2020年最新版工程施工合同(合同示范文本)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)专用合同条款
合同编号：XX-2020-01《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）专用合同条款Special conditions of contract for construction project (model t ext) (gf-2020-0201)甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）专用合同条款前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1 合同1.1.1.10其他合同文件包括：。
1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.9永久占地包括：。
1.1.3.10临时占地包括：。
1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：。
1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：。
1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。
1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。
2020年施工合同样板
2020年施工合同样板
1. 引言
本文档旨在提供一份2020年施工合同样板，以帮助各方在签订施工合同时有一个简单而有效的指导。
2. 合同概述
该合同适用于2020年的施工项目，旨在明确各方的权利和义务，确保项目的顺利进行。
3. 合同条款
3.1 项目描述
详细描述项目的性质、规模、地点以及其他必要的信息。
3.2 价格和支付方式
明确工程的总价款、支付方式、分期付款计划等。
3.3 工期
确定工程的开始时间和预计完工时间，并约定相关的延期和罚款条款。
3.4 变更和索赔
规定变更工程的程序和条件，以及双方在索赔方面的权利和义务。
3.5 质量保证
明确工程质量的要求，并约定相应的保修期限和责任范围。
3.6 保险责任
规定各方在工程期间的保险责任和赔偿程序。
3.7 争议解决
约定争议解决的方式和程序，可以选择仲裁或法院诉讼等方式。
3.8 合同解除
规定合同解除的条件和程序，以及双方在解除后的权利和义务。
4. 签署和生效
明确合同的签署方式和生效条件，确保合同的有效性。
5. 其他条款
可以根据具体情况添加其他必要的条款，如保密条款、不可抗力条款等。
6. 总结
本文档提供了一份简洁而明确的2020年施工合同样板，各方在签署合同时应根据具体情况进行必要的调整和补充，以确保合同的合法性和有效性。
2020年建设工程施工合同(标准版)范本
2020年建设工程施工合同Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.甲方：___________________乙方：___________________时间：___________________编号：FS-DY-20681 2020年建设工程施工合同【篇一】发包人(全称)：____承包人(全称)：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1。
工程名称：_____。
2。
工程地点：_____。
3。
工程立项批准文号：____。
4。
资金来源：_____。
5。
工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围：_________。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元)；其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写____)(￥_____元)；(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写____)(￥____元)；(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥____元)；(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥____元)；2。
合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有)；(2)投标函及其附录(如果有)；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单或预算书；(8)其他合同文件。
2020年施工合同样板
2020年施工合同样板1. 合同目的本合同旨在规范2020年的施工合同，并确保各方的权益得到保护。
2. 合同主体本合同由以下各方订立：- 甲方：（甲方名称）- 乙方：（乙方名称）3. 合同条款3.1 工程描述甲方委托乙方对以下工程进行施工：- 工程名称：- 工程地点：- 工程范围：3.2 合同期限本合同的工期为（工期长度），自（起始日期）起至（结束日期）止。
3.3 付款条款3.3.1 甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：- 首付款：（首付款比例）的工程款项应在合同签订后（天数）内支付。
- 进度款：根据工程进度，甲方应在工程完成的（进度款比例）时支付工程款项。
- 竣工款：工程竣工后，甲方应在（竣工款比例）内支付工程款项。
3.3.2 工程款项的支付方式为（支付方式），款项应直接支付至乙方指定的银行账户。
3.4 变更和索赔任何对工程的变更或索赔均应通过书面协议达成一致，并经双方签字确认。
3.5 保证和担保乙方应提供以下保证和担保：- 工程质量保证：乙方保证所提供的工程将符合合同约定的质量标准。
- 违约责任保证：乙方保证在合同期限内履行合同义务，如有违约行为，乙方应承担相应的违约责任。
3.6 合同解除本合同可在以下情况下解除：- 双方协商一致解除；- 出现无法克服的不可抗力事件；- 一方严重违反合同条款。
4. 合同生效本合同经各方签字盖章后生效，自（生效日期）起生效。
5. 争议解决对于因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，应提交至（仲裁机构或法院）进行仲裁或诉讼解决。
6. 其他条款本合同未尽事宜由双方协商确定，并作为合同的补充条款。
以上为2020年施工合同样板，双方应在签署前仔细阅读并理解合同内容。
2023年版建设工程施工合同示范文本4篇
2023年版建设工程施工合同示范文本4篇篇12023年版建设工程施工合同示范文本甲方：（委托方单位名称）乙方：（承接方单位名称）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，就甲方拟由乙方承担的建设工程施工事项达成一致协议，具体内容如下：一、工程项目名称：甲方委托乙方进行（工程项目名称），具体地址为（工程地址）。
二、工程内容：1. 工程范围：2. 工程费用：工程总造价为人民币（金额大写），工程款支付方式及时间节点如下：3. 工程进度：4. 施工期限：工程竣工日期为（年）年（月）月（日）日。
三、工程质量：1. 甲方要求工程质量符合国家相关标准及甲方要求，在质量问题上，乙方应当承担相应的责任。
2. 乙方应当按照工程设计图纸及相关规范进行施工，确保工程质量。
四、施工条件：1. 乙方应当保证施工人员持有相应的施工资质证书，保证施工安全。
2. 乙方应当保证施工设备及施工材料符合规定标准，确保施工顺利进行。
五、变更与索赔：1. 本合同生效后，如需对工程内容进行变更，应当经过双方协商一致达成书面变更协议。
2. 在施工过程中如遇到不可抗力、特殊情况等原因，乙方有权向甲方提出索赔申请，需提供充分的证据及理由。
六、保修期及售后服务：1. 工程竣工后，乙方应当提供一定的保修期服务，确保工程质量及完好无损。
2. 如工程出现质量问题，乙方应当在保修期内提供免费维修。
七、违约责任：1. 如果甲方或乙方一方违反本合同约定，应当承担相应法律责任。
2. 如因乙方违约导致工程质量问题，乙方应当承担相应赔偿责任。
八、解决争议：在履行本合同过程中如发生争议，双方应当通过友好协商解决，如仍无法解决的，应当提交相关部门进行调解或仲裁。
九、其他事项：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）法定代表人（签字）：日期：年月日乙方：（盖章）法定代表人（签字）：日期：年月日以上为本合同的正文，甲乙双方确认无误后签字盖章生效。
2020年最新建设工程施工合同(示范文本)
2020年最新建设工程施工合同（示范文本）发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：结构形式：层数：建筑面积：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工期：天开工日期：竣工合同：四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1、合同总价(大写)： (人民币)元(小写)：元(其中：工程暂列金额元，计日工元，材料暂估价和专业工程暂估价元，安全文明施工措施费元，总承包服务费元。
)2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。
(见附件4：)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1) 本合同协议书;(2) 中标通知书;(3) 投标函及投标函附件;(4) 本专用合同条款;(5) 本通用合同条款;(6) 技术标准和要求;(7) 图纸;(8) 已标价工程量清单(附件4：);(9) 招标文件、招标文件澄清及修改;(10) 其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真: 传真：开户银行：开户银行：。
建设工程施工合同(示范文本GF--2020--0201)
建设工程施工合同(示范文本GF--2020--0201)1 发包人（全称）：___________________ 承包人（全称）：___________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_________（工程全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：_______________二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_____年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 _______ 年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年；7．其他项目保修期限约定如下：__________________________ 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人保修。
施工合同范本(合集15篇)
施工合同范本(合集15篇)施工合同范本1甲方：乙方：一、根据有关法律法规、政策，经双方商定同意签订本合同。
地块名称、位置及方位。
二、承包地概况，承包地面积四荒地__公顷。
三、承包年限：自年月日起至年月日止。
四、承包费总计：大写：小写￥：五、承包结束后，土地所有权归村委会所有，村委会可以另行发包。
六、在承包期间内乙方有独立的承包经营权可以拒绝任何单位和个人的非法要求，乙方可以在国家政策允许的条件下进行土地项目的开发整理，整理后的土地继续归乙方使用和管理。
如有油田占地费，临时占地补偿费，归乙方所有，永久性占地补偿费归村委会集体所有。
七、乙方不许破坏原有地貌和附属物，不许弃耕，荒芜及掠夺性经营，可以按照依法、自愿、有偿的原则转包他人，但转包时必须经村委会和经营管理站同意并盖章后，方可转包。
不得在承包地上建造固定建筑，赔偿额度由合同管理部门裁定。
八、本合同一式份，份具有同等法律效力。
甲方： (公章) 身份证号码：乙方： (签章) 身份证号码：施工合同范本2甲方：乙方：甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。
一、工程名称：河北钢铁集团钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点：河北钢铁集团钢铁有限公司院内。
三、工程范围：钻孔（钻孔直径80mm）。
四、承包方式：甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款：钻孔：包干价32元/m。
工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。
七、付款方式：本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。
八、双方责任：1、甲方提供施工用水、电；2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收；3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可使用，否则由此造成的一切损失由乙方承担；5、乙方必须按照国家施工规范施工；6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担；7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承担；8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理；9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020年最新版工程施工合同Construction contract of the latest edition in 2020
(合同范本)
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YW-HT-038287
2020年最新版工程施工合同(合同示范
文本)
发包人（全称）：______________________________________
承包人（全称）：______________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：______________________________________
工程地点：______________________________________
工程内容：______________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：______________________________
资金来源：______________________________________
二、工程承包范围
承包范围：______________________________________
三、合同工期：
开工日期：______________________________________
竣工日期：______________________________________
合同工期总日历天数____________天。
四、质量标准
工程质量标准：__________________________________
五、合同价款
金额（大写）：_________________元（人民币）￥：_________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支
付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：_______年________月_______日
合同订立地点：____________________________
本合同双方约定______________________后生效。
发包人：（公章）____________ 承包人：（公章）____________
住所：______________________ 住所：______________________
法定代表人：________________ 法定代表人：________________
委托代表人：________________ 委托代表人：________________
电话：______________________ 电话：______________________
传真：______________________ 传真：______________________
开户银行：__________________ 开户银行：__________________
账号：______________________ 账号：______________________
邮政编码：__________________ 邮政编码：__________________
XX图文设计
Your Name Graphic Design Co., Ltd.。