供电线路工程施工合同
电力线路改造施工合同
电力线路改造施工合同电力线路改造施工合同（精选6篇）电力线路改造施工合同1甲方：乙方：低压电线路改造施工事项，经甲乙双方共同协商同意达成以下协议，双方愿共同遵守。
一、总工程量：1、工程量按电杆数计算，挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。
2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。
3、放线、拉线及相关工作量。
二、施工技术要求：1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。
2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。
三、安全责任：村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工，一切安全责任乙方施工人员自负，甲方不负任何责任。
四、工程价：1、具体工价按电杆计算，设计到红春变压器的每根350元，青坪变压器的每根390元。
2、以上工价包括二次搬运费。
3、乙方中途停工者，甲方有权扣减工资。
五、工资结算办法：1、工程完工验收合格后，一次性付清。
2、中途不预支工资。
六、未尽事宜：1、未尽事宜，甲乙双方代表协调解决。
2、此合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）年月日电力线路改造施工合同2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价X设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
供电安装合同5篇
供电安装合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就供电安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：供电安装工程项目。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：包括但不限于是户表安装，电线电缆铺设，配电设备安装等。
二、承包方式及工程期限1. 乙方采用包工包料方式承包本工程。
2. 工程期限：自本合同签订之日起XX天内完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
该价款已包含人工费、材料费、机械使用费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方在合同签订后XX日内预付工程款的XX%，工程竣工并经验收合格后XX日内支付剩余款项。
四、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 甲方应在收到验收通知后的XX日内组织验收，验收合格后，双方签订验收合格证书。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工的相关规定，采取必要的安全防护措施。
2. 乙方应对施工现场的安全负责，因乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付XX%的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付XX%的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应承担违约责任，并承担因此造成的全部损失。
甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方供电安装事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________供电安装工程。
供电施工合同的外线工程(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（发包方）：_______地址：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______联系电话：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方提供的_______项目（以下简称“本工程”）外线工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______项目外线工程施工2. 工程地点：_______3. 工程内容：本工程包括电力线路的架设、电缆敷设、杆塔基础建设、配电变压器安装等外线工程施工内容。
4. 工程规模：_______5. 工程投资：_______6. 工程工期：_______（自合同签订之日起计算）二、工程承包方式1. 乙方以总承包方式承担本工程的外线施工任务，包括设计、施工、材料供应、质量保证、安全责任等。
2. 乙方负责本工程的设计、施工、验收及保修工作，确保工程符合国家及行业标准。
三、工程承包范围1. 杆塔基础建设：包括杆塔基础的开挖、基础浇筑、基础加固等。
2. 杆塔架设：包括杆塔的运输、组装、架设、防腐、接地等。
3. 电缆敷设：包括电缆的运输、敷设、连接、保护等。
4. 配电变压器安装：包括变压器的运输、安装、调试、试运行等。
5. 其他相关辅助工作。
四、工程进度及款项支付1. 工程进度：乙方应按照甲方要求，确保按期完成各阶段的施工任务。
2. 款项支付：本工程采用分期付款方式，具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的20%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价的40%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的10%作为质保金；（5）质保期满后，甲方支付乙方剩余款项。
五、工程质量及验收1. 工程质量：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量达到优良。
供电线路合同协议书
供电线路合同协议书甲方（供电单位）：_________________乙方（用电单位）：_________________鉴于甲乙双方基于平等、自愿的原则，就甲方为乙方提供供电线路服务达成以下协议：一、工程概述1. 甲方负责向乙方提供符合国家标准的供电线路建设与维护服务。
2. 乙方需按照合同约定支付相应的供电线路使用费用。
二、工程内容及要求1. 甲方应保证供电线路的设计、施工符合国家电网公司及相关行业标准。
2. 乙方应提供必要的施工条件，如用地许可、施工场地等。
3. 供电线路的施工时间、地点、规模及技术要求应在合同中明确。
三、质量保证1. 甲方应保证工程质量，确保供电安全稳定。
2. 乙方有权对供电线路的质量进行监督检查。
3. 如发现质量问题，甲方应及时修复并承担相应责任。
四、费用结算1. 供电线路的建设费用、维护费用以及用电费用的计算方式和支付周期应在合同中约定。
2. 乙方应按时足额支付相关费用。
五、违约责任1. 如甲方未按合同约定完成工程建设或存在质量问题，应承担违约责任。
2. 如乙方未按时支付费用，应按照约定支付违约金。
六、争议解决1. 因履行本合同所发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________ 代表签字：_________________ 代表签字：_________________日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
双回路供电施工合同范本
双回路供电施工合同范本
鉴于甲方拟进行双回路供电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：
一、项目名称：双回路供电施工项目
二、项目地点：______________
三、项目内容：
1. 供电线路规划设计；
2. 供电设备采购；
3. 供电设备安装调试；
4. 供电系统运行维护。
四、项目工期：自双方签订本合同之日起，工期为______天。
五、项目费用：
1. 甲方应向乙方支付总工程款项为人民币________元整；
2. 工程款项支付方式：分期付款，分____次支付，具体支付时间和金额另行协商确定。
六、质量要求：
1. 供电线路应符合国家相关标准；
2. 供电设备应具备质量保证；
3. 供电系统应稳定可靠。
七、违约责任：
1. 若甲方未按约定时间支付工程款项，应承担每日_____%的违约金；
2. 若乙方未按约定完成工程进度，应承担每日_____%的违约金。
八、保密条款：
双方应对合同内容及项目相关信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
九、争议解决：
因合同履行所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁机构仲裁。
十、合同生效：
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签订日期：______年______月______日。
线路施工合同范本(8篇)
线路施工合同范本（8篇）线路施工合同范本（精选8篇）线路施工合同范本篇1甲方:乙方:因甲方用电需要，根据中华人民共和国《合同法》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、协议内容：1、临时安装1台变压器。
备注：以上施工用材除变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。
二、工期：日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容(因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。
三、质量标准：乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。
四、安全要求：在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。
五、质保：乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。
六、甲方的权利和义务:1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。
2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。
3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。
七、乙方的权利和义务:1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。
2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。
3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。
4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。
5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。
6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。
八、工程费用及付款方式：1、本协议审核预算费用：整(￥.00元)2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。
输电线路工程合同范本
输电线路工程合同范本合同范本：输电线路工程合同甲方：（甲方全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（乙方全称）地址：联系人：联系电话：一、项目指引1.1 项目概述本合同以甲乙双方自愿的原则，根据双方协商一致，就输电线路工程项目的设计、施工及验收等各项事宜，达成以下合作协议。
1.2 项目目标甲方委托乙方负责输电线路工程的设计、施工及附属设备的安装等工作，确保工程质量、安全、进度与成本的达成。
二、工程内容2.1 工程范围根据甲方提供的需求和要求，乙方负责以下工程内容的设计、施工和验收：（详细描述相关工程的范围，例如：输电塔的设计、钢管塔的搭建、导线的安装等）2.2 工程进度根据甲方的要求，乙方将按照以下工程进度完成相关工作：（具体描述各项工作的开始时间、预计完成时间及里程碑节点）三、技术标准与质量要求3.1 技术标准乙方承诺按照国家相关技术标准及甲方提供的要求进行设计、施工，并确保工程符合以下技术指标：（列举具体的技术标准，例如输电线路的耐电压、抗风荷载等要求）3.2 质量要求乙方将严格执行甲方制定的质量管理体系，保证工程质量稳定可靠，并接受甲方的质量监督与检验。
四、工程费用与支付方式4.1 工程费用根据工程范围和工程进度，工程费用总额为（金额）人民币。
乙方应按照以下支付方式收取费用：（具体描述费用的构成和支付方式，例如分期支付、工作节点支付等）4.2 变更费用如甲方要求对工程进行任何变更，所导致的额外费用应由甲方承担，并与乙方进行协商确认后支付。
五、保证金与违约责任5.1 保证金甲方应在本合同签订时向乙方支付保证金（保证金金额）。
乙方在工程的合理保护及按时完工后，应无息退还保证金给甲方。
5.2 违约责任任何一方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
六、验收与交付6.1 验收标准工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
验收标准应符合国家相关法律法规和技术标准，具体验收标准由双方协商确定。
电力线路施工合同
电力线路施工合同
甲方：XXXX电力有限公司
乙方：XXXX建筑工程有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、协议或合同的目的和背景
甲方为了建设电力线路项目，需要与乙方签订施工合同，以确保工程按时高质
量完成。
二、具体的条款和条件
1. 乙方负责根据甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成电力线路施工工程。
2. 施工期限为XX个月，具体工程进度和质量要求详见附件。
3. 乙方需保证施工过程中遵守相关法律法规，确保施工安全和环境保护。
4. 施工过程中如需变更，需双方协商一致，并签订变更协议。
5. 甲方需按时支付工程款项，乙方需提供相应的施工报告和结算单。
三、保密事项
双方在合作过程中涉及到的商业机密和技术资料，需保密，不得泄露给第三方。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致施工无法继续，双方可协商解决方案，延期或终止合同。
五、协议终止的条件
合同期满或双方协商一致终止合同，需提前XX个月书面通知对方。
六、违约和争议解决方式
若一方违约，需支付违约金；如发生争议，应协商解决，若协商无果，可向相关部门申请调解或仲裁。
七、其他附加条款
1. 施工过程中如发现质量问题，乙方需承担相应责任并进行整改。
2. 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
双方应遵守合同约定，共同维护合作关系，确保电力线路施工工程顺利完成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
库车机场迁建工程玉达线分支T接处至库车新机场
10KV线路安装工程施工合同合同编号：发包方（甲方）：新疆机场（集团）有限责任公司库车机场迁建工程建设指挥部承包方（乙方）：签订地点：签订时间：二〇**年三月十七日
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就库车机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致，订立本合同，以供共同遵守。
第一条工程概况工程名称：库车机场迁建工程玉达线分支T接处至库车新机场10KV线路安装工程工程地点：阿克苏地区库车县境内第二条：承包范围和内容承包范围：新建库车民用
机场迁建10KV线路工程技施设计（玉其吾斯塘分）施工图纸内容中，库车10KV供电线路玉达线分支T接处至库车新机场航站区围界外（不包括围界外至中心变电站的电缆）线路路径中所涉及的，土地占有及使用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。
安装10千伏真空断路器及高计一台。
按照库车电力公司要求安装电费计量装置等。
具体内容详见询价文件。
第三条承包方式承包方式:本合同承包方式为包工包料。
第四条工期条款 1. 本工程初定应在2011年4月15日前工程完成。
2. 乙方必须按甲方的施工计划要求，编制分包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务。
1
3. 若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后7 个工作日内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方
工程款中扣除。
4. 因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延。
第五条合同价格及结算方式合同价款：本工程合同价款：为510000.00元（伍拾壹万元整），（包干价）。
除甲方认可的设计功能性设计变更外，包干价不做价格调整。
第六条质量要求 1．乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。
2．乙方必须服从甲方管理管理，严格按照以上约定的标准进行施工。
工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。
3．若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任；造成严重质量问题的或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方，并且今后不与乙方合作。
造成甲方损失的，乙方必须负责赔偿及承担相关责任。
2
第七条工程师： 1．监理单位委派的工程师，姓名；范庭梅，职务：总监理工程师代表，甲方委托的职权：现场全面管理。
2．甲方单位委派的工程师，姓名：姬晓宁；职务；工程师；职权；工程全过程的管理与协调。
3．乙方项目经理，姓名；齐军；职务；项目经理。
第八条甲方责任： 1. 乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底； 2. 对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。
第九条乙方职责： 1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨，工程决算的上报 2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。
3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。
4、应接受甲方的监督和检查，并提供必要的协助。
5、负责施工人员安全、生产技术的培训。
6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管
理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。
7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。
8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元违约金（壹仟元）。
3 第十条安全文明约定 1.人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度； 2.施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作； 3．乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用； 5．对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任； 6．由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。
第十一条工程设计变更 1.设计变更⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式（或其它正式方式）向乙方发出变更通知。
乙方应按照甲方发出的变更通知及
有关要求进行变更。
因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延；⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。
因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
2.其他变更 4 合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
第十二条保修事项： 1．本工程保修期为 2 年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算； 2．保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围； 3．保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后 24 小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用由乙方承担，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索。
第十一条付款方式 1．甲方
在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款，工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%.工程验收合格后，支付至合同总价的95％，留5％的质保金，质保期为2年，质保期满后向乙方支付5％的质保金。
2.支付方式：乙方在甲方指定银行开户，甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。
第十三条附则 1.本合同一式十六份，甲方执十二份，乙方执四份每份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。
正、副本均具有同等法律效力。
合同自双方签字、盖章之日起生效，至保修期满结清余款后自行终止。
5
2.因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，双方同意向阿克苏人民法院提起诉讼。
3.合同履行过程中一切往来文件：下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。
4.甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货,不得通过
任何代理机构进行采购. 6。