2017二建建筑实务考试(案例五大题型)
案例题型一：进度控制与索赔案例
相关知识点：①双代号网络计划中时间参数计算，关键路线的确
定和计算（计划）工期的计算，同时掌握各事件
发生后实际工期的计算。
②由分析原因入手确定索赔的原则。发包方原因：
可进行工期索赔和费用索赔；不可抗力原因：可
进行工期索赔，一般情况下不能费用索赔。若不
可抗力造成的具体事件的工期索赔和费用索赔，
参照教材P213页内容;承包方原因：不可以进行
工期索赔和费用索赔。
③工期索赔的多少需看该项工作总时差的大小；若
该项工作在关键路线上，即总时差为0时，延误
几天就索赔几天；若该项工作不在关键路线上，
即总时差不为0时，索赔天数为延误天数减去总
时差的差额。
④费用索赔与是否在关键路线无任何关系，发生了
多少费用，即可索赔多少。同时特别重点注意教
材P192页可调价格合同中合同价款调整的因素，
如下所示：
法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价
款；
工程造价管理部门公布的价格调整；
一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工
累计超8h；
⑤索赔能够成立的3个前提条件，《施工管理》教材
P229。
与合同对照事件已经造成了承包人工程成
本的额外支出或直接工期损失；
造成工期损失和费用增加的原因按合同约
定不属于承包人的行为责任或风险责任；
承包人按波合同规定的程序和时间提交索
赔意向通知和索赔报告。
⑥索赔意向通知包括的内容，
《施工管理》教材P230。
索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述；
索赔事件的发展动态；
索赔依据和理由；
索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。
案例题型二：安全与现场管理案例
相关知识点：1）安全控制：
①分析安全事故的原因（直接原因、间接原因、
主要原因）。
②安全事故的分类及其判别准则。《施工管理》教材
P184页。
轻伤、损失1至105个工作日的失能伤害；
重伤，损失工作日等于和超过1.5且最多不超过
6000工日的失能伤害；
死亡，超过6000工作日的失能伤害。
③安全事故处理的原则（“四不放过”原则）的具体
内容：《施工管理》教材P185页
事故原因未查明不放过；
事故责任者和员工未受到教育不放过；
事故责任者未处理不放过；
整改措施未落实不放过。
④安全事故报告的内容：《施工管理》教材P185页。
事故发生的地点、时间和工程项目、有关单位名
称；
事故的简要经过；
事故已造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计
的直接经济损失；
事故的初步原因；
事故发生后采取的措施及事故控制情况；
事故报告单位或报告人员；
其他应当报告的情况。
⑤安全事故现场处理工作内容，《施工管理》教材P186页。
施工单位的事故处理是落实“四不放过”原
则的核心环节，当事故发生后，事故发生单
位应严格保护现场并去有效措施抢救伤员
和财产，防止事故蔓延扩大；施工现场要建
立安全事故登记表，对发生事故人员的姓
名、性别、年龄、工种等级，负伤时间、负
伤程度、负伤部位及情况、简要经过及原因
记录归档；对安全事故必须进行以“四不放
过”为原则的事故分析，查出原因、分清责
任、提出防范措施；坚持安全事故月报制度，
当月无事故也要报空表。
⑥需编制专项施工方案及需组织专家论证的情况，
教材P102～104页。
对达到一定规模危险性较大的工程需编制专项施
工方案，有：基坑支护、降水工程、土方开对达
到一定规模危险性较大的工程，承重支撑体系，
起重吊装及安装拆卸工程，脚手架工程，拆除、
爆破工程，建筑幕墙工程，钢结构、网架和索模
结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、
顶管及水下作业工程，预应力工程，采用新技术、
新材料、新工艺、新设备及尚无相关技术标准的
工程。对超过一定规模危险性较大的工程编制专
项施工方案后需请专家论证，有：深基坑工程，
模板工程技支撑体系，起重掉及安装拆卸工程，
脚手架工程，拆除、爆破工程，施工高度50m及
以上的建筑幕墙安装工程，开挖深度超过16m的
人工人工挖孔桩工程，地下暗挖工程，顶管工程，
水下作业工程，采用新技术、新材料、新工艺、
新设备及尚无相关技术标准的工程。
⑦脚手架安全控制要点（P156），脚手架定期检查的
内容（P157），基坑支护安全控制要点（P181）。
⑧洞口、临边防护的基本要求，防护栏杆设置的基
本要求。（P161～162页）
⑨三级配电，两级漏电保护的内容，配电箱设置的
位置（P169页）
⑩高处作业的分级，交叉作业的安全控制要点。
（P175～176页）
▲安全隐患整改的“五定”要求，安全生产的“七
关”要求，三级安全教育的内容，《施工管理》教
材P170页。“四口、五临边”的内容，《施工管理》
教材P174页。
2）现场管理
①动火等级的划分，动火审批程序，消防器材的配备，P219页。
②现场文明施工要点（围挡高度要求、五牌一图设置）P221页。
③现场临时用水管理，P229页。安全标志，P230页。
④环境保护的基本原则，《施工管理》P188页。
经济建设与环境保护协调发展的原则；
预防为主、防治结合、综合治理的原则；
依靠群众保护环境的原则；
环境经济责任原则，及污染者付费的原则。
⑤施工现场水污染、噪声污染、空气污染、固体废
物处理的方法。《施工管理》P190～192页。
施工现场污水禁止随地排放，在合理位置设置污
水沉淀池，经沉淀后方可排入市政污水管网，经
过二次沉淀后方可排入市政排水管网或回收用于
洒水除尘；现场设置专用的油漆油料库，并对库
存地面作放渗透处理，储存、使用及保管采取措
施和专人负责，防止油料泄露污染土壤水体；临
时食堂用餐人数在100人以上的应设置简易有效
的隔油池，污水经过隔油池再排入市政污水管网；
禁止将有害废弃物做土方回填以免污染地下水环
境。
施工现场噪声机械设备应搭设封闭式机械棚，并
尽可能离居民区远一些设置；尽量选用低噪声或
备有消声降噪设备的机械；居民密集区进行强噪
声作业时严格控制作业时间，晚间作业不超过10
点，早间作业不早于6点；增强施工人员防噪声
扰民的自觉意识，控制人为大声喧哗，加强施工
现场环境噪声的长期检测，实行专人检测并做好
记录。
施工现场外围设置围挡不得低于1.8米，避免或
减少污染物向外扩散；施工现场主要运输道路进
行硬化处理，现场采取覆盖、固化、绿化洒水等
有效措施做到不泥泞、不扬尘；施工现场配备专
人负责环保工作，及时洒水减少扬尘污染；严格
控制现场有毒有害气体的产生和排放；高层建筑
物内的施工垃圾采用专用的垃圾通道或容器吊
运，严禁凌空抛洒造成扬尘；拆除建筑物、构筑
物时应配合洒水减少扬尘污染；对易飞扬的细颗
粒散体材料应密闭存放且使用过程中采取有效防
尘措施防止扬尘；对土方、渣土的运输采用封盖
措施，现场出口设置设置冲洗车辆设施，出厂时
必须将车辆清洗干净，不得将泥沙带出现场；对
于现场内的锅炉、茶炉大灶等不需设置消焰出尘
设备。
固体废物的处理有物理处理、化学处理、生物处
理、热处理、固化处理、回收利用和循环再造。 3）掌握有关安全的专业术语
“一方针”：安全第一，预防为主。
“一创建”：安全文明示范工地。（管理教材P169）
“二类危险源”：能量意外释放、约束失效。
“二控制”：年负伤率（0.6%以内）、年安全事故率。
“三级教育” : 进公司（厂）、进项目部（车间）、进班组。
“三级事故”：死亡事故、重大事故（3－9人）、特大事故
“三同时”：同时设计、审批，同时施工，同时验收、使用。
“三宝”：安全帽、安全带、安全网。
“三级配电”：总配电箱、分配电箱、开关箱。
“三消灭”：违章指挥、违章作业、“惯性事故”（管理教材P168）“四口”：楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口
“四不放过”：事故原因不清不放过、责任人未受教育不放过、隐
患不消除不放过、责任人未处理不放过。
“五临边”：阳台周边、屋面周边、框架工程周边、卸料外侧边、跑道、斜道边
“五查”：查思想、查管理、查隐患、查整改、查事故处理。
＂五定＂:定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。
“五检查”：日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查、不定期检查。
“五标志”：指令、禁止、警告、电力安全、提示（管理教材P177）“五牌一图”：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌及施工现场总平面图。＂七关＂：措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关。（新管理教材叫七关）
“六杜绝”：伤亡事故、坍塌事故、物体打击事故、高出坠落事故、机械伤害事故、触电事故。
案例题型三：质量控制案例
相关知识点：①材料抽样复验
1）主体工程：水泥、钢筋、砂石、外加剂、砖砌体材料、防水材料、保温隔热材料。
水泥：a、水泥的复试指标：凝结时间、安定性和强度等级；
b、需对钢筋的化学成分进行抽样复验：进口水泥，对
水泥质量有怀疑时，过期水泥；
c、水泥复试的批量规定：按同一生产厂家、同一等级、
同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t
为一批，散装不超过500t 为一批，每批抽样不少于一次。
钢筋：a、结构用钢筋复试指标：物理机械性能（抗拉性能、冲击韧性和耐疲劳性）
b、需对钢筋的化学成分进行抽样复验：进口钢筋，对
钢筋质量有怀疑时，发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学
性能显著不正常等现象时；
c、钢筋复试批量：60t/检验批；
d、60t的限制条件：同一厂家、同一品种、同一规格、
同一炉号。
2）装饰装修工程需复试的材料:
a、抹灰用水泥的凝结时间和安定性；地面工程和饰
面板砖工程用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度；
b、室内人造地板的游离甲醛含量或游离甲醛释放
量；
c、室内用天然花岗石石材或瓷质砖的放射性；
d、外墙陶瓷面砖吸水率，寒冷地区的抗冻性。
民用建筑工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500m2时，应对不同产品、批次材
料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。
民用建筑工程室内装修采用天然花岗石石材或瓷质砖使用面积大于200m2时，应对不同产品、不同批次材料
分别进行放射性指标复验。
3）幕墙工程需复验的材料：
a、铝塑复合板的剥离强度；
b、石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗石的放射性；
c、幕墙用结构胶的邵氏硬度，标准条件下拉伸粘结强度；
d、石材用密封胶的污染性；
e、幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性。
②主要分项工程的施工技术要求
a、混凝土结构（模板工程、钢筋工程、混凝土浇筑、施工缝、
后浇带、混凝土养护）P50～P55页。
b、砌体结构（砌筑砂浆、普通砖砌体砌筑方法、砖墙灰缝宽
度和饱满度、脚手眼不能设置的部位、斜槎规定）
P56～P57页。
c、土方开挖(原则、支护、降水、回填土、验槽)P44～P47
页。
d、大体积砼(水泥选择、浇筑方案、养护、防裂措施)P49页。
e、防水工程（屋面及室内防水技术要求）P61页
f、地面工程（厚度控制、变形缝设置、防水处理、石材防碱
背涂、成品保护要求）P73～P74页。
g、幕墙工程施工技术要求，P84～P95页，P143～147页。
③工序交接检查的“三检”制度，现场质量检查的三大方法。《施
工管理》P144页。
④检验批、分项工程、分部工程、竣工工程（单位工程）质量验
收合格的规定。《施工管理》P152～P153页。
检验批质量验收合格的应符合下列规定：
1）主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。
2）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
分项工程质量验收合格应符合下列规定：
1）分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。
2）分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。
分部工程之浪验收合格应符合下列规定：
1）分部工程所含分项工程的质量均验收合格。
2）质量控制资料完整。
3）地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全功能的检验和抽样简则结果应符合有关规定。
4）观感质量验收应符合要求。
⑤工程质量事故的分类及质量事故处理的基本方法。《施工管理》P156～P159页。
事故分类：
按照事故造成损失的程度分级：
（1）特别重大的事故；（2）重大事故（3）较
大事故（4）一般事故
事故处理基本方法：
（1）修补处理（2）加固处理（3）返工处理（4）限制使用（5）不作处理（6）报废处理
案例题型四：造价控制案例
相关知识点：① 预付款、起扣点、每月工程款的计算。《施工管理》P105页。
N
M
T P 主要材料设备占的比重预付备料款额工程价款总额预付备料款起扣点-
=
P196 例题2A320054-1
②动态调值公式P198
P=P 0(a 0+a 1A/A 0+ a 2B/B 0+ a 3C/C 0+ a 4D/D 0) P197 例题2A320054-2
1.某项目2006年5月1日签署合同价1000万,合同约定固定系数0.2。2007年5月1日结算时发现,钢材涨价13%,水泥涨价16%,其中钢材和水泥分别占调值部分的比例分别为25%和30%。求结算价。 答：)8.0%45100
100
8.0%301001168.0%251001132.0(1000??+??+??+
=P
2.某项目2006年5月1日签署合同价1000万,合同约定固定系数0.2。2007年5月1日结算时发现,钢材涨价13%,水泥涨价16%，人工涨价22％,其中钢材、水泥和人工分别占调值部分的比例分别为25%、30%和35％。求结算价。
)8.0%10100
1008.0%351001228.0%301001168.0%251001132.0(1000??+??+??+??+
=P ③变更价款计算
某分项工程计划工程量为10003
m ，单价为400元/3
m 。合同规定：若工程发生工程变更后的工程实际数量超过(或少于)工程量清单中所列数量的10%时，该分项工程单价予以调整，调整系数为0.9(1.1)。若（1）该分项工程实际工程量为12003
m ；（2）该分项工程实际工程量为8003
m 。分别计算该分项工程结算价。 (1)若实际工程量为12003
m ，
则结算价为：1100×400+100×400×0.9； (2)若实际工程量为800 ， 则结算价为：800×400×1.1
④ 掌握费用偏差、进度偏差、费用绩效系数和进度绩效系数的计算。
注意：已完工程预算费用=计划工作预算费用×已经完成工作量百分比。
⑤建筑工程工程量清单：分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单和税金项目清单。 其他项目清单宜：暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。
规费项目清单：工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。 税金项目清单包括：营业税、城市维护建设税、教育费附加
案例题型五： 合同管理案例
相关知识点：(1)掌握施工合同示范文本（GF —1999—0201）中的通用条款部分。
①双方一般权利和义务
②施工组织设计和工期 ③质量与检验④安全施工
⑤合同价款与支⑥材料设备供应⑦工程变更
⑧竣工验收与结算⑨违约、索赔和争议 (2)合同关系
2017年二级建造师建筑实务真题及答案
2017年二级建造师建筑实务真题及答案
2017二级建造师建筑工程实务真题及答案 一、单选题（共20题，每题1分） 1、按照建筑层数分类，属于多层住宅的是（） A、三层 B、五层 C、七层 D、九层 【答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类：1-3层为低层住宅，4-6层为多层住宅，7-9层（高度不大于27m）为中高层住宅，10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。 2、下列建筑钢材性能指标中，不属于拉伸性能的是（）
A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率 【答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率 3、终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是（） A.硅酸盐水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.矿渣水泥 【答案】A
【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于 45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类水泥不得长于10h，教材27。 4、针对平面形式为椭圆的建筑，建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是（） A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法 【答案】D 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是（） A、集水井 B、减压井
C、回灌井 D、降水井 【答案】C 6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是（） A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶 【答案】D 7、关于高温天气混凝土施工的说法，错误的是（） A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑 C、应及时进行保湿养护
2021年二级建造师建筑工程实务案例考点总结
2021年二级建造师 建筑工程实务案例考点总结
2A320030施工质量控制 2A320031掌握地基基础工程施工质量控制 ●教材内容： 一、灰土地基施工质量控制要点 （一）材料质量控制 1．土料：应采用就地挖土的豁性土及塑性指数大于4的粉土，土内不得含有松软杂质和腐殖土；土料应过筛，最大粒径不应大于15mm。 2．石灰：用Ⅲ级以上新鲜的块灰，使用前1-2d消解并过筛，粒径不得大于5mm, 且不能夹有未熟化的生石灰块粒和其他杂质。 （二）施工过程质量控制 1．铺设灰土前，必须进行验槽合格，基槽（坑）内不得有积水。 2．灰土的配比符合设计要求。 3．灰土施工时，灰土应拌合均匀。应控制其含水量，以用手紧握成团、轻捏能碎为宜。 4．灰土应分层夯实，每层虚铺厚度：人力或轻型夯机夯实时控制在200-250mm, 双轮压路机夯实时控制在200-300mm。 5．分段施工时，不得在墙角、柱墩及承重窗间墙下接缝。上下两层的搭接长度不得小于50cm。 6．每层的夯实遍数根据设计的压实系数或干土质量密度现场试验确定。 二、砂和砂石地基施工质且控制要点 （一）材料质量控制
砂宜选用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂，当选用细砂或粉砂时应掺加粒径20-50mm 的碎石，分布要均匀。 （二）施工过程质量控制 1．铺筑前，先验槽并清除浮土及杂物，地基孔洞、沟、井等已填实，基槽（坑）内无积水。 2．人工制作的砂石地基应拌合均匀，分段施工时，接头处应做成斜坡，每层错开0.5-lm。在铺筑时，如地基底面深度不同，应预先挖成阶梯形式或斜坡形式，以先深后浅的顺序进行施工。 三、强夯地基和重锤夯实地基施工质量控制要点 1．施工前应进行试夯，选定夯锤重量、底面直径和落距，以便确定最后下沉量及相应的最少夯实遍数和总下沉量等施工参数。试夯的密实度和夯实深度必须达到设计要求。 2．基坑（槽）的夯实范围应大于基础底面。开挖时，基坑（槽）每边比设计宽度加宽不宜小于0.3m，以便于夯实工作的进行，基坑（槽）边坡适当放缓。夯实前，基坑（槽）底面应高出设计标高，预留土层的厚度可为试夯时的总下沉量加50-100mm。夯实完毕，将坑（槽）表面拍实至设计标高。 3．做好施工过程中的监测和记录工作，包括检查夯锤重和落距，对夯点放线进行复核，检查夯坑位置，按要求检查每个夯点的夯击次数、每夯的夯沉量等，对各项施工参数、施工过程实施情况做好详细记录，作为质量控制的依据。 四、钢筋混凝土灌注桩施工质量控制要点
2017二建《建筑》真题及参考答案
2017 年二级建造师考试真题 《建筑工程管理与实务》 一、单项选择题 1．按照建筑层数分类，属于多层住宅的是（）。 A．三层B．五层 C．七层D．九层 【参考答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类：1-3 层为低层住宅，4-6 层为多层住宅，7-9 层（高度不大于27m） 为中高层住宅，10 层及10 层以上或高度大于27m 为高层住宅。 2．下列建筑钢材性能指标中，不属于拉伸性能的是（）。 A．屈服强度B．抗拉强度 C．疲劳强度D．伸长率 【参考答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。 3．终凝时间不得长于6．5h 的水泥品种是（）。 A．硅酸盐水泥B．普通水泥
C．粉煤灰水泥D．矿渣水泥 【参考答案】A 【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min， 硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6．5h，其他五类水泥不得长于10h，教材27。 4．针对平面形式为椭圆形的建筑，建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是（）。A．直角坐标法B．角度交会法 C．距离交会法D．极坐标法 【参考答案】D 5．不以降低基坑内地下水为目的的井是（）。 A．集水井B．减压井 C．回灌井D．降水井 【参考答案】C 【解析】参见教材P54。考查人工降排地下水施工技术。 6．下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是（）。A．连接角码B．硅酮结构胶 C．不锈钢螺栓D．防火密封胶
【参考答案】D 7．关于高温天气混凝土施工的说法，错误的是（）。 A．入模温度宜低于35℃B．宜在午间进行浇筑 C．应及时进行保湿养护D．宜用白色涂装砼运输车 【参考答案】B 8．关于高强度螺栓施工的说法，正确的是（）。 A．高强度螺栓不得强行穿入B．高强度螺栓可兼做安装螺栓 C．高强度螺栓应一次性拧紧到位D．高强度螺栓梅花头可用火焰切割【参考答案】A 9．双排扣件式钢管脚手架的主节点是指（）。 A．连墙件与架体连接处B．剪刀撑与水平杆连接处 C．剪刀撑与立杆连接处D．纵横向水平杆与立杆连接处 【参考答案】D 10．下列施工场所中，施工照明电源电压不得大于12V 的是（）A．隧道B．人防工程 C．锅炉内D．高温场所 【参考答案】C
二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)
二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例 题一) 本文“二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)”，跟着二级建造师考试网来了解一下吧。希望能帮到您！ 案例一 某建筑施工单位在新建办公楼工程前，按《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2209)规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。 在施工组织设计中，施工进度计划以时标网络图(时间单位：月)形式表示。在第8个月末，施工单位对现场实际进度进行检查，并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线，如下图所示：针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况。施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知，并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实，工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致，工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致，工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因上述情况，监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。 问题： 1.【题干】本单位的施工组织设计中应包含哪些基本内容? 【答案】 (1)编制依据;
(2)工程概况; (3)施工部署; (4)施工进度计划; (5)施工准备与资源配置计划; (6)主要施工方法; (7)施工现场平面布置; (8)主要施工管理计划。 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 2.【题干】施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格? 【答案】施工单位技术负责人或其授权的技术人员 (上级承包单位技术负责人或其授权人) 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 3.【题干】写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况：如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是多少个月? 【答案】 E 工作延后了一个月; F 工作延后了两个月; D 工作延后了一个月。 如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是13个月。
2018年二建建筑实务真题及答案解析
一、单顶选择题（共20分，每题1分。每题的备选顶中，只有1个最符合题意） 1.按照民用建筑分类标准，属于起高层建筑的是（）。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是（）。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是（）。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明
D.安全照明 【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（）。 A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是（）。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载，例如：固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6.在工程应用中，通常用于表示钢材塑性指标的是（）。
A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7.根据国家的有关规定，终凝时间不得长于6.5h的水泥是（）。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。 8.影响混凝土和易性的主要因素是（）。 A.石子 B.砂子 C.水泥 D.单位体积的用水量 【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它
2017年二建公路工程管理与实务真题(完整版)
2017 年二级建造师《公路工程管理与实务》真题 一、单项选择题（共20 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1、路基填料的强度指标是（） A.压实度 B.CBR 值 C.稳定度 D.塑性指数 【答案】B 【解析】本题考查的是路基填料的选择。强度要求是按CBR值确定。参见教材【28311012原 地基处理要求】P2。 2.填石路基采用强力夯实施工时，填补夯坑的填料应选用（） A.碎石土 B.砂性土 C.软质石料 D.与路基同类型石质填料 【答案】D 【解析】本题考查的是填石路基施工技术。每一分层连续挤密式夯击，夯后形成夯坑，夯坑以同类型石质填料填补。参见教材【28311013 填方路基施工】P7。 3.岩石挖方路段不宜选用的挡土墙是（） A .重力式挡土墙 B .加筋挡土墙 C .锚杆挡土墙 D. 锚定板式挡土墙 【答案】B 【解析】本题考查的是挡土墙。加筋土挡土墙由填料、在填料中布置的拉筋以及墙面板三部分组成。一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上，在挖方路段或地形陡峭的山坡，由于不利于布置拉筋，一般不宜使用。参见教材【2B311032 防护与支挡工程的适用条件与功能】P31。 4.关于填隙碎石施工的说法，错误的是（） A.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的 1.5~2.0倍 B.填隙料应干燥 C.填隙碎石施工，应采用胶轮压路机 D.填隙碎石碾压后，表面集料间的空隙应填满，但表面应看得见集料 【答案】C 【解析】本题考查的是填隙碎石施工。选项C 应为“宜采用振动压路机碾压” 。参见教材 【2B312011 粒料基层（底基层）施工】P43。 5.无机结合料稳定材料组成设计流程正确的是（） A.施工参数确定T生产配合比设计T目标配合比设计T原材料检验
二建建筑实务考试(案例五大题型)
案例题型一：进度控制与索赔案例 相关知识点：①双代号网络计划中时间参数计算，关键路线的确 定和计算（计划）工期的计算，同时掌握各事件 发生后实际工期的计算。 ②由分析原因入手确定索赔的原则。发包方原因： 可进行工期索赔和费用索赔；不可抗力原因：可 进行工期索赔，一般情况下不能费用索赔。若不 可抗力造成的具体事件的工期索赔和费用索赔， 参照教材P213页内容;承包方原因：不可以进行 工期索赔和费用索赔。 ③工期索赔的多少需看该项工作总时差的大小；若 该项工作在关键路线上，即总时差为0时，延误 几天就索赔几天；若该项工作不在关键路线上， 即总时差不为0时，索赔天数为延误天数减去总 时差的差额。 ④费用索赔与是否在关键路线无任何关系，发生了 多少费用，即可索赔多少。同时特别重点注意教 材P192页可调价格合同中合同价款调整的因素， 如下所示： 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价 款； 工程造价管理部门公布的价格调整； 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工 累计超8h； ⑤索赔能够成立的3个前提条件，《施工管理》教材 P229。 与合同对照事件已经造成了承包人工程成 本的额外支出或直接工期损失； 造成工期损失和费用增加的原因按合同约 定不属于承包人的行为责任或风险责任； 承包人按波合同规定的程序和时间提交索 赔意向通知和索赔报告。 ⑥索赔意向通知包括的内容， 《施工管理》教材P230。 索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述； 索赔事件的发展动态； 索赔依据和理由； 索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。 案例题型二：安全与现场管理案例 相关知识点：1）安全控制： ①分析安全事故的原因（直接原因、间接原因、 主要原因）。 ②安全事故的分类及其判别准则。《施工管理》教材 P184页。 轻伤、损失1至105个工作日的失能伤害； 重伤，损失工作日等于和超过1.5且最多不超过 6000工日的失能伤害； 死亡，超过6000工作日的失能伤害。 ③安全事故处理的原则（“四不放过”原则）的具体 内容：《施工管理》教材P185页 事故原因未查明不放过； 事故责任者和员工未受到教育不放过； 事故责任者未处理不放过； 整改措施未落实不放过。 ④安全事故报告的内容：《施工管理》教材P185页。 事故发生的地点、时间和工程项目、有关单位名 称； 事故的简要经过； 事故已造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计 的直接经济损失； 事故的初步原因； 事故发生后采取的措施及事故控制情况； 事故报告单位或报告人员； 其他应当报告的情况。 ⑤安全事故现场处理工作内容，《施工管理》教材P186页。 施工单位的事故处理是落实“四不放过”原 则的核心环节，当事故发生后，事故发生单 位应严格保护现场并去有效措施抢救伤员 和财产，防止事故蔓延扩大；施工现场要建 立安全事故登记表，对发生事故人员的姓 名、性别、年龄、工种等级，负伤时间、负 伤程度、负伤部位及情况、简要经过及原因 记录归档；对安全事故必须进行以“四不放 过”为原则的事故分析，查出原因、分清责 任、提出防范措施；坚持安全事故月报制度， 当月无事故也要报空表。 ⑥需编制专项施工方案及需组织专家论证的情况， 教材P102～104页。 对达到一定规模危险性较大的工程需编制专项施 工方案，有：基坑支护、降水工程、土方开对达 到一定规模危险性较大的工程，承重支撑体系， 起重吊装及安装拆卸工程，脚手架工程，拆除、 爆破工程，建筑幕墙工程，钢结构、网架和索模 结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、 顶管及水下作业工程，预应力工程，采用新技术、 新材料、新工艺、新设备及尚无相关技术标准的 工程。对超过一定规模危险性较大的工程编制专 项施工方案后需请专家论证，有：深基坑工程， 模板工程技支撑体系，起重掉及安装拆卸工程， 脚手架工程，拆除、爆破工程，施工高度50m及 以上的建筑幕墙安装工程，开挖深度超过16m的 人工人工挖孔桩工程，地下暗挖工程，顶管工程， 水下作业工程，采用新技术、新材料、新工艺、 新设备及尚无相关技术标准的工程。 ⑦脚手架安全控制要点（P156），脚手架定期检查的 内容（P157），基坑支护安全控制要点（P181）。
二级建造师水利水电工程管理与实务真题题库
2017年二级建造师《水利水电工程管理与实务》真题题库 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．重力坝中为了适应混凝土的浇筑能力、散热和减小施工期的温度应力，而进行灌浆的缝是（）。 A．横缝 B．水平施工缝 C．纵缝 D．横缝和纵缝 【答案】C 【圣才题库】横缝与坝轴线垂直，有永久性的和临时性的两种。纵缝是平行于坝轴线方向的缝，其作用是为了适应混凝土的浇筑能力、散热和减小施工期的温度应力。将坝体分成若干个坝段，横缝间距一般为15～20m。永久性横缝可兼作沉降缝和温度缝，可适应地基的不均匀沉降和坝体温度变化。水平施工缝是新老混凝土的水平结合面。每层浇筑块的厚度约为1.5～4.0m，基岩表面约0.75～1.0m，以利散热。 2．软土基坑开挖的管井降水适用条件是，第四系含水层厚度应大于（）m。 A．3.0 B．4.0 C．4.5 D．5.0 【答案】D 【圣才题库】管井降水的适用条件有：①第四系含水层厚度大于5.0m；②基岩裂隙和岩溶含水层，厚度可小于5.0m；③含水层渗透系数K宜大于1.0m/d。 3．砂的粒径范围为（）mm。 A．0.10～4.70 B．0.15～4.75
C．0.20～4.80 D．0.25～4.85 【答案】B 【圣才题库】在混凝土中的砂、石起骨架作用，故称为骨料。其中砂称为细骨料，其粒径在0.15～4.75mm之间；石称为粗骨料，其粒径大于4.75mm。 4．导流设计流量及围堰的（）确定堰顶高程。 A．种类 B．材料 C．工作条件 D．使用年限 【答案】C 【圣才题库】围堰堰顶高程的确定，取决于导流设计流量及围堰的工作条件。围堰是保护大坝或厂房等水工建筑物干地施工的必要挡水建筑物，一般属临时性工程，但也可与主体工程结合而成为永久工程的一部分。
2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五
2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五。山西二级建造师新公布的合格标准，你慌了吗?2018想要考二级建造师的朋友们，要抓紧备考了。学习有方法，专项要专练。小编今天给大家分享3个典型案例，帮助大家掌握案例答题方式。快学起来吧。 【案例1】 1.背景 某大学公共教学楼工程，建筑用地面积61672 m2，总建筑面积45026 m2，其中地上部分建筑面积为42589 m2，人防地下室建筑面积为2437 m2，建筑层数地上五层，地下一层，建筑总高度23.4m，现浇钢筋混凝土框架结构。基坑深度10 m、长100 m、宽8 m;基坑东、北两面距离建筑围墙3 m，西、南两面距离图书馆9 m。建筑外墙为370 m m厚红砖，内墙为A3.5加气混凝土砌块。 施工技术方案评议时，项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用： 土方工程：土方开挖采用机械一次挖至槽底标高，再进行基坑支护，基坑支护采用土钉墙支护，最后进行降水。 脚手架工程：外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架。搭设脚手架时，要从底到顶，先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆，最后搭设剪刀撑，并由底至顶连续设置。脚手架搭好后，铺设脚手板。拆除脚手架时，为了加快施工进度，可以上下同时作业，先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。 钢筋工程：直径12 m m以上受力钢筋，采用剥肋滚压直螺纹连接。 2.问题： 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.360docs.net/doc/304218732.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
(1)该工程土方开挖方案是否合理?为什么? (2)该工程钢筋方案是否合理?为什么? (3)该工程脚手架方案是否合理?为什么? (4)脚手板的铺设应符合哪些规定? 3.答案与解析： (1)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法，违背了强制性规范规定土方开挖应遵循开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖的原则。现场没有足够的放坡距离，一次挖到底后再支护，会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 (2)不合理。因为：直径16m m以下采用剥肋滚压直螺纹连接，剥肋套丝后钢筋直径不能满足工艺要求，不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径16以上40以下的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的钢筋连接。 (3)脚手架的搭设和拆除不合理。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 2001)规定，脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时，必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 (4)脚手板的铺设应符合下列规定： 1)脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120~150mm; 2)脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取 130~150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时， 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.360docs.net/doc/304218732.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
2017年二建市政实务真题及答案
2017二级建造师市政工程真题及答案 1、以集散交通的功能为主，兼有服务功能的城镇道路称为（）。 A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路 答案：C 解析：次干路应与主干路结合组成干路网，以集散交通的功能为主，兼有服务功能。教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求，错误的是（） A.胀缝应与路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C.缝宽必须一致，缝中不得连浆 D.缝上部安装缝板和传力杆 答案：D
解析：胀缝应与路面中心线垂直；缝壁必须垂直；缝宽必须一致，缝中不得连浆。缝上部灌填缝料，下部安装胀缝板和传力杆。教材P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用，对桥梁结构安全起保证作用的部件是（） A.桥台基础 B.桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆 D.桥面排水系统 答案：A 解析：桥墩和桥台中使全部荷载传至地基的部分，通常称为基础。 4、某地铁区间隧道，位于含水量大的粉质细砂层，地面沉降控制严格，且不具备水条件，宜采用（）施工 A.浅埋暗挖 B.明挖法 C.盾构法 D.盖挖法
答案：C 解析：明挖法、盖挖法、浅埋暗挖法均不得在含水层施工。教材P62 5、关于地下连续墙施工的说法，错误的是（） A.施工振动小，噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大，开挖深度大 D.可作为主题结构的一部分 答案：B 解析：可适用于多钟土层，除遇夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时会影响成槽效率外，对黏性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。教材P68 6、关于污水处理厂试运行的规定，错误的是（） A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C.全长联机运行时间为12h D.试运行前，所有单项工程验收合格 答案：C 解析：全厂联机运行应不少于24h。教材P98
2019二建建筑实务真题
2019二建建筑实务真题 1.下列功能房间中，严禁设置在地下室的是（）。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C.游艺场 D.机械停车库 2.受强烈地震作用的多层砌体房屋，通常破坏最严重的部位是（）。 A.基础 B.楼盖 C.墙身 D.圈梁 3.下列装饰构造中，通常按线荷载考虑的是（）。 A.分区隔墙 B.地砖饰面 C.大型吊灯 D.种植盆景 4.针对无垫层，直接接触土体浇筑的构件，一般情况下，其最小保护层厚度是（）。 A.40mm B.50mm C.60mm D.70mm 5.符号“”代表的牌号是（）。 A.HPB300 B.HRB335 C.HRB4O0 D.HRB500 6.下列强度等级的水泥品种中，属于早强型水泥的是（）。 A.P·O42.5 B.P·O42.5R C.P·I42.5 D.P·Ⅱ42.5 7.在楼层内进行距离测量时，最常用的器具是（）。 A.水平仪 B.经纬仪 C.铅直仪 D.钢卷尺 8.一般情况下，后浇带混凝土的最低养护时间是（）。 A.3d B.7d C.14d D.21d
9.关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法，正确的是（）。 A.每工作班至少制作1组试件 B.浆料在制备后1h内用完 C.制作边长100mm的立方体试件 D.施工环境温度不低于0℃ 10.关于玻璃幕墙工程的说法，正确的是（）。 A.采用胶缝传力的，胶缝可采用硅酮耐候密封胶 B.全玻璃幕墙的板面不得与其它刚性材料直接接触 C.全玻璃幕墙不可以在现场打硅酮结构密封胶 D.不同金属的接触面之间可直接密贴连接 11.根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011，可作为进入冬期施工期限判定标准的是（）。 A.室外日最低温度连续5d低于5℃ B.室外日平均温度连续5d低于5℃ C.黄河以南地区11月底至次年2月底 D.黄河以北地区11月中至次年3月中 12.下列内容中，不属于绿色施工“四节”范畴的是（）。 A.节约能源 B.节约用地 C.节的用水 D.节约用工 13.下列动火作业中，属于三级动火的是（）。 A.焊接工地围挡 B.地下室内焊接管道 C.作业层钢筋焊接 D.木工棚附近切割作业 14.针对市区主要路段的施工现场，其围挡高度至少应为（）。 A.1.5m B.1.8m C.2.0m D.2.5m 15.一般情况下，夜间施工的时段是（）。 A.当日18时至午夜24时 B.当日18时至次日8时 C.当日20时至次日6时 D.当日22时至次日6时 16.下列标志类型中，不属于施工现场安全标志的是（） A.禁止标志 B.警告标志 C.宣传标志 D.提示标志 17.关于检验批验收组织的说法，正确的是（）。 A.由施工单位专业工长组织 B.由总监理工程师组织
二级建造师《建筑实务》案例练习题
2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题（1） 场景（一）某滨海城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时，发现存在以下问题：（1）下雨天，地下室用电不符合要求； （2）临时消防水管不符合要求； （3）电焊工动火时未经审查批准。 根据场景（一），作答下列题目。 1. 安全带使用时应（），防止摆动碰撞。 A .低挂高用，垂直使用 B. 高挂低用，垂直使用 C. 高挂高用，水平使用 D .低挂低用，水平使用 2. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）,照明电源电压不得大于 12V 的是（）。 A .人防工程 B .有导电灰尘的场所 C. 特别潮湿场所及导电良好的地面 D. 高温场所 3. 施工现场防火，下列属于一级动火的是（）。 A .现场堆有大量％考试大％可燃和易燃物质的场所 B .在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C.小形油箱等容器用火作业
D .登高焊、割等用火作业 4. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-1991）,遇有（）强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。A.三级 B .四级 C.五级 D .六级 5. 本建筑工程安装临时消防竖管，其管径要求最小不得小于（）mm。 A . 25 B. 35 C. 50 D. 75 6. 符合安全警示标志安全色的是（）。 A .红、黑、蓝、绿 B .红、黄、蓝、绿 C.黄、白、蓝、绿 D .红、白、黄、蓝 7. 该项目％考试大％部为贯彻IS014000环境管理体系，制定了建筑工程施工环境管理计划，下列不属于环境保护内容的是（）。 A .噪声控制 B. 固体废弃物控制 C. 污水控制 D .易燃易爆物控制 1. B 2. C 3. A 4. D 5. D 6. B 7. D
2017年二建法规真题解析
2017年二级建造师法规真题及解析 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A．最高人民法院 B．国务院 C．全国人民代表大会 D．全国人民代表大会常务委员会 【答案】B 【考点】法的效力层级 【考点来源】第一章第一节P6 【解析】行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。 2．关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。 A．建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B．建设工程中的代理主要是法定代理 C．建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理 D．建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 【答案】C 【考点】建设工程代理行为的设立 【考点来源】第一章第二节P11 【解析】A错误，诉讼代理人不要求必须是具有律师资格的人担任，基层法律服务工作者、当事人的近亲属或工作人员、当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民也能担任委托诉讼代理人。B错误，建设工程中的代理主要是委托代理，法定代理和指定代理的被代理人是无民事行为能力人或限制民事行为能力人。 D错误，转委托有两种情况，一是被代理人同意；另一是情况紧急，为被代理人利益而进行转委托。本题错在少了情况紧急的前提条件。 3．建设用地使用权自（）时建立。 A．土地交付 B．转让
D．支付出让金 【答案】C 【考点】建设用地使用权（不动产物权）的变动 【考点来源】第一章第四节P17 【解析】 设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。 4．甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元。乙应赔偿甲（）。 A．60万元 B．80万元 C．120万元 D．160万元 【答案】C 【考点】侵犯知识产权损害赔偿额的确定方法 【考点来源】第一章第六节P28 【解析】赔偿损失的数额有4种确定方法，（1）按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；(2)实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；(3)权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；(4)权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。在本题中，权利人的实际损失是可以确定的，即减少的销量乘以每件的售价。 5．甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为200万元，甲按约定付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该*（）。 A．50万元 B．80万元 C．90万元 D．100万元
二级建造师17年真题及答案
2017年二级建造师机电工程真题及答案解析 一.单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.合金结构钢的强度等级是根据（）划分的。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.抗压强度 D.抗弯强度 【答案】A 【解析】合金结构钢根据屈服强度划分，共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620等强度等级。 2.关于长距离输电线路铁塔基础设施测量的说法，正确的是（）。 A.根据沿途实际情况测设铁塔基础 B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80-10m C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400m D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量 【答案】C 【解析】选项A，长距离输电线路定位并检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩，并非直接测设基础；选项B，当采用钢尺量距时，其丈量长度不宜大于80m。同时，不宜小于20m；选项D，大跨越档距测量。在大跨越档距之间，通常采用电磁波测距法或解析法测量。 3.起重吊装采用2个以下吊点起吊时，下列吊索与水平线夹角，宜选用的角度是（）。 A.45° B.50° C.55° D.60° 【答案】D 【解析】若采用2个以上吊点起吊时，每点的吊索与水平线夹角不宜小于60°。. 4.下列焊接方法中，焊接飞溅最大的焊接方法是（）。 A.气焊 B.手工电弧焊 C.CO2气体保护焊 D.埋弧自动焊 【答案】C 【解析】CO2气体保护焊的缺点：弧光辐射较强，必须注意个人安全防护；抗风能力差，不宜在露天焊接；焊接飞溅大，焊缝成型不如埋弧焊美观。 5.若无设计规定，一般负压锅炉的风压试验压力是（）
(完整版)2017年二建《法规》真题及答案解析
2017 年二建《法规》真题及答案解析 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 【优路答案解析】B 主要考察法的效力层级中需要有关机关裁决适用的特殊情况。P6 2.关于建设工程代理的说法，正确的是（）。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 【优路答案解析】C 主要考察代理的相关规定。P13 3.建设用地使用权自（）时设立。 A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金 【优路答案解析】C 主要考察建设用地使用权。P17 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利甲发现后，对乙提起侵权之 诉。经查，乙共销售侵权产品 800 件，因乙的为，甲少销售 600 件。甲销售专利产品每件获利 2000 元。 乙销售侵权产品利 1000 元。乙应赔偿甲（）。
A.60 万元 B.80 万元 C.120 万元 D.160 万元 【优路答案解析】C 主要考察建设工程知识产权侵权的法律责任中赔偿损失数额的确定方法。P28 5.建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为 200 万元，甲按付了定金 50 万元，如果乙在规定的期限内不履行设计合同，应该（）。 A.50 万元 B.80 万元 C.90 万元 D.100 万元 【优路答案解析】C 主要考察定金的相关规定。P34 6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为 2014 年 5 月 1 日。同年2 月 10 日，该建设单位 与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年 4 月 20 日将建筑材料运至工地。 后因设备原因，工程实际开工日为同年 5 月 10 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。 A.2014 年 2 月 10 日 B.2014 年 4 月 20 日 C.2014 年 5 月 1 日 D.2014 年 5 月 10 日 【优路答案解析】B 主要考察建筑工程一切险的保险期限。P38 7.施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故......... A.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人
二建机电-实务案例题
二建机电实务案例题 某市体育馆配套安装工程项目经过业主施工招标，选定A安装公司为中标单位。施工合同中约定，设备由业主负责采购。A安装公司将通风与空调工程的安装分包给了B专业工程公司。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件： 事件1：施工招标过程中共有5家(A、C、D、E、F)安装公司竞标。其中E安装公司的招标文件未按招标文件要求的时间提交，在投标文件的截止时间后30min送达；F安装公司的招标文件未密封。 事件2：空调设备保温工程施工完毕，并已作检查验收。监理工程师对某处的保温施工有怀疑，要求A安装公司作再次进行检验，A公司以空调设备保温是B公司施工为由拒绝检验。事件3：在业主的要求下，A公司进行了检验，空调设备保温合格，A公司要求监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延影响的工期。事件4：业主采购的工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，由此增加了设备保管费支出。 问题： (1)E、F安装公司的投标文件是否会得到评标委员会的评审?为什么? (2)针对事件2，A公司的做法是否妥当?请说明。 (3)针对事件3，A公司的要求是否合理?请说明。 (4)针对事件4，A公司可否向业主申请增加的设备保管费?请说明。 (1)对E、F公司的投标文件不评审，按照《招标投标法》，逾期送达的投标文件视为废标；未密封的投标文件视为废标。 (2)A公司的做法不妥。因为A公司与B公司是总分包关系，A公司对B公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任进行检验。 (3)A公司的要求合理。发生的全部费用应由业主承担，可以顺延工期。 (4)A公司可以向业主申请增加的设备保管费。因为业主供应的设备提前进场，导致保管费用增加，属于业主责任，由业主承担发生的保管费用。 A公司在国外承包一项咖啡生产线工程，合同条款关于不可抗力的定义中没有提到罢工是否应视为不可抗力事件，施工期间，该国因闹学潮而触发了大规模的罢工，该咖啡生产线项目也受罢工影响，部分施工人员因交通瘫痪而缺勤一周之久。A公司因此致函业主提出索赔，指出罢工应视为不可抗力事件。该国的宪法规定罢工是非法，但在执行时对罢工却是默许的，从来不曾视为不可抗力事件，因此业主拒绝A公司的索赔要求。由此引起双方争端，最后诉诸国际仲裁。 仲裁法庭在裁决该案时，首先查阅承包合同，未发现对罢工有明确的规定，合同中有一条款规定：“凡本合同未涉及的事项依据国际惯例或国家现行法律执行”，于是仲裁法庭根据该国的宪法裁定A公司胜诉。 问题： (1)索赔处理中要求具备哪些合同基本知识? (2)该事件索赔成功主要运用了哪些索赔技巧? (3)在索赔报告中应叙述哪些内容? (4)索赔报告的关键部分应有哪些内容?
2017二级建造师公路工程真题及答案解析
2017二级建造师公路工程真题及答案解析 —、单选题 1、路基填料的强度指标是() A. 压实度 B. CBR 值 C. 稳定度 D. 塑性指数 【答案】B 【解析】考查路基填料选择。强度要求是按CBR值确定。教材2。 2、填石路基采用强力夯实施工时，填补夯坑的填料应选用() A碎石土 B砂性土 C.软质石料 D与路基同类型石质填料 【答案】D ［解析】考查填石路基施工技术。在强力夯实法中,每一分层连续挤密式夯
击,夯后形成夯坑,夯坑以同类型石质填料填补。教材P7。 3、岩石挖方路段不宜选用的挡土墙是() A. 重力式挡土墙 B加筋土挡土墙 C锚杆挡土墙 D锚定板站土墙 【答案】B ［解析】考查挡土墙。加筋挡土墙一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上，在挖方路段或地形陡峭的山坡，由于不利于布置拉筋，一般不宜采用。教材P31。 4、关于填隙碎石施工的说法,正确的是() A. 单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5-2.0倍。 B. 填隙料应干燥 C. 填隙碎石施工,应采用胶轮压路机 D. 填隙碎石碾压后,表面集料间的空隙应填满，但表面应看得见集料 【答案】C
【解析】考查填隙碎石施工，C正确说法为宜采用振动压路机碾压。教材 P43. 5、无机结合料稳定材料组成设计流程正确的是（） A. 施工参数规定—生产配合比设计-目标配合比设计-原材栄斗检验 B. 施工参数规定T目标配合比设计生产配合比设计原材料检验 C. 原材料检验-生产配合比设计-目标配合比设计-施工参数确定 D. 原材料检验-目标配合比设计-生产配合比设计-施工参数确定 【答案】D 【解析】考查无机结合料稳定基层（底基层）施工对原材料的技术要求。无机结合料稳定材料组成设计流程:原材料检验-目标配合比设计-生产配合比设计f 施工参数确定f教材P49. 6、路面透水性排水基层施工中,在连续长纵坡破段或凹形竖曲线路段,排水层内渗流的自由水有可能被堵封或渗流路径超过45-60m时，为拦截水流及缩短渗流长度有应增设（）。 A. 纵向排水管 B. 横向排水管 C. 纵向集水管
二建__建筑工程实务_(案例)
二级建造师 建筑工程管理与实务案例分析模拟试题 第1题?某办公楼由12层主体和三层辅楼组成。施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了承建该办 公楼的施工合同合同工期为41周。合同约定，工期每提前（拖后）一天奖励（或罚款）2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，如图 辅楼工程 施工过程中发生了如下事件： 事件1:在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质调查，配合用工10个工日。根据批准的地 基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天，人工窝工15个工日事件2:辅楼施工时，因设计不当，甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延1周。 事件3:在主楼主体施工中因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长4天。 事件4:因乙方购买的施工管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用工8个工日，该项工作工期延长4天，材料损失费1万元。 事件5:鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使该项工作缩短了1周，该项技术措施费0.6万元。 其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。 问题： 1. 该网络计划中哪些工作是主控对象（关键工作），计划工期是多少？ 2. 针对上述每一事件，分别叙述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。 3. 该工程可得到工期的补偿为多少天？工期奖（罚）款是多少？ 4 ?合同约定人工费标准是30元/工日，窝工人工费补偿标准是18元/工日，该项工程相关直接费、间接费等综合取费率为30%.工程清算时，乙方能得到的索赔款是多少？ 第2题：某工程项目施工合同已签订，采取单价合同，其中规定分项工程的工作量增加超过10%寸，将
2017二建试题(BIM)
单选 1.BIM是以建筑工程项目的（）作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。 A. 各项相关信息数据 2.以下关于BIM的概念的表述，正确的是（） BIM是一种解决方案的集合 3.BIM最大的意义在于（）全生命周期应用 4.BIM让人们将以往的线条式的构件形成一种三维的立体实物图形展示在人们的面前，这体现了BIM的（）特点。可视化 最早关于BIM 的概念是（）年提出的。1975.0 （）的颁布，标志着BIM 技术真正成为我国建筑信息化的主线，也成为我国的“BIM 元年”。《2011-2015 年建筑业信息化发展纲要》 BIM技术最先从（）发展开来。美国 BIM在施工阶段应加入的信息有（）。费用 全生命周期的广义定义是（）。涵盖并服务于建筑乃至城市的全生命周期实现BIM全生命周期的关键在于BIM模型的（）。信息传递 （）中的风险属于显性风险。施工建设 以下不属于BIM应用产生的收益和效果的是（）。合同价格提高 BIM标准化研究工作的实施主体是（）。企业级 BIM 构件分类以（）为基础构建管理体系。企业属性 以矩形截面型钢结构框架梁为例进行面分法分类时，可按（）进行。功能、材质、形状 以下不是企业级BIM 标准化政策实施路线的内容的是（）。全面把握 建筑工业化和（）是建筑业可持续发展的两大组成部分。建筑业信息化BIM 的一个基本前提是（）。项目全寿命期内不同阶段不同利益相关方的协同 （）是指全寿命期工程项目或其组成部分物理特征、功能特性及管理要素的共享数字化表达。建筑信息模型应用
（）是BIM 信息模型的基础。 BIM建模软件 （）是Autodesk公司一套BIM系列软件的名称。Revit 系列 中国第一个本土化BIM系统是（）。PBIMS 以下属于BIM的结构分析软件的是（）。PKPM Revit属性包含类型属性和（）属性。实例 Revit 绘制标高时，一般在（）视图下进行。立面 Revit墙体有（）种墙族。三 以下表示属于门窗族默认类型名称的是（）。 M0921 删除墙，墙上的门窗会（）。被删除 门的实例属性中，限制条件有（）。底高度 楼板的结构有（）种楼板层功能。7.0 楼梯绘制时，有按构件和（）两种绘制方式。按草图 房间面积值（）由revit自动产生。可以 房间平面图，卧室区域为橙色，卫生间区域为黄色，这样的表示在revit 中被称为（）。房间配色方案 尺寸标注有两种类型，分别是（）和永久性尺寸标注临时尺寸标注（）是指抽象表示项目的阶段。体量 族是一个包含（）集合相关图形表示的图元组。通用属性（参数） （）是通过限制条件起点和终点来创建族形体。拉伸 （）用于创建模型的三维动画漫游 （）软件可以精确再现设计意图，制定准确的四维施工进度表。Autodesk Navisworks Simulate （）软件是一款3D/4D协助设计检视软件。NavisWorks 多选 以下关于BIM的概念的表述，正确的是（）。一种解决方案的集合BIM是一种基于数字化的工作模式