损失，乙方应承担相应的损失赔偿责任。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程劳务承包费用为人民币______元整（￥______元）。
具体金额根据工程实际情况和双方协商确定。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用给乙方。
具体支付时间和金额根据双方约定执行。
3. 结算方式：工程竣工验收合格后，双方进行工程结算，并签署结算协议。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工的规定，确保施工现场的安全。
2. 乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
地下管网施工合同3篇
地下管网施工合同3篇篇1地下管网施工合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：本合同由甲乙双方自愿遵守，并在平等、自愿的基础上达成以下约定：一、工程名称及地点甲方委托乙方承建的工程名称为地下管网施工工程，地点为______________。
二、工程内容1. 乙方应根据甲方的要求和设计要求，按时、按质、按量完成地下管网施工工程。
2. 乙方应根据设计图纸和方案，合理安排施工进度，保证工程施工质量。
3. 乙方应按照相关法规和标准要求，对工程施工过程中的安全、质量进行严格控制，确保工程安全顺利进行。
4. 工程施工过程中，如遇到工程变更或者特殊情况，应及时与甲方沟通，并经双方协商一致后再做变更。
三、工程总价款及付款方式1. 工程总价款为人民币______________元整。
2. 工程款支付方式：甲方按照工程进度付款，按照如下比例支付：（1）工程开工前支付工程款的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时支付工程款的____%；（3）工程完工验收后支付工程款的____%。
3. 工程款支付方式可根据实际情况进行调整，但需要经双方协商一致后才能变更。
四、工程保修期和质量保证1. 工程竣工验收合格后，乙方应对工程质量负责，并承担工程的保修期。
保修期为____年。
2. 工程质量问题出现时，甲方有权要求乙方在保修期内免费进行修复和维护。
3. 乙方应对因施工质量引起的一切后果承担相应责任，如需进行返工或维修，费用由乙方承担。
五、违约责任1. 若因乙方原因导致工程不能按时交付或者工程质量问题严重影响使用，造成甲方经济损失的，乙方应按照实际损失赔偿。
2. 若因甲方原因导致工程无法按时开工或者影响工程施工进度，甲方应按乙方实际损失进行补偿。
3. 除非双方协商一致或者发生不可抗力因素，否则任何一方违约都应承担相应的法律责任。
六、争议解决因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水厂供水管网工程施工合同(编号:SJZLＳ-施工－2014－０0４）工程名称：水厂供水管网工程施工发包方(发包方)：承包方（承包方）：签订地点：郑州市上街区签订日期:二〇一四年一月水厂供水管网工程施工合同发包人(发包方)：自来水公司承包人(承包方)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就郑州市上街区水厂供水管网工程施工事项协商一致，订立本合同双方共同遵守。
第一条基本情况1、工程概况工程名称：郑州市上街区水厂供水管网工程施工。
工程地点：郑州市上街区。
2、工程承包范围及方式承包范围: 水厂供水管网工程施工。
工程内容：水厂供水管网工程施工。
包括球墨铸铁管、ＰＥ管、阀门及阀门检查井、管件、管沟开挖及回填、路面拆除及管道碰头、试压冲洗、余土外运等工作内容。
提供所有机械、人工、资料整编,与此工程有关的检验检测等。
承包方式：本工程是包主材、包工、包施工辅材,包机械、包工期、包质量、包安全的单价合同。
以实际完成的工作量乘以单价计算工程款。
3、合同工期与工程质量合同工期:以发包方要求的合理工期为准，在承包方同意发包方规定的工期后,工期不得更改。
工程质量标准:质量应符合设计图纸、相关规范条款及有关标准要求，执行国家、河南省、郑州市现行验收评定标准。
4、合同单价、总价与支付方式合同单价:承包方以包工包料的方式承包该工程,包括：设备进出场运输及安拆费、施工费、放线费、检验检测费、管理费（包含水电费、基础资料等）。
合同单价附后。
支付方式：本工程按所规定的合同单价据实结算,不预付工程款。
本工程完成具备通水条件后,甲方按实际完成工程量付给乙方８０%的工程款；经有关单位验收合格后,甲方按实际完成工程量付给乙方１5%的工程款;剩余工程款5％做为工程质保金，质保期按照行业有关规定执行。
工程款的支付程序按照自来水公司《工程款审批及支付流程》执行。
第二条施工设备材料1、本项目管网施工所用设备材料均由承包方提供,承包方所用设备材料应符合相应的国家规范标准，发包方有权对承包方所用设备材料进行检查,如发现不合格，发包方有权要求承包方整改，由此所导致的工期延误等责任由承包方承担,并赔偿发包方因此造成的损失。
第三条发包方的责任和义务1、一切证件、批件、所缴纳的费用按有关规定属于甲方负责的由甲方负责。
2、开工前提供正规施工用水接头和施工电源接点，接线点符合安全用电规范。
3、向承包方提供施工蓝图叁份]地质勘察报告及有关资料各壹份。
指定相关单位函件签收人及通讯方式。
组织有关部门对施工图纸进行会审。
4、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证，需要旁站的甲方及监理人员应配合乙方施工作息时间，作息时间的变更提前１2小时送达监理。
５、出现质量事故时甲方负责向设计部门申请出具常规经济合理的设计处理方案。
第四条承包方的责任和义务１、承包方在施工过程中应遵守自来水公司的《上街区水厂供水工程工程、安全、质量管理制度汇编》中相关的规章制度。
２、组织施工机械设备、人员和材料进场,保证工程按发包方要求及时开工，负责桩机正常运行,保证施工质量和进度。
3、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定,严格按安全规程组织施工。
安全生产由乙方负责。
４、承包方必须做到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工环境。
５、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理,相互配合，不得野蛮施工，如出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师有权要求其及时整改。
6、做好每根管道的施工记录资料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料，为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整改提供依据。
7、承包方负责与本工程有关的竣工资料的收集、整理、报验。
第五条工期约定1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得承包方同意,并支付承包方因赶工采取的措施费用。
2、因发包方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
3、因承包方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4、因设计变更或非承包方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
５、承包方负责协调好管网施工单位与周边村民的关系。
第六条验收1、工程验收以施工图纸和设计变更通知书,图纸会审纪要，国家颁发的《工程施工验收规范》及质量检验标准为依据。
通过质监部门及有关单位的质量验收,达到合格标准。
2、工程量的计算：以施工图纸中标注的长度进行计算,如果施工深度不够,发包方有权要求重新施工，工程量应由甲乙双方代表现场签字确认并作为工程结算依据。
第七条违约责任1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。
2、由于承包方原因,逾期竣工,每逾期一天，承包方支付发包方1000 元违约金。
3、由某方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第七条合同组成的文件1、本合同、工程施工安全合同2、施工图纸、标准、规范及有关技术文件;3、《上街区水厂供水工程工程、安全、质量管理制度汇编》。
第八条争议处理方式在本合同履行过程中，出现任何争议时,双方应通过友好协商的办法解决，协商不成时,任何一方均可向郑州市人民法院起诉。
第九条附则1、本合同一式陆份,其中甲乙双方各执叁份,具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字盖章之日起生效,各自履行完义务后自行失效。
3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
发包人（盖章）：承包人(盖章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人: 日期：日期:附件一：工程施工安全合同发包人（发包方)：自来水公司承包人(承包方)：为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、设备、设施和第三方安全，根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条工程项目:郑州市上街区水厂供水管网工程施工。
第二条施工地址：郑州市上街区。
第三条发包方安全责任1、开工前发包方对承包方进行施工安全技术交底。
2、发包方应要求承包方制定施工安全措施。
３、发包方有权检查督促承包方执行有关安全生产方面的工作规定,对承包方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。
4、发包方指派人员负责与承包方联系安全生产方面的工作。
5、发包方有权对承包方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
6、发包方不得要求承包方违反安全管理规定进行施工。
第四条承包方安全责任1、承包方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏、及造成第三方损害事故承担全部安全责任。
承包方应切实履行以下安全责任:2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度；严格执行安全生产规定、制度。
３、承包方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
4、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。
承包方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
5、施工期间,承包方应指派作为安全现场监护人、安全工作联系人。
6、承包方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。
７、承包方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定，承包方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备、设施损坏负责。
８、开工前,承包方应组织全体施工人员进行安全教育。
特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
９、开工前,承包方应组织人员对施工区域、作业环境及设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求，一经开工,就表示承包方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
10、承包方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。
未经发包方同意,承包方不得擅自使用与施工无关的设施设备;不得擅自拆除、变更发包方防护设施及标识。
１1、承包方施工过程中需使用电，不得私拉乱接，必须严格执行安全用电规定。
中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
12、承包方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
13、承包方必须接受发包方的监督、检查,对发包方提出的安全整改意见必须及时整改。
14、承包方施工过程中发生人生伤亡、设备事故和自来水管网、危及生产运行的或危及第三方不安全情况,应立即报告发包方,并积极配合调查。
15、发生以下情况停工整顿造成的违约责任由承包方承担：(1)人身伤亡事故;（２)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；（3)发生施工项目区域火灾事故；（4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;(5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
第五条施工安全保证措施本次工程涉及的危险作业有临时用电、高空作业（包括而不限于），承包方必须采取有力措施，保证施工过程中,不发生任何安全事件、事故。
施工作业前，承包方必须将临时用电安全措施、高空作业安全措施报发包方,经发包方同意后,方可进行施工。
第六条违约责任１、由于承包方责任造成发包方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由承包方承担相应责任,并赔偿发包方或第三方因此造成的直接损失。
２、合同履行中,发现承包方提供的有关资质材料无效,发包方有权解除合同，并由承包方承担由此造成的直接损失。
3、发现承包方现场作业人员有违章行为的，比照发包方有关安全生产奖惩规定对发包方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。
4、承包方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，发包方有权要求承包方立即停工整改,由此引起的后果及损失由承包方承担。
5、承包方特种人员无证上岗应承担200元／人次的违约责任。
6、承包方施工过程中，安全员未佩带袖章,承包方应承担1０0元/次的违约责任。
7、承包方在危险作业施工过程中，无安全员监护，承包方立即停工,并应承担20０元/次的违约责任。
8、承包方人员擅自动用发包方的设施设备，承包方按10０元至500元／人次承担违约责任,产生严重后果，全由承包方承担。
9、承包方对发包方提出的安全整改意见不及时整改的,每逾期一天,承包方按200元／天承担违约责任，拒不执行,按承包方违约,解除施工合同。
10、施工过程中发生人身伤亡、设备事故和第三方损害有隐瞒行为的,除接受政府有关部门处理外，过错方应承担300０元至5000元／次的违约责任。