合同价款
合同价款和支付条件

合同价款和支付条件合同书甲方:[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]联系方式:[甲方联系方式]乙方:[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]联系方式:[乙方联系方式]鉴于甲方和乙方就以下事项达成一致,双方协商签订如下合同:一、合同项目根据双方协商一致,甲方委托乙方进行以下项目的开展(以下简称“合同项目”):[详细描述合同项目或服务]二、合同价款1. 合同项目总价款为[金额](大写:[金额大写]),含税。
2. 合同价款的支付方式为[支付方式描述],具体分期付款及支付时间如下:[详细描述支付方式和时间]三、合同履行1. 甲方和乙方应按照本合同约定的时间和质量要求,相互协作,共同完成合同项目。
2. 若因一方原因导致合同项目无法按时完成,应及时通知对方并商议解决方案。
四、验收标准1. 甲方有权对合同项目进行验收,并根据约定标准确认合同项目的验收情况。
2. 如合同项目未达到约定的质量要求或未按时完成,乙方应承担相应的违约责任。
五、合同变更和解除1. 如需变更合同内容,甲方和乙方应签订书面变更协议,并经双方代表人签字确认。
2. 如因不可抗力导致无法履行合同,甲方和乙方应及时协商解决,如协商无果,双方可解除合同。
六、保密条款1. 双方应对本合同的内容、商业机密及其他涉及对方利益的信息保密。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方透露本合同内容。
七、争议解决因本合同引起的争议应通过友好协商解决,如协商无果,可提交[仲裁机构]仲裁。
八、法律适用本合同的签订、履行及解释适用[国家法律法规或合同约定的适用法律]。
九、合同生效本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:签字:_______ 签字:_______日期:_______ 日期:_______。
工程款和合同价款一样吗

工程款和合同价款一样吗什么是合同价款呢?合同价款是指在工程合同中约定的,由业主支付给承包商的整个工程的总金额。
这个总金额是基于双方对工程量、材料成本、人工费用等因素的预估和协商来确定的。
合同价款一旦确定,除非有特殊情况(如设计变更、市场波动等),否则一般不会发生太大的变化。
从定义上看,工程款和合同价款似乎没有太大的区别,都是与工程项目相关的资金。
但实际上,它们在支付方式、支付时间以及支付依据上都有所不同。
支付方式上的差异。
工程款通常是分期支付的,即随着工程进度的推进逐步支付;而合同价款则是在签订合同时就确定的,可能会根据合同约定一次性支付或分期支付。
支付时间上的差异。
工程款的支付通常是在工程进度达到一定阶段后进行,需要根据实际完成的工作量来核算;而合同价款则可能在工程开始前就已经支付了一部分,剩余部分根据合同约定的时间点支付。
支付依据上的差异。
工程款的支付依据是实际完成的工程量和质量,需要通过现场测量、验收等工作来确认;而合同价款的支付依据则是合同约定的条款,不需要再进行额外的测量和验收工作。
尽管工程款和合同价款在定义和操作上存在差异,但它们之间并不是完全独立的。
实际上,合同价款往往包含了预计要支付的全部工程款,以及其他一些与项目相关但不属于直接工程费用的费用(如设计费、管理费等)。
因此,我们可以说合同价款是一个更广泛的概念,而工程款则是合同价款中的一部分。
了解工程款和合同价款的区别,对于业主和承包商来说都非常重要。
对于业主来说,合理地安排资金支付计划,可以避免因资金问题导致的工程延误;对于承包商来说,准确地理解和执行合同中的支付条款,可以确保及时获得应得的款项,保障工程的正常进行。
工程合同价款与实际价款

工程合同价款与实际价款
工程合同基本信息
- 工程名称:XX大厦建设项目
- 合同编号:HT-2023-001
- 甲方(业主):XX有限公司
- 乙方(承包商):YY建筑有限公司
- 签订日期:XXXX年X月X日
- 工程地点:ZZ市AA区路CC号
合同价款
一、合同总价
根据甲乙双方协商一致,本项目的合同总价为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00元)。
二、价款构成
1. 直接费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等,合计为人民币捌佰万元整(¥8,000,000.00元)。
2. 间接费用:包括管理费、利润等,合计为人民币贰佰万元整(¥2,000,000.00元)。
三、支付方式
1. 预付款:合同签订后7个工作日内,甲方需支付合同总价的10%作为预付款。
2. 进度款:按照工程进度分阶段支付,每阶段完成后由乙方提出申请,经甲方验收合格后
支付相应款项。
3. 竣工款:工程全部完成并经验收合格后,支付剩余的5%合同价款。
实际价款
一、实际支出
在实际施工过程中,由于市场价格波动、设计变更等因素,实际支出可能与合同价款存在
差异。
乙方应详细记录所有实际支出,并及时向甲方通报。
二、价款调整
如遇不可预见的情况导致成本增加或减少,双方应根据实际发生的变更事项,按照合同约定的变更程序和计价原则,对合同价款进行调整。
三、结算方式
1. 实际完成的工程量应根据现场签证单、变更单等有效文件进行计算。
2. 实际价款的最终结算应在工程竣工验收合格后进行,由甲乙双方共同确认无误后签署结算书。
结语。
合同价款约定的一般规定(3篇)

第1篇一、引言合同价款约定是合同的重要组成部分,直接关系到合同双方的权益。
为了规范合同价款约定,保障合同双方的合法权益,以下是一般规定。
二、合同价款约定的基本原则1. 公平原则:合同价款应当公平合理,符合市场行情,不得损害任何一方的利益。
2. 实际原则:合同价款应当与合同标的的实际价值相符,不得虚高或虚低。
3. 明确原则:合同价款应当明确具体,包括货币单位、金额、支付方式、支付期限等。
4. 合法原则:合同价款约定应当符合国家法律法规和政策规定。
三、合同价款约定的具体规定1. 价格形式(1)固定价格:合同双方在签订合同时,明确约定合同价款,并在合同履行过程中保持不变。
(2)变动价格:合同价款根据市场行情、政策调整等因素,在合同履行过程中进行适当调整。
(3)估算价格:合同价款在签订合同时,由一方估算,并在合同履行过程中根据实际情况进行调整。
2. 价格构成(1)成本:包括生产成本、原材料成本、人工成本、运输成本等。
(2)利润:合同双方根据市场行情、企业盈利能力等因素,协商确定利润比例。
(3)税费:合同价款中应包含相关税费,如增值税、所得税等。
3. 付款方式(1)现金支付:合同价款以现金形式支付,双方应约定支付时间和地点。
(2)银行转账:合同价款通过银行转账方式进行支付,双方应约定转账时间和账户信息。
(3)支票支付:合同价款通过支票形式支付,双方应约定支票开具时间和银行信息。
4. 付款期限(1)分期付款:合同价款分若干期支付,双方应约定每期付款的时间和金额。
(2)一次性付款:合同价款在合同签订后一次性支付,双方应约定付款时间。
5. 违约责任(1)逾期付款:合同一方未按时付款,应向对方支付违约金,违约金比例由双方协商确定。
(2)欠款利息:合同一方欠款,应向对方支付欠款利息,利息计算方式由双方协商确定。
四、合同价款约定的注意事项1. 合同价款约定应明确具体,避免产生争议。
2. 合同价款约定应考虑市场行情、政策调整等因素,保持一定的灵活性。
合同的合同价款和支付条款

合同的合同价款和支付条款协议书甲方:[甲方名称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]电话:[甲方电话]邮箱:[甲方邮箱]乙方:[乙方名称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]电话:[乙方电话]邮箱:[乙方邮箱]鉴于甲乙双方就合同价款和支付条款达成下列协议:第一条合同价款1. 甲乙双方确认本合同的合同价款为[合同价款金额](以下简称“合同价款”)。
2. 合同价款包括但不限于以下费用:[列举费用详情]。
第二条价格调整1. 若甲方要求对合同价款进行调整,应提前[提前通知期限]向乙方提出书面通知。
乙方将根据甲方提供的理由和材料评估调整的合理性,并协商双方可接受的价格调整方案。
2. 合同价款调整的原则包括但不限于以下情形:a) 市场价格的显著变动;b) 双方商议后一致同意的调整。
第三条付款方式1. 甲方应按照以下的支付条款向乙方支付合同价款:a) 在双方签订本合同后[首次付款的时间],甲方应向乙方支付合同价款的[首次支付比例]%作为首次付款;b) 甲方应在[每次付款间隔时间]内,向乙方支付合同价款的[每次支付比例]%作为中期付款;c) 在项目完成后,甲方应在[项目完成后付款的时间]内向乙方支付合同价款的[尾款比例]%作为尾款。
2. 甲方应将付款金额汇至乙方指定的银行账户,无论是首次付款、中期付款还是尾款。
第四条违约责任1. 若甲方未按照本协议约定的付款方式和时间向乙方支付合同价款,甲方应承担违约责任,包括但不限于支付逾期费用和按日计算的违约金。
2. 若乙方未按照本协议约定的质量和进度要求履行合同义务,乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金和赔偿甲方因此造成的损失。
第五条保密条款在合同执行期间和终止后,双方应保守对方的商业机密和其他保密信息,未经对方书面同意,不得泄露给任何第三方。
第六条争议解决凡因本协议发生的争议,甲乙双方应通过友好协商解决。
若协商不成,争议应提交[仲裁机构或法院名称]进行仲裁或诉讼。
合同价款确定方式

合同价款确定方式
合同编号,__________。
甲方,______________(以下简称甲方)。
乙方,______________(以下简称乙方)。
鉴于甲方与乙方就__________事项达成一致意见,为明确双方权利和义务,特订立本合同。
一、合同价款确定方式。
1. 合同价款确定方式为__________(具体说明合同价款确定的方式,例如固定金额、按照市场价格浮动等)。
2. 若合同价款为固定金额,则应在合同签订之日起______(具体时间)内,由乙方一次性支付给甲方。
3. 若合同价款按照市场价格浮动,则应根据______(具体市场价格指标,如市场行情、指数等),在______(具体时间)内进行
调整,并由双方协商确定具体金额。
4. 若合同价款确定方式发生变更,须经双方书面确认后方可生效。
二、其他条款。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至______(具体日期)止。
2. 本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章),______________ 乙方(盖章),
______________。
签订日期,______________ 签订日期,______________。
合同价款确定方式范本即可根据实际情况进行调整和修改,以满足客户的具体需求。
希望以上范本能够对您有所帮助。
合同价款及支付方式约定

合同价款及支付方式约定合同名称:合同价款及支付方式约定合同主体:甲方:[甲方名称]地址:[甲方地址]乙方:[乙方名称]地址:[乙方地址]鉴于甲、乙双方就项目/产品/服务名称进行合作,为明确合同中相应的价款及支付方式约定,双方达成如下协议:第一条合同价款1.1 甲方根据本合同提供的项目/产品/服务,乙方应向甲方支付相应的价款。
合同价款总额为[合同价款总额]。
1.2 合同价款中包含了甲方提供的项目/产品/服务的所有费用,包括但不限于设计、制造、运输、安装、培训等费用。
1.3 若项目/产品/服务中出现双方事先未约定的额外费用,甲方将提前书面通知乙方,并在双方共同确认后进行支付。
第二条价款支付方式2.1 乙方应按照下列支付方式向甲方支付合同价款:(1)首付款:乙方应在合同签订后[首付款支付期限]之内向甲方支付首付款,首付款金额为合同价款总额的[首付款比例]。
(2)中期款:乙方应在项目/产品/服务执行过程中,根据甲方的实际工作进展情况,按照合同约定时间和比例向甲方支付中期款。
(3)尾款:乙方应在项目/产品/服务交付验收合格后,按照合同约定时间和比例向甲方支付尾款。
2.2 乙方在每次支付时应提供有效的付款凭证,以确保支付记录的真实性和准确性。
第三条开票及发票3.1 甲方将按照国家有关税务规定,向乙方开具合法有效的增值税发票。
3.2 乙方应在合同签订后的[开票要求期限]内提供开票信息,并确保信息的准确性。
乙方提供的开票信息如有变更,应及时书面告知甲方,以确保发票的准确开具。
第四条违约责任4.1 若乙方未按照本合同约定的支付方式、时间和金额向甲方支付合同价款,乙方应按照未支付金额的[逾期利息比例]支付逾期利息给甲方。
4.2 若甲方未按照本合同约定的提供项目/产品/服务或未履行其他义务,乙方有权要求甲方进行赔偿。
第五条争议解决5.1 在履行本合同过程中,如发生争议,双方应通过友好协商解决。
5.2 若友好协商未能解决争议,双方均同意将争议提交至[仲裁机构名称]进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决,对双方具有约束力。
合同价款支付方式和时间表

合同价款支付方式和时间表本合同由以下双方订立,即甲方(以下简称"买方")和乙方(以下简称"卖方")。
鉴于甲方购买乙方所提供的产品(以下简称"产品"),双方达成以下协议:一、支付方式1. 买方应按照本合同规定的总价款支付给卖方。
2. 买方可选择以下支付方式进行支付:a. 预付款:买方应在合同签署后的7天内支付总价款的30%作为预付款。
b. 分期付款:剩余总价款的70%分为两个阶段支付。
首付款为总价款的30%,应在收到货物之日起的30天内支付。
尾款为剩余总价款的40%,应在收到货物之日起的60天内支付。
二、时间表1. 预付款:买方应在合同签署后的7天内支付总价款的30%作为预付款。
2. 首付款:买方应在收到货物之日起的30天内支付剩余总价款的30%作为首付款。
3. 尾款:买方应在收到货物之日起的60天内支付剩余总价款的40%作为尾款。
三、货物交收1. 买方应按照合同规定的支付方式和时间表支付款项。
2. 卖方应按照合同约定交付产品,并在交付产品时提供相应的质量检测报告和证明文件。
四、违约责任1. 如买方未按合同规定的时间和金额支付款项,卖方有权中止交付货物,并要求买方按照合同规定支付违约金。
2. 如卖方未按合同约定交付产品,买方有权要求卖方按照合同规定赔偿损失。
五、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,在双方协商不成的情况下,应提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
六、附则1. 本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同经双方在心智和自愿的基础上进行签署。
3. 本合同自双方盖章之日起生效,有效期为合同金额支付完毕之日。
买方(盖章):日期:乙方(盖章):日期:。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第二章合同条款
本工程的合同通用条款,采用国家工商行政管理局和建设部办法的《建设工程施工合同》(GF--99-0201)的通用条款
专用条款
一、合同价款与支付
合同价款与支付
合同价款及调整(最终以审计部门审计结论为准)
本合同价款采用固定单价,调整总价方式确定。
合同价款的调整
一、在合同期内发生下列情况的合同价款可以调整:
1、经甲方签认的设计变更;
2、甲方及监理签证;
二、合同价款的调整原则
合同价款调整方法如下:
(一)工程量清单报价部分调整范围:(1)发包人提供的工程量清单项目或数量有误;(2)设计变更(需经发包人确认);(3)发包人及监理签证;(4)暂定价项目;(5)暂定综合单价项目;(6)人工及材料的价格波动调整;(7)施工期遇政策性文件对工程造价进行调整的,按文件规定执行。
(二)工程量的调整:暂定工程量、清单项目的数量误差及变更的工程量应根据设计图纸及其变更联系单,按合同约定工程量计算规则计算确定,并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定确认。
(三)(1)发包人提供的工程量清单有数量误差,或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增加或减少,均执行合同原有的价格。
(2)凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目,其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时,或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目,但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时,其超过25%以上部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人对原单价重新组价,经发包人或其委托的咨询单位工
程师审定后,作为结算的依据。
(3)发包人提供的工程量清单项目漏顶,或设计变更引起新的工程项目,其相应单价的确定方法为:
合同中有类似工程项目单价的,参照合同中类似项目的单价计算确定;若合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时,以其中价格较低的单价为准。
合同中没有类似工程项目单价的,由承包人根据实际完成的工程内容、规定的工程取费类别、“计价依据”并按中标浮动率浮动确定综合单价,经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后执行。
[中标浮动率=[中标总价(不含暂定价部分)-招标控制价(不含暂定价部分)] /招标控制价(不含暂定价部分)*100%,下同]
(4)人工价格调整方法:人工价格根据合同工期内各期《宁波建设工程造价信息》(综合版)上发布的人工市场信息价格的平均价进行补差调整(补差部分按规定计取规费和税金),并按中标浮动率浮动计算(承包人原因造成的延期除外);
(5)重大设计变更引起的工程费用的调整办法由承发包双方另行协商确定。
(6)“计价依据”指:
参照定额:1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008及《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》;2、园林绿化工程套用《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额(2003版)》,若不能参照上述定额的,参照其他2003版浙江省预算定额;
取费:工程取费类别按《浙江省建设工程施工取费定额(2003版)》(费用区间取中值)及现行宁波市有关造价管理规定等。
涉及苗木价格按《宁波建设工程造价信息》正刊(2010第9期苗木专刊)
无信息价材料由发包人或其委托的咨询单位签证,签证价格不下浮。
(四)暂定价调整方法
工程量清单中暂定材料、设备价格,投标单位投标时必须按照业主提供的暂定价进行报价,实施时的具体办法如下:发包单位组织竞争性报价方式或询价方式或公开招标(含政府采购的)方式确认材料设备价格的,则以发包单位签证价格结算,发包单位签证的材料设备价不执行中标浮动率。
暂定材料设备价格结算时调整方法:每项暂定材料设备价格调整金额=[发包单位签证的材料设备价格-暂定价]×单位定额用量×经发包单位确认的实际工程量,并计取相应规费、税金。
(五)暂定综合单价项目调整方法
工程量清单中暂定综合单价,投标人投标时必须按照业主提供的暂定综合单价进行报价。
暂定综合单价结算方式如下:
(1)合同中有类似工程项目单价的,参照合同中类似项目的单价计算确定;若合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时,以其中价格较低的单价为准。
(2)合同中没有类似工程项目单价的,由承包人根据实际完成的工程内容、规定的工程取费类别、“计价依据”并浮动中标浮动率确定综合单价,经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后执行。
(3)合同中没有类似工程项目单价的,但不能套用浙江省2003版工程预算定额套用综合单价的,则由承包人根据市场价格进行组价,将该组价上报监理人,经监理人及发包人或其委托的咨询单位工程师审核后作为结算依据,结算时只计取税金,审核后的组价不下浮。
最终以审计部门审计结果为准。
(六)苗木甲供项目的结算办法
由承包人根据实际完成的工程内容、规定的工程取费类别、“计价依据(详见二(三)(6)条款)”并按中标浮动率浮动确定综合单价,经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后执行。
(三)工程预付款
1、预付款比例的计算基数为无。
(1)合同总价。
(2)年度工程计划资金额度。
(3)实体性消耗金额、非实体性消耗金额。
2、工程预付款支付的比例为上述确定的计算基数的无。
(1)10%
(2)20%
(3)30%
(四)工程款的支付
双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:《浙江省建设工程价款结算暂行方法》按月结算支付至月进度款的70%,待工程综合验收合格后并提供完整的竣工资料后支付至合同价的80%,初审结束后支付至审定价的85%,终审结束后支付至审定价的95%(审定时间按建设工程施工合同通用条款规定执行),余款待工程质保期满后一次性支付。
三、材料和设备供应
(一)发包人供应材料、设备
发包人供应材料、设备:无。
发包人未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备,所应承担的责任是:无。
1、赔偿承包人的直接经济支出(主要指差价、返工停工损失等);
2、赔偿承包人由此而造成的质量、工期违约损失;
(二)承包人采购材料、设备
承包人采购材料、设备: 1 。
1、全部由承包人采购;
2、除发包人供应的设备材料外。
任何材料的进场都需要提交质保单和检验报告,并经发包人质量管理代表和监理工程师验收合格后方能使用。
(三)对承包人采购的特殊要求:/
(四)承包人未按要求采购必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。
(五)暂估价材料的采购须经甲方参与,并签证确认,否则将得不到结算。
四、保修
(一)国家规定的一般工程保修期限为:
1、基本设施工程、房屋建筑工程的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,一般工程为5年,商品房为8年;
3、供热与供冷系统、为2个采暖期、供冷期;
4、电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年;
5、其它项目的保修期限由发包方与承包方约定:绿化养护期2年。
保修期从竣工验收合格之日起计算。
(二)工程保修担保采用保修保证金的方式。
保修担保在履约担保完结前出具。
(三)保修担保的金额为结算价款的5%
(四)建设工程在保修范围内和保修期限内发生质量问题的,承包人应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
五、工程履约担保和发包人支付担保
(一)承包人的工程履约担保金额和方式根据投标文件中的承诺确定。
(二)发包人工程款支付担保
1、发包人的工程款支付担保采用/ 方式;
(1)银行保函;
(2)直接向承包人提交---(支票、银行汇票)。
2、发包人的工程款支付担保的金额为合同价的10%。