FIDIC条款《土木工程施工分包合同条件》摘要
fidic土木工程施工合同条件
1.1工程名称：________________
1.2工程地点：________________
1.3工程内容：________________
1.4工程规模：________________
1.5工程预算：________________
第二条合同价格
2.1乙方报价为：________________元（大写：________________元整）。
（4）质量保修期满后，支付乙方合同报价的______%。
6.2乙方开具等额的税务发票，甲方据此进行抵扣。
第七条违约责任
7.1乙方未按照合同约定完成施工的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期竣工违约金、赔偿甲方损失等。
7.2甲方未按照合同约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期付款违约金、赔偿乙方损失等。
4.2负责施工过程中的现场管理，确保施工场地整洁、安全。
4.3乙方应遵守国家法律法规，不得擅自转包、分包工程。
4.4乙方应按照合同约定支付税金、保险等费用。
第五条甲方义务
5.1按照合同约定支付工程款项，timely提供乙方所需的施工图纸、技术资料等。
5.2负责协调施工过程中的相关手续，为乙方提供施工场地、现场办公条件等。
fidic土木工程施工合同条件
本合同由以下双方于______年______月______日签订。
甲方：（全称）
地址：
联系方式：
代表人：
乙方：（全称）
地址：
联系方式：
代表人：
鉴于甲方为项目业主，乙方为土木工程施工承包商，双方为了明确双方在施工过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经协商一致，达成如下条款：
fidic土木工程施工合同条件
7.2业主逾期支付款项，应按照逾期金额的__________%向承包商支付违约金。
7.3承包商未按约定完成工程，应按照逾期天数的__________%向业主支付违约金。
八、争议解决
8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。
二、合同主体
2.1甲方（以下简称“业主”）：__________
2.2乙方（以下简称“承包商”）：__________
2.3双方应具备履行本合同的资格和能力。
三、施工范围及内容
3.1施工范围：本项目包括但不限于以下工程内容：__________
3.2施工内容：根据本项目施工图纸、技术规范及工程量清单，承包商应完成以下工作：__________
4.3付款条件：承包商应按照本合同约定，向业主提交相应款项的支付申请。
五、工期及质量
5.1工期：本合同工程总工期为__________天，自合同签订之日起计算。
5.2质量标准：本工程质量应达到国家及行业相关标准，满足设计文件及业主要求。
5.3工期延误：因承包商原因导致工程延误，承包商应承担相应责任。
代表（签字）：__________代表（签字）：__________
签订日期：__________
四、合同价格及支付
4.1合同价格：本合同总价为人民币__________元（大写：__________元整）。
4.2付款方式：
（1）预付款：合同签订后，业主向承包商支付合同总价__________%的预付款。
（2）进度款：根据工程实际进度，业主按月向承包商支付已完成工程量的__________%。
（3）算款：工程验收合格后，业主向承包商支付剩余款项。
《土木工程施工合同条件》(FIDIC条款)专用条款
Ghazi-Barotha Hydropower Project ME-03 Contract-zxl土木工程施工合同条件，(通常称为FIDIC条件)第二部分专用条件引言土木工程施工合同条件第4版的各项条款已由国际咨询工程师联合会(FIDIC)制定出来，并被推荐广泛用于国际性招标的此类工程施工。
本合同条件同样适用于国内合同。
FIDIC 认为应以本合同条件的英文版本作为翻译的正式和可靠的文本。
通用条款已分门别类、单独成册，称为第一部分——通用条件。
这些条款已印成便于编入通常合同文件内的那种形式。
在制定本合同条件过程中认识到，尽管大量的条款是通用的，但有些条款必须考虑工程的具体情况和所在地区给予必要的变动。
第一部分——通用条件与第二部分——专用条件一起构成了决定合同各方权利与义务的条件。
鉴于上述原因，第二部分的标准格式尚未制定出来。
因而有必要为每一单项合同编一份条款以帮助编撰第二部分文件，这里的原则是通过给出可供在适合的情况下适用的、针对不同的条款进行自由的选择，以助于进行上述工作。
第二部分中的条款的出现可起因于一种或多种原因，以下是其中几例：(1)凡第一部分的措词中专门要求在第二部分中包含更进一步信息者，如果没有这些信息，合同条件则不完整。
如：1.1款(a)(i)及(iv)段及5.1(部分)、14.1、14.3，68.2、70.1诸款。
(2)凡第一部分中有说到在第二部分可能包含有补充材料的地方，但若没有这些信息，合同条件仍不失完整。
如第2.1款(b)段，5.1款(部分)，21.1款(b)段及72.2款。
(3)工程类型、环境或所在地区要求必须增加条款。
(4)所在国法律或特殊环境要求第一部分所含条款有所变更，此类变更是这样进行的：在第二部分中说明第一部分的某条或某条的一部分予以删除，并根据具体情况给出适用的替代条款，或者条款之一部分。
在下面提到的条款中，尽可能详尽地给出了一些措词的范例。
然而，在某些条款中，只给出了一些供制订条款时用的备忘录在采用任何措词范例之前，必须认真核对以确保它完全适用于所处的具体环境，如若不然则需加以改写。
fidic土木施工合同条件
fidic土木施工合同条件1. 简介FIDIC，也即是国际工程顾问协会（International Federation of Consulting Engineers）是一个国际性非政府组织，致力于推动世界各地土木工程领域的发展和合作。
FIDIC发布了一系列合同条件，用于指导土木施工项目的实施与管理。
本文将对FIDIC土木施工合同条件进行详细解读。
2. 合同目的和作用FIDIC土木施工合同的目的是确保工程的顺利进行，明确双方的权利和责任，保护双方的合法权益。
它提供了一种规范化的框架，以便管理者和承包商能够在项目实施过程中达成共识，并解决可能出现的争议。
3. 主要条款和条件FIDIC土木施工合同条件由多个部分组成，包括但不限于以下几个主要条款和条件：3.1 执行顺序合同明确规定了施工单位的责任和义务，包括承包商在规定时间内按计划、按照施工图纸和技术规范完成工程，并负责质量检查和验收。
3.2 可变工程量合同中对可变工程量进行了规定，即如果工程量发生了变化，合同双方需要重新协商工程费用以及工期。
3.3 质量控制合同对工程质量具有明确的要求，并规定了双方在质量控制方面的责任。
承包商应按照技术规范、工程图纸和合同要求进行施工，而监理工程师则负责对工程质量进行监督和检查。
3.4 付款方式合同明确规定了付款方式和时间。
一般情况下，承包商按工程的不同阶段提出付款申请，而业主则按照合同约定进行支付。
3.5 保证金和保险合同要求承包商提供合适的保证金和保险，以确保项目的顺利进行和在可能的风险发生时进行相应的赔偿。
3.6 紧急情况和变更指示合同中也包括了应对紧急情况和变更指示的条款。
在紧急情况下，承包商应尽快采取行动，并在事后报告监理工程师。
而如果需要对工程进行改动，业主可以发出变更指示，承包商则需要遵守。
4. 合同争议解决合同明确规定了争议解决的程序。
如果双方在合同内容或工程实施过程中发生争议，首先应进行协商。
如果协商无果，双方可以通过调解、仲裁或诉讼等方式来解决争议。
2024-FIDIC土木工程施工分包合同条件
FIDIC土木工程施工分包合同条件合同编号：__________1.定义与解释1.1合同文件1.1.1合同文件包括本合同条件、图纸、规范、标价的工程量表以及其他经双方确认的文件。
1.1.2合同文件应互相解释，如有任何不一致之处，应以合同条件为准。
1.2术语定义1.2.1“雇主”指甲方，即委托乙方进行工程施工的一方。
1.2.2“承包商”指乙方，即承担工程施工的一方。
1.2.3“工程师”指雇主指定的第三方，负责监督和管理工程的实施。
2.工程范围2.1工程描述2.1.1乙方应根据合同文件完成土木工程的施工。
2.1.2工程范围包括但不限于土方工程、基础工程、结构工程、安装工程等。
2.2工程变更2.2.1工程师有权根据工程需要发出变更指令。
2.2.2乙方应按照工程师的变更指令进行施工，并及时向工程师报告变更情况。
3.合同价格3.1合同价格3.1.1乙方完成合同工程应支付的价格为合同价格。
3.1.2合同价格包括乙方为完成工程所需的全部费用和利润。
3.2价格调整3.2.1在合同履行过程中，如发生价格波动，合同价格可按照合同约定的价格调整条款进行调整。
4.工期4.1工期4.1.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。
4.1.2乙方应制定施工进度计划，并提交给工程师批准。
4.2工期延误4.2.1如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
4.2.2如因雇主或工程师原因导致工期延误，应相应延长工期。
5.工程质量5.1工程质量要求5.1.1乙方应按照合同文件和规范要求完成工程，并达到约定的质量标准。
5.1.2乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
5.2检查与验收5.2.1工程师有权对工程进行定期检查，乙方应提供必要的协助。
5.2.2工程完成后，乙方应向工程师提交验收申请，工程师应在规定时间内完成验收。
6.支付条款6.1支付方式6.1.1乙方应根据合同约定的付款计划和条件向雇主提交支付申请。
6.1.2雇主应在收到支付申请后按约定时间审核并支付相应款项。
2023土木工程施工标准合同条件(fidic,1987,第四版)
土木工程施工合同条件（FIDIC，1987，第四版）1. 引言土木工程施工合同是指由业主与承包商签订的用于指导土木工程施工的合同。
该合同的条件是由国际工程顾问委员会（FIDIC）制定的，第四版于1987年发布。
本文档将介绍土木工程施工合同条件的主要内容，包括合同的目的、适用范围、合同文件、合同的性质等。
2. 合同目的土木工程施工合同的目的是确保工程的高质量、按时完成，并对业主和承包商的权益进行保护。
该合同条件旨在建立合作关系并规定了各方的责任和义务。
3. 适用范围该合同条件适用于土木工程施工合同，包括基础设施建设、道路施工、桥梁建设等各类土木工程项目。
对于特殊工程项目，可以根据具体情况对合同条件进行修改。
4. 合同文件合同文件是指与土木工程施工有关的所有文件，包括招标文件、投标文件、合同书、技术规范、图纸、备忘录等。
合同文件应具备一致性，并作为合同条件的一部分。
合同文件应包括工程的技术规范、施工方法、质量要求、安全措施等详细说明，以确保承包商按照要求进行施工。
5. 合同的性质土木工程施工合同是一种双方有约束力的合同，约束双方必须履行其在合同中承诺的义务。
合同中规定了业主和承包商的权益、责任、义务以及争议解决的程序。
该合同条件还强调了合同各方应在诚实、公正和诚信的基础上进行合作，并对合同的解释及纠纷解决提供了指导。
6. 合同的执行合同的执行应根据施工计划和工程进度进行。
双方应遵守合同规定，并按时履行各自的责任。
如有需要，可根据工程的进展情况对合同进行修改和补充。
合同也规定了合同款项的支付方式、工期的管理、材料和设备的供应、技术指导等方面的内容。
7. 争议解决合同中规定了争议解决的程序，包括通过协商解决、仲裁或通过法庭程序解决等方式。
双方若发生争议，应尽量通过友好协商解决。
如无法达成一致，可以寻求独立仲裁机构或法院的裁决。
8. 合同的终止合同的终止可以经过双方协商一致或根据约定的终止条件进行。
合同终止后，双方应按照合同的规定进行工程结算，并履行相应的义务。
fidic土木工程施工合同条件
一、定义与术语
1.本合同以下简称“合同”。
2. “业主”指委托方，即fidic土木工程施工项目的所有权人。
3. “承包商”指承担fidic土木工程施工任务的单位。
4. “工程”指fidic土木工程施工项目，包括设计、施工、竣工等全过程。
5. “合同价格”指双方约定的工程总价。
6. “工期”指合同约定的工程完成时间。
二、工程范围及内容
1.工程范围：包括但不限于fidic土木工程的设计、施工、监理、验收、竣工等全过程。
2.工程内容：
主体结构工程；
（4）装饰装修工程；
（5）给排水工程；
（6）电气工程；
（7）暖通工程；
（8）其他配套工程。
三、合同价格及支付方式
代表（签名）：__________代表（签名）：__________
签订日期：__________
（4）按时完成工程，确保工程按期交付。
六、违约责任
1.业主逾期支付合同款项的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款违约金。
2.承包商未按合同约定完成工程，应承担以下违约责任：
（1）逾期竣工的，按日向业主支付合同价格0.5‰的违约金；
（2）工程质量不符合约定，无条件返工，直至达到约定标准；
（3）违反国家及行业规定，造成安全事故的，承担相应法律责任。
（1）负责提供工程所需的资料、图纸、技术规范等；
（2）负责办理相关手续，确保工程顺利进行；
（3）按合同约定支付合同款项；
（4）对工程进行监督、检查，确保工程质量。
2.承包商：
（1）严格按照合同约定，完成工程范围内的全部工作；
（2）确保工程质量和安全，遵守国家及行业规定；
FIDIC土木工程施工合同条件
FIDIC土木工程施工合同条件什么是FIDIC合同条件?FIDIC是字母缩写，全称为International Federation of Consulting Engineers（国际咨询工程师协会），成立于1913年。
FIDIC总部设在日内瓦，是一家国际性工程咨询组织，旨在保证全球范围内的工程咨询和工程建设的质量和标准。
FIDIC所发行的“Conditions of Contract for Construction (Red Book)”（协定条件）是一种被广泛应用于土木工程施工的合同形式。
该协定条件通常被视为国际上土木工程承包商和业主之间达成的“黄金标准”。
FIDIC合同条件的分类根据FIDIC所制定的不同类型合同的模板，它们的适用范围和用途各不相同。
与土木工程施工相关的合同主要有以下三种类型：•红皮书（Conditions of Contract for Construction，通称Red Book）：适用于施工阶段的工程，包括各种大型基础设施和建筑、交通、桥梁和公共建筑等工程。
•黄皮书（Conditions of Contract for Plant and Design-Build，通称Yellow Book）：适用于设计、采购、施工一体化的工程形式，例如电厂、矿山和化工工程。
•银皮书（Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects，通称Silver Book）：适用于全权承包商进行设计和工程建设的工程。
红皮书（Red Book）Red Book旨在适用于发展中国家等土木工程施工领域，给予承包商和业主以平衡和公正的合同条款。
它为工程建设提供了明确的框架，覆盖了工程管理、安全、质量、环境、价格、分包和索赔等方面。
它包括以下内容：第一部分：通用条款和条件第一部分主要涉及合法条款，协调各方利益，明确工程范围，清楚划分责任。
例如，它规定了合约文本、合同条款、特别规格、图纸、装置清单、装置成本清单、分包协议和附加条款等方面的内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
FIDIC编制的《土木工程施工分包合同条件》是与《土木工程施工合同条件》配套使用的分包合同文本。
分包合同条件可用于承包商与其选定的分包商，或与业主选择的指定分包商签订的合同。
分包合同条件的特点是，既要保持与总包合同条件中分包工程部分规定的权利义务约定一致，又要区分负责实施分包工作当事人改变后两个合同之间的差异。
一、分包工程的合同责任
分包工程属于总包合同内承包商对业主承担义务承包范围内的工作，双方在合同中约定相互之间的权利义务，但它又是承包商与分包商签订合同的标的物，分包商仅对承包商承担合同责任。
由于分包工程同时存在于总包、分包两个合同内的特点，承包商又居于两个合同当事人的特殊地位，因此承包商会将总包合同中对分包工程承担的风险合理地转移给分包商。
1.分包工程的合同价格
承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同。
分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中指明的价格。
2.分包合同的订立
在邀请分包商报价及签定合同时，为了能让分包商合理预计分包工程施工中可能承担的风险，以及分包工程的施工满足总包合同要求顺利进行，应使分包商充分了解在分包合同中应承担的义务。
承包商除了提供分包工程的合同条件、图纸、技术规范和工程量清单外，还应提供总包合同的投标书附录、专用条件的副本及通用条件中任何不同于标准化范本条款规定的细节。
承包商应允许分包商查阅总包合同，或应分包商要求提供一份总包合伺副本。
但以上允许查阅和提供的文件，不包括总包合同中承包商的工程量报价单及报价细节。
因为在总包合同中分包工程的价格是承包商合理预计风险后，在自己的施工组织方案基础上对业主进行的报价，而分包商则应根据对分包合同的理解向承包商报价。
此外，承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任，应收取相应的分包管理费，并非将总包合同中该部分工程的价格都转付给分包商，因此分包合同的价格不一定等于总包合同中所约定的该部分工程价格。
3.划分分包合同责任的基本原则
（1）保护承包商的合法权益不受损害。
分包合同条件中包括了以下条款：
1）分包商应承担并履行与分包工程有关的总包合同规定承包商的所有义务和责任，保障承包商免于承担由于分包商的违约行为，业主根据总包合同要求承包商负责的损害赔偿或
任何第三方的索赔。
如果发生此类情况，承包商可以从应付给分包商的款项中扣除这笔金额，且不排除采用其他方法弥补所受到的损失。
2）不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的指定分包商均不允许与业主有任何私下约定。
3）为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的履约保函。
当工程师颁发缺陷责任证书后的28天内，将保函退还分包商。
4）没有征得承包商同意，分包商不得将任何部分转让或分包出去。
但分包合同条件也明确规定，属于提供劳务和按合同规定标准采购材料的分包行为，可以不经过承包商批准。
（2）保护分包商合法权益的规定：
1）任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的费用，均应由承包商给予补偿。
2）承包商应保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿，保障程度应与业主按总包合同保障承包商的程度相类似（但不超过此程度）。
二、分包合同的管理关系
分包工程的施工涉及到两个合同，因此比总包合同的管理复杂。
1.业主对分包合同的管理
业主不是分包合同的当事人，对分包合同权利义务如何约定也不参与意见，与分包商没有任何合同关系。
但作为工程项目的投资方和施工合同的当事人，他对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准。
2.工程师对分包合同的管理
工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务。
只是依据总包合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权；对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理。
为了准确地区分合同责任，工程师就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包商代表；分包合同内明确规定，分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需得到承包商代表同意才可实施。
3.承包商对分包合同的管理
承包商作为两个合同的当事人，不仅对业主承担整个合同工程按预期目标实现的义务，而且对分包工程的实施负有全面管理责任。
承包商需委派代表对分包商的施工进行监督、管理和协调，承担如同总包合同履行过程中工程师的职责。
承包商的管理工作主要通过发布一系列指示来实现。
接到工程师就分包工程发布的指示后，应将其要求列入自己的管理工作内容，并及时以书面确认的形式转发给分包商令他遵照执行。
也可以根据现场的实际情况自主地发布有关的协调、管理指令。