商品房抵扣工程款项协议书
2024年房屋抵偿工程款协议书详细
2024年房屋抵偿工程款协议书详细____年房屋抵偿工程款协议书甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就房屋抵偿工程款事宜达成以下协议：一、甲方为乙方提供房屋抵偿工程款，具体为【具体金额】（大写：【金额大写】）人民币，并承诺在本协议签订后【具体时间】前将该款项支付至乙方指定账户。
二、乙方在收到房屋抵偿工程款后，应立即进行有关工程建设，保质保量完成工程建设任务。
三、乙方应按照国家相关法律法规以及项目建设的相关要求进行工程建设，确保工程质量符合相关标准，不得存在质量问题。
四、甲方有权对乙方进行监督，包括但不限于查看施工进展、质量验收等。
乙方应积极配合甲方的监督工作，并按照甲方的要求提供相关的工程进展、质量验收等报告。
五、若乙方在工程建设过程中存在施工不合格、质量问题等违约行为，甲方有权要求乙方进行整改，并有权中止或暂停支付房屋抵偿工程款。
同时，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此产生的损失。
六、乙方应保证工程建设过程中不侵犯他人的知识产权、财产权等合法权益。
如乙方违反此约定，由乙方独立承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此受到的损失。
七、本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为【有效期】。
在有效期内，任何一方均不得擅自解除或变更本协议。
如确有需要变更或解除本协议，应经双方书面协商一致，并按照法律法规的要求办理相关手续。
八、本协议的签订、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
因本协议发生的争议，可由双方友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（盖章/签字）：乙方（盖章/签字）：日期：日期：。
房屋抵偿工程款协议书5篇
房屋抵偿工程款协议书5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲方在工程项目建设中对乙方有工程款项尚未支付，且甲乙双方为完成此工程项目的顺利实施已达成合作共识，为明确双方权益，达成以下房屋抵偿工程款协议：一、协议背景甲乙双方根据之前签订的工程合同，甲方应支付乙方工程款若干，至今有部分款项尚未支付完毕。
为方便双方结算并妥善解决未支付款项问题，经双方友好协商，达成以房屋抵偿工程款的协议。
二、抵偿内容1. 甲方将其合法拥有的以下房屋（具体地址、面积、户型、权证号码等详细房产信息）作价________元，用于抵偿尚欠乙方的部分工程款。
2. 抵债房屋的所有权及附属权利（包括但不限于使用权、收益权、处分权等）随本协议生效而转移给乙方。
3. 抵债金额：经双方确认，上述房屋抵偿的工程款总额为______元。
剩余未支付款项，甲方应在协议签订后按约定时间支付完毕。
三、双方权益与义务1. 甲方保证所抵房屋无任何形式的权属纠纷和经济纠纷，不存在抵押、查封等权利限制情况。
2. 乙方应保证在接收房屋后遵守国家相关法律法规，合法使用和管理房屋。
3. 甲方应协助乙方办理房屋过户手续，相关税费由乙方承担。
4. 如因甲方原因导致无法完成房屋过户，甲方需承担违约责任并赔偿乙方相应损失。
5. 若本协议终止或解除，乙方应将房屋返还甲方，甲方返还乙方相应款项。
四、违约责任1. 若甲方所抵房屋存在权属纠纷或经济纠纷，甲方应承担违约责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
2. 若乙方未按照约定时间接收房屋或未履行相关义务，乙方应承担违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方应协商解决，不追究违约责任。
五、解决争议如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
以房抵工程款协议书(精选6篇)
以房抵工程款协议书〔精选6篇〕以房抵工程款协议书〔精选6篇〕以房抵工程款协议书篇1甲方：_________________乙方：_________________根据甲乙双方协商达成协议如下：_________________一、抵顶资产情况1、该房为抵顶的。
2、该房现值元。
3、该房各种证照齐全，相关费用缴至本协议签订之日。
二、房抵顶及办理相关手续约定1、本房抵顶工程款万元，自本协议签订之日生效，乙方查验并承受该房。
2、自抵顶房移交之日10日内，双方办理过户手续。
3、房移交后，乙方在使用该房时所发生的一切法律事务及纠纷均由自己承当，与甲方无关：_________________协议生效后房所发生的一切费用由乙方承当。
三、法律责任的约定1、该房抵顶甲方欠乙方的工程款后，乙方不得以任何理由反悔，否那么应承当违约责任4万元。
2、本协议签订生效后，任何一方均不得违约，否那么违约方承当法律责任。
四、其他约定1、本协议自甲乙双方盖章后生效。
2、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)法定代表人：_________________法定代表人：__________________________年____月____日以房抵工程款协议书篇2甲方：______(身份证号：)乙方：______(身份证号：)甲方因施工获得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购置该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式获得。
甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付万元购置该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。
房屋抵偿工程款协议书范本3篇
房屋抵偿工程款协议书范本3篇篇1房屋抵偿工程款协议书范本甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就甲方向乙方发包进行房屋抵偿工程的款项支付事宜，达成如下协议：一、工程名称：房屋抵偿工程二、工程地点：（详细地址）三、工程范围：（详细描述工程内容）四、工程价格及款项支付方式：1. 工程总价为人民币（大写）（小写）元整；2. 首期支付：工程总价的30%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在合同签订后5个工作日内支付；3. 第二期支付：工程总价的40%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在工程完工验收合格后15个工作日内支付；4. 第三期支付：工程总价的30%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在竣工结算后5个工作日内支付。
五、工程工期：工程自（日期）起，至（日期）止，工期为（天/月/年）。
六、保证金：甲方向乙方支付人民币（大写）（小写）元整作为履约保证金，在合同签订后5个工作日内支付。
七、工程质量要求：乙方承诺按照国家标准及合同约定完成工程，确保工程质量满足相关要求。
八、违约责任：若一方未按照合同约定的方式履行义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
九、解决争议：本协议的履行及解释均适用中华人民共和国法律。
若因履行本协议发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。
十、其他约定：本协议未尽事宜，双方另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2房屋抵偿工程款协议书甲方（甲方名称）：_______________乙方（乙方名称）：_______________为了明确甲、乙双方在工程款支付中的权利和义务，根据双方自愿并经协商一致，就甲方欠乙方工程款事项达成如下协议：一、本协议的对象及目的1.1 甲方同意将其名下的房屋作为抵偿物，抵偿甲方欠乙方的工程款；1.2 乙方同意接受甲方提供的房屋作为抵偿物，并按照本协议规定的方式决定抵偿房屋的评估价值。
有关房屋抵偿工程款协议书6篇
有关房屋抵偿工程款协议书6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拖欠乙方工程款的事实，并考虑到甲、乙双方的实际情况，双方经友好协商，同意以房屋抵偿方式解决工程款项的支付问题。
现根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成如下协议：第一条抵偿背景及目的甲方因工程项目建设需要，拖欠乙方工程款。
为妥善解决该笔款项的支付问题，双方同意采用房屋抵偿的方式，以实现工程款项的结算及支付。
第二条抵偿金额及房屋价值1. 甲方拖欠乙方的工程款项总额为人民币______元。
2. 甲方提供的抵偿房屋位于______（地址），建筑面积为______平方米，房屋价值经双方评估后确定为人民币______元。
3. 抵偿房屋的价值应足以覆盖甲方拖欠乙方的工程款项。
如房屋价值不足，甲方需补足差额；如房屋价值超出工程款项，超出部分由双方另行协商处理。
第三条房屋权属及手续办理1. 抵偿房屋的所有权归乙方所有，甲方应协助乙方办理房屋产权过户手续。
2. 甲方应在本协议签订后______日内，将房屋的权属证书及其他相关文件交付给乙方。
3. 双方应在协议签订后______日内，共同到有关部门办理房屋产权过户手续。
第四条工程款项结算1. 抵偿房屋的价值与工程款项进行结算，双方确认以房抵债的方式解决欠款问题。
2. 如抵偿房屋价值不足或超出工程款项，双方应按照本协议第二条的约定进行处理。
3. 双方应在本协议签订后______日内完成工程款项的结算工作。
第五条违约责任及争议解决方式1. 若甲方未按照本协议约定履行义务，乙方有权要求甲方继续履行或解除协议，并有权要求甲方支付违约金。
2. 若因履行本协议发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
房屋抵偿工程款协议书范本7篇
房屋抵偿工程款协议书范本7篇第1篇示例：房屋抵偿工程款协议书范本甲方（出资方）：_______________，身份证号码：_______________，住所地：_______________经双方友好协商，为明确权利义务，特订立本协议。
一、房屋抵偿事项甲方在____年____月____日与乙方签订有关工程施工合同，合同金额为人民币____元整。
甲方与乙方约定，乙方在施工完成后，甲方将通过房屋抵押方式向乙方支付工程款。
二、房屋抵押1. 房屋地址：_______________，房屋所有权属于甲方，无任何第三方抵押、债务等权利。
2. 房屋评估价值：人民币____元整。
3. 甲方保证将在乙方施工完成后即刻办理房屋抵押手续，将房屋作为工程款支付的抵押担保。
4. 如乙方施工完成后，甲方未按约定时间办理抵押手续，应承担由此产生的一切后果和责任。
三、工程款支付1. 甲方保证在乙方施工完成后的____天内，通过银行转账等方式向乙方支付合同金额。
2. 若甲方不能按期支付工程款，甲方同意支付逾期违约金，按合同金额的____%计算。
3. 甲方应向乙方提供完整的支付凭证及相关证明材料，以确保工程款支付的及时性和合法性。
四、违约责任1. 若因甲方原因导致工程款未能如期支付或支付不全，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方因此受到的损失。
五、其他事项1. 本协议自签署之日起生效，至工程款支付完毕之日止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各自持有一份，具有同等法律效力。
3. 本协议的任何修改或补充，需经双方书面协商确认后方能生效。
以上为《房屋抵偿工程款协议书范本》，甲、乙双方应遵守协议内容，如有违反，应承担相应法律责任。
愿双方合作愉快，共同维护合同的权益。
第2篇示例：房屋抵偿工程款协议书范本甲方：（借款人）乙方：（贷款机构）根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致，达成如下协议：一、项目描述：甲方为了完成某项工程项目，需要筹集一定金额的资金。
以房抵工程款合同协议(精选30篇)
以房抵工程款合同协议（精选30篇）以房抵工程款合同协议篇1甲方：_________________乙方：_________________甲、乙双方就甲方以商品房抵付乙方部分代理佣金事宜，达成如下协议：___________ ______1、甲方用项目的商品房(以下称该商品房)等额抵付欠乙方代理佣金，乙方同意接受。
该商品房坐落于房号，建筑面积平方米(建筑面积以最终测绘面积为准)，单价元/平方米，总房款元;抵付甲方欠乙方代理佣金元。
代理佣金超过房款的差额元由甲方以货币方式支付。
2、双方同意：_________________在甲方与乙方或乙方指定第三方签订《商品房买卖合同》，开具等额购房发票后，甲方协助乙方或乙方指定第三方办理产权登记手续。
3、乙方原则上不许退房，如果因为特殊原因退房，须经甲乙双方一致同意。
若给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
4、《商品房买卖合同》登记或乙方(含乙方指定第三方)领取该商品房钥匙，即视为甲方向乙方履行了支付代理佣金的义务。
5、本协议自双方签字盖章后生效，双方应积极履行各自的义务，任何一方不得以该商品房产权尚未过户、未开发票等理由，主张本协议无效或抵付行为未完成。
6、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
甲方：_________________乙方：_________________法定代表人：_________________法定代表人：_________________经办人：_________________经办人：_________________日期：_________________日期：_________________以房抵工程款合同协议篇2甲方：_________公司住所：__________________法定代表人：_________(法定代表人的代理人：_________)乙方：_________公司住所：__________________法定代表人：_________(法定代表人的代理人：_________)鉴于：______年______月______日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：_________)，建设工程总价款为：________________ __万元整人民币。
2024年房屋抵偿工程款协议书范文
2024年房屋抵偿工程款协议书范文____年房屋抵偿工程款协议书协议书编号：【协议书编号】甲方：【甲方名称】，注册地址：【注册地址】，法定代表人：【法定代表人】，联系电话：【联系电话】。
乙方：【乙方名称】，注册地址：【注册地址】，法定代表人：【法定代表人】，联系电话：【联系电话】。
甲、乙双方根据《房地产抵偿规定》和《房地产抵偿公司协议范本》的要求，经友好协商，就【房屋名称】房屋抵偿工程款一事达成如下协议：一、抵偿工程款金额1.1本次抵偿工程款的总额为【抵偿工程款总额】人民币，大写为：【抵偿工程款总额大写】。
1.2甲方同意向乙方提供上述抵偿工程款，用于乙方开展相关房屋抵偿工作。
1.3乙方承诺按照相关规定，用于乙方开展房屋抵偿工作的资金将全部用于相关项目的运作，不得转移、挪用或违规操作。
二、抵偿工程款的支付方式2.1甲方将抵偿工程款以人民币的形式直接支付给乙方。
2.2甲方将在【日期】前，将【抵偿工程款总额】的50%即【抵偿工程款50%金额】人民币支付给乙方，作为首笔款项。
甲方将在【日期】前，将剩余的50%即【抵偿工程款50%金额】人民币支付给乙方，作为尾笔款项。
2.3甲方支付款项的方式为【支付方式】。
三、抵偿工程款的使用范围3.1乙方承诺所获得的抵偿工程款将用于房屋抵偿工作，包括但不限于房屋补偿、拆迁费用、搬迁费用等。
四、抵偿工程款的监督与管理4.1乙方同意接受甲方的监督与管理，对抵偿工程款的使用情况应及时向甲方进行报告，并提供相关支出的发票和凭证。
4.2甲方有权随时对乙方进行检查、核实和抽查，并要求乙方提供相关文件和材料。
五、违约责任5.1如甲方未按照约定时间和金额支付抵偿工程款，应按照未支付金额的2%支付滞纳金给乙方。
5.2如乙方未按照约定的使用范围使用抵偿工程款，挪用或滥用资金，应向甲方支付违约金，违约金金额为抵偿工程款总额的20%。
六、保密协议6.1甲方和乙方保证对本协议内容、执行过程、以及双方在履行本协议过程中获得的商业秘密和信息负有保密义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商品房抵扣工程款项协议书
尊敬的双方：
您好！经过双方协商，就商品房抵扣工程款项事宜达成以下协议：
一、抵扣款项的背景和目的
甲方是一家房地产开发商，拥有一处位于（地点）的商品房项目。
乙方是购买该项目中一套（具体房号）商品房的购房人。
为了方便乙方支付款项，并保证工程进度的情况下，双方同意将部分工程款项抵扣至乙方的商品房款项中。
二、抵扣款项的金额与方式
1. 抵扣款项的金额为（具体金额），即甲方同意将上述金额从乙方应付的商品房款项中扣除。
乙方同意将该金额作为工程款项抵付。
2. 抵扣的方式为按月抵扣，每月从乙方应付的商品房款项中扣除相应的金额，直至抵扣完毕。
三、抵扣款项的条件与限制
1. 乙方应保证每月按时支付其余部分的商品房款项。
2. 如乙方未按时支付商品房款项，甲方有权终止抵扣款项的执行。
乙方需履行其按原合同约定的付款方式进行支付。
3. 如乙方购房合同终止，乙方同意立即支付剩余部分的工程款
项，并且不享受之前抵扣款项的优惠。
四、抵扣款项的使用范围
1. 抵扣款项仅可用于该商品房的装修和改造。
2. 甲方将根据乙方与甲方之间的协商，提供相应的装修和改造方案，并指导乙方进行施工。
五、甲方的责任与义务
1. 甲方应按时将抵扣款项扣除，并在可行的情况下协助乙方完成装修和改造。
2. 甲方应对乙方的装修和改造施工提供必要的指导和技术支持，确保施工质量。
六、乙方的责任与义务
1. 乙方应按时支付上述款项，并履行购房合同的相关义务。
2. 乙方应按照甲方提供的装修和改造方案进行施工，并确保施工质量。
七、协议的有效期及终止
1. 本协议自双方签字之日起生效，并持续有效至抵扣款项全部用尽。
2. 如双方达成一致，在有效期内可以补充、修改或终止本协议。
3. 双方发生不可抗力或其他不可预见的情况，影响本协议执行
的，双方应友好协商解决。
八、争议解决
1. 双方对本协议的解释与争议应友好协商解决。
如协商不成，应通过诉讼解决。
2. 本协议适用中华人民共和国的法律。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。