安装专业分包合同
安装工程专业分包合同范本
安装工程专业分包合同范本甲方（业主）：乙方（承包商）：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行安装工程事宜达成如下协议：一、工作范围及内容1. 乙方应根据甲方的要求，完成以下安装工程：_______。
2. 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行施工。
3. 乙方应确保工程质量符合国家和行业的相关规定。
二、工期与进度安排1. 乙方应于____年__月__日开始施工，并于____年__月__日完成全部工程。
2. 乙方应按照甲方的进度要求，合理安排施工进度。
3. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、价格与支付方式1. 双方同意，本合同的总价为人民币______元。
2. 甲方应在合同签订后___天内支付预付款，金额为人民币______元。
3. 剩余款项将在工程验收合格后的___天内支付。
4. 如果发生变更或者追加工程，双方应根据实际情况重新商定价格和支付方式。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应保证所提供设备的质量符合国家标准和行业标准。
2. 乙方应对所提供设备提供一年的质保期，质保期内出现非人为损坏的设备故障，乙方应负责免费维修或更换。
3. 在质保期满后，如果甲方需要继续购买乙方的服务，双方可以另行签订服务合同。
五、违约责任与争议解决1. 如果一方违反本合同的任何条款，另一方有权要求违约方承担违约责任。
2. 如果发生争议，双方应首先通过友好协商解决；如果协商不成，任何一方都有权向人民法院提起诉讼。
3. 本合同的解释权归甲方所在地的人民法院所有。
六、其他事项1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
4. 本合同的修改和补充应经双方书面同意，作为本合同的组成部分。
建筑安装工程分包协议5篇
建筑安装工程分包协议5篇篇1建筑安装工程分包协议一、甲方（总包方）：甲方的基本情况、地址和法定代表人为：乙方（分包方）：乙方的基本情况、地址和法定代表人为：本协议甲、乙双方根据《建筑安装工程施工合同》的要求，特订立分包协议如下：第一条工程名称、工程地点、工程范围和工程开始、完工时间：1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程范围：按《建筑安装工程施工合同》中的工程范围进行分包。
具体包括但不限于：4. 工程开始时间：自本协议签订之日起开始进行工程分包。
5. 工程完工时间：乙方应按照《建筑安装工程施工合同》规定的工程完工时间进行施工，并按时完成工程验收。
第二条分包工程的施工内容和质量标准：1. 乙方应按照《建筑安装工程施工合同》的要求，按照规范和标准，完成对应的施工内容。
2. 乙方应保证分包工程的质量符合国家相关标准要求，达到甲方及监理单位的验收标准。
3. 分包工程中如有变更，乙方应及时与甲方沟通协商，签订变更协议并调整对应的工程进度。
第三条分包工程的成本和报酬：1. 乙方完成分包工程应承担相应成本，并按照工程量清单的规定进行结算。
2. 乙方应确保分包工程的工程款项和进度款项按时支付，同时应提供相关的发票和付款证明。
3. 若分包工程发生违约或质量问题，乙方应按照合同规定进行违约金的支付，并承担相应的责任。
第四条分包工程的安全和环保：1. 乙方应遵守国家相关法律法规，确保分包工程施工过程中的安全和环保工作。
2. 乙方应对施工现场进行定期巡查，及时发现和处理安全隐患，保障工程施工人员的生命安全。
3. 乙方应合理利用资源，减少对环境的污染，确保分包工程的环保要求达标。
第五条分包工程的验收和保修：1. 分包工程完成后，乙方应邀请甲方和相关监理单位进行验收，确保工程质量符合规定标准。
2. 分包工程交付使用后，乙方应根据合同的要求提供相应的保修期，确保工程在保修期内运行正常。
3. 保修期内如有质量问题，乙方应及时响应并提供免费维修服务，直至问题完全解决。
常见安装工程分包合同样本
常见安装工程分包合同样本1. 引言本文档为常见安装工程分包合同样本，旨在提供给相关合同参照使用。
合同内容包括合同的基本信息、双方的权利和义务、合同的履行和解除等内容。
本样本仅供参考，请在具体操作中根据实际情况进行修改和完善。
2. 合同基本信息2.1 合同名称安装工程分包合同2.2 合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]2.3 合同签订日期合同签署日期：[签署日期]3. 合同主要条款3.1 工程内容甲方委托乙方负责完成以下工程：•[工程1名称]•[工程2名称]•[工程3名称]3.2 工程报价和支付方式甲方将支付乙方的工程报价为：[报价金额]。
支付方式为：[支付方式]。
3.3 工期安排乙方应在合同生效之日起，按照合同约定的工期完成工程。
3.4 材料和设备乙方应根据工程需要采购合适的材料和设备，并保证其质量符合相关标准和要求。
3.5 保修期工程竣工之日起，乙方提供为期[保修期]的保修服务。
在保修期内，如发现乙方在工程质量上的问题，甲方有权要求乙方进行修复。
3.6 合同履行和解除3.6.1 履行双方应按照合同约定履行各自的义务，并积极配合对方的工作。
3.6.2 解除以下情况之一，甲方有权解除合同：•乙方未按照合同约定履行义务，并在合理期限内未改正的；•乙方违反合同约定严重影响工程质量和工期的；•双方经协商一致决定解除合同的。
3.7 合同变更合同履行过程中，如有需要进行合同变更的，双方应进行协商并签署变更协议。
变更协议应明确变更内容、生效日期以及任何相关费用的变化。
4. 合同附则4.1 争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.2 合同生效合同生效的条件为：各方签署并盖章后生效。
4.3 合同解释本合同如有任何争议或解释问题，以中文为准。
4.4 合同变更和补充本合同的任何变更和补充，需经双方协商一致，并以书面形式确认生效。
5. 合同签署甲方（盖章）：______________________签字：______________________日期：______________________乙方（盖章）：______________________签字：______________________日期：______________________6. 合同样本保存本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
电梯安装专业分包工程合同
电梯安装专业分包工程合同甲方（总承包方）：______________________乙方（专业分包方）：______________________鉴于甲方作为总承包方已获得某项目电梯安装工程的承包权，乙方作为专业的电梯安装分包方，现双方就电梯安装专业分包工程事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：电梯的安装、调试及验收工作1.4 工程范围：包括但不限于电梯井道施工配合、电梯设备安装、电气安装、调试、试运行及最终验收第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款：人民币（大写）______________________元整（￥______________________元）2.2 支付方式：2.2.1 预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款。
2.2.2 进度款：根据工程进度，甲方按乙方完成的工作量支付相应的进度款。
2.2.3 竣工款：工程竣工验收合格后______日内，甲方支付至合同总价款的______%。
2.2.4 质保金：合同总价款的______%作为质保金，质保期满后无质量问题______日内无息支付。
第三条工程期限3.1 开工日期：______年______月______日3.2 竣工日期：______年______月______日3.3 乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并提供相应证明。
第四条质量要求4.1 乙方应按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应提供电梯安装所需的所有材料和设备，并保证其符合质量要求。
4.3 工程竣工后，乙方应配合甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
第五条安全责任5.1 乙方应遵守国家安全生产法规，确保施工安全。
5.2 乙方应为施工人员购买相应的保险，并承担施工过程中的安全责任。
安装工程专业分包合同范本
安装工程专业分包合同范本1. 合同主体1.1 发包方（以下简称甲方）：姓名：____________________统一社会信用代码：____________________1.2 承包方（以下简称乙方）：姓名：____________________统一社会信用代码：____________________2. 合同标的2.1 甲方将以下安装工程专业分包给乙方：（详细列出安装工程的具体内容，包括但不限于工程名称、地点、规模、范围等）2.2 工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
3. 权利义务3.1 甲方权利义务3.11 有权对乙方的施工进行监督和检查。
3.12 按照合同约定支付工程款项。
3.13 提供施工所需的必要条件和协助。
3.2 乙方权利义务3.21 按照合同要求和相关标准进行施工，确保工程质量。
3.22 遵守施工现场的管理规定，文明施工。
3.23 按时完成工程任务，如遇特殊情况需提前通知甲方并协商解决。
3.24 负责施工过程中的安全保障，承担因施工造成的安全事故责任。
4. 工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行施工。
4.2 工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方应在____日内组织验收。
4.3 如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格，整改费用由乙方承担。
5. 工程价款及支付方式5.1 工程总价款为人民币______元。
5.2 支付方式：5.21 合同签订后，甲方向乙方支付工程价款的__%作为预付款；5.22 工程进度达到__%时，甲方向乙方支付工程价款的__%；5.23 工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程价款的__%；5.24 剩余工程价款的__%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
6. 违约责任6.1 甲方违约责任6.11 如未按照合同约定支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付款项的__%向乙方支付违约金。
2024年安装工程分包协议书
2024年安装工程分包协议书协议编号：____-XXX日期：____年月日甲方：（委托方）单位名称：XX公司法定代表人：XXX联系地址：XXX联系电话：XXX乙方：（承包方）单位名称：XX公司法定代表人：XXX联系地址：XXX联系电话：XXX鉴于：1. 甲方需要进行安装工程，因工程量过大，需要委托乙方进行分包施工；2. 乙方具备相关的安装工程技术和施工能力，愿意接受甲方的委托进行分包施工；经双方友好协商，达成以下协议：第一条协议的目的1.1 甲方委托乙方进行安装工程的分包施工，包括但不限于设备安装、管道铺设、电气配电、调试等工作。
第二条工程内容2.1 本次分包施工的具体内容包括：（详细列出工作内容，如设备安装数量、管道铺设长度、电气配电范围等）2.2 工程施工地点：（详细列出工程施工地点）第三条工期安排3.1 工程施工期限为自本协议生效之日起，持续XXX个工作日，具体日期以双方确认的工期计划为准。
3.2 如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担由此所引起的相应损失。
第四条技术要求4.1 乙方在施工过程中，应严格按照甲方提供的工程设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。
4.2 乙方应派遣具备相应资质和经验的工作人员进行施工，确保施工过程的安全和质量。
4.3 乙方应按照甲方的要求，配合相关监理单位、测试单位进行工程监督和验收。
4.4 甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查，如发现不符合要求的，乙方应立即进行整改。
第五条施工费用5.1 甲方将根据乙方提供的施工方案和报价，对乙方的施工费用进行核实和确认，并按照双方约定的支付方式进行支付。
5.2 如因甲方原因导致乙方无法按照约定的工作量完成工程，甲方将按照实际完成的工程量支付相应的施工费用。
5.3 乙方应在接到甲方支付款项通知后的5个工作日内提供相应的发票和财务报表。
第六条保险责任6.1 在工程施工期间，乙方应自行负责购买相应的施工险和职工意外伤害保险，确保工程施工过程中的人员安全和财产安全。
安装工程分包协议书模板5篇
安装工程分包协议书模板5篇篇1甲方（发包方）：[发包方名称]乙方（承包方）：[承包方名称]鉴于甲方系建设工程的总承包单位，因施工需要决定将相关安装工程项目分包给具备专业资质的乙方进行实施。
根据相关法律法规，甲乙双方就安装工程分包事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：[工程名称]（二）工程地点：[工程地点]（三）分包范围：具体分包范围包括但不限于以下内容：[分包内容详细说明]。
甲方应明确具体分包事项和细节要求。
乙方承诺按照甲方要求实施安装工程，并对成果负责。
二、工程期限及进度要求（一）本工程自本协议签订之日起计算工期。
具体开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。
工期不得擅自延误。
如遇特殊情况需调整工期，应经双方书面确认。
（二）乙方应按照甲方提供的进度计划表执行，确保工程进度与质量。
如因乙方原因造成工期延误或工程质量问题，乙方应承担违约责任。
三、工程价款及支付方式（一）工程总价款为人民币大写：[金额汉字大写]（小写：[金额数字小写]元）。
最终工程款根据现场实际情况以及增减工程量作相应调整，并经双方书面确认。
（二）支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款。
具体支付节点为：预付款、进度款、竣工款等。
支付比例及时间按双方约定执行。
每次付款前，乙方须向甲方提供有效发票并履行相应结算手续。
乙方应在结算前向甲方提供结算清单并交接完毕全部竣工验收资料后结算付清全部款项。
若甲方未按时支付款项，应按逾期支付金额计算违约金。
具体违约条款详见本协议违约责任部分。
四、工程质量及验收标准（一）乙方应确保所完成的安装工程符合国家相关技术标准和质量要求，满足甲方的设计要求和使用目的。
如有不合格部分，乙方应无条件返工直至满足要求为止。
因此造成的一切损失由乙方承担。
（二）验收标准按照国家相关行业标准以及甲方要求进行验收。
乙方应在工程完工后自行组织初步验收并提交验收报告，最终由甲方组织相关部门进行竣工验收并出具验收合格证明文件。
安装分包合同模板
安装分包合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！安装分包合同模板合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将某项目中的安装工程分包给乙方施工，经双方协商一致，订立本合同，以共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：（项目名称）1.2 工程地点：（项目地点）1.3 工程内容：（工程简要描述）1.4 工程规模：（工程规模）1.5 工程总投资：（总投资）二、分包范围及内容2.1 分包范围：本合同约定的安装工程项目。
2.2 分包内容：根据项目需求，乙方负责完成安装工程的设计、采购、施工、验收等工作。
三、合同价格3.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 合同价格包括乙方为完成本工程所需的一切费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输、施工机具、临时设施、保险、税费等。
3.3 合同价格采取固定价格方式，不因市场价格波动而调整。
四、付款方式及进度4.1 甲方按照乙方实际完成工程量的百分比支付进度款，具体支付比例和时间双方另行商定。
4.2 乙方完成工程，经验收合格后，甲方支付至合同总价款的95%。
4.3 剩余的5%作为质量保证金，自工程验收合格之日起保修期满后支付。
五、合同履行5.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的设计、采购、施工等工作。
5.2 乙方应保证工程质量，确保工程安全，遵守相关法律法规及甲方规章制度。
5.3 甲方应按照合同约定支付乙方合同价款，提供施工所需的现场条件及配合事项。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按照约定支付乙方价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工专业分包合同甲方：中国建筑第八工程局乙方：依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为了明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲乙双方经协商一致签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 作业范围：楼水暖、给排水、电照，强电、弱电预留预埋工程，以甲方现场项目经理部现场划分的施工内容为准。
第二条承包方式：包工包料。
第三条合同文件组成与解释顺序。
合同文件由下列各项组成，并依序解释。
3.1本合同；3.2协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；3.3甲方与大连周水子机场建设指挥部（以下简称业主）签订的建设工程施工合同及其附件；3.4工程量清单、确定报酬的工程预算书和图纸；3.5经业主确认的甲方投标书、业主的招标文件；3.6现行建筑安装工程标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；3.7甲方项目经理部指令、管理规定及施工组织设计、进度计划安排等。
第四条工地考察4.1 乙方已按甲方要求认真考察了工地并充分了解了工地位置、周边情况、土质、地质状况、道路、存储空间、作业空间、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素，乙方理解工地上会有其它施工单位作业，不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工对工期的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制，乙方确认本合同所约定的工程价款或结算依据的标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。
前述因素不予延长工期。
除业主确认予以延长工期外，乙方保证在上述工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程竣工交付甲方。
4.2 乙方任何因忽视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长。
第五条甲方驻工地代表：张令和5.1 甲方驻工地代表代表甲方全权行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。
甲方代表可委派有关具体管理人员承担自己的部分权力和责任，但涉及经济责任和工期的事务必须经本人确认方为有效。
甲方驻工地代表签署的任何文件均视为甲方已认可。
5.2 甲方代表发现乙方有转包、分包行为或无履约能力或严重不按甲乙双方确定的计划要求施工时，有权中止或终止合同。
对乙方人员有违法、违纪或不服从管理的，有权要求乙方予以清退。
5.3 甲方代表易人，应提前7天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。
第六条乙方驻工地代表：6.1 乙方驻工地代表，必须持有法人授权委托文件，并报甲方备案后，才能代表乙方行使合同权利，履行合同义务，乙方驻工地代表签署的任何文件均视为乙方已认可。
6.2 乙方驻工地代表代表乙方行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。
乙方的要求、请求和通知，以书面的形式由乙方代表签字后送交甲方，办理签收。
6.3 乙方代表易人应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任。
6.4 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的现场代表。
第七条甲方责任7.1 组建与工程相适应的项目管理班子，设立相应职能岗位，实施工程项目的全面组织与管理。
7.2 负责统一规划现场所有临设、材料堆放、安全、消防、文明施工设施。
7.3 负责制订项目管理目标、安排施工总进度计划，实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、试验、化验的控制、监督和验收。
7.4 组织参加图纸会审，统一安排技术档案资料的收集、整理，办理交工验收。
7.5 随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。
当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修，整改无效根据甲方项目部奖罚规定给予相应的处罚。
7.6 负责审核乙方编制的进度计划等各种报表，并办理工程拨款。
7.7 负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系，协调现场有关单位的关系。
第八条乙方责任8.1对本合同承包范围内的施工向甲方负责。
全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或分包。
由乙方组织的所有人员与甲方无任何合同关系，甲方只负责针对乙方法人或乙方驻工地代表。
8.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主下发的有关现场管理规章制度。
接受甲方、业主及有关部门的管理、检查和监督，与现场其他单位搞好协调配合。
8.3负责完成承包范围内工程的施工组织设计及有关技术安全措施的编制，报甲方批准后严格实施。
8.4接到图纸后按要求在一个月内编出工程预算（附材料设备总用量计划），一式四份，提交甲方审核，施工图预算不含变更签证、图纸会审；根据甲方审定的施工组织设计及总进度计划的要求，按要求提交下期施工进度计划，报甲方批准后实施。
每月25日按甲方项目部要求提交当月完成所反映的工程形象进度统计报表。
8.5根据甲方提供的现场水准点和坐标控制点，完成工程测量、放线、定位工作。
8.6认真做好承包范围内工程所涉及的施工日志和隐蔽工程等原始记录，完整、清晰、详细、准确的积累施工资料，及时将有关技术经济资料完整的提供给甲方，并配合整理归档。
8.7做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如因乙方原因损坏乙方自行承担由此造成的一切经济损失。
暂停施工期间对所涉施工部位进行妥善保护。
8.8负责对防台、防震、防汛、防寒的准备工作，随时承担抢险任务。
此项抢险费用按造价分摊。
8.9交工前保护好工程成品或半成品，将现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。
在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。
8.10负责施工范围内现场竣工清理及垃圾外运工作。
8.11工程正式交工前须负责提交经业主签字的原始技术、经济资料供甲方办理工程竣工验收使用。
8.12工程签证：即时发生，即时办理，逾期三天不予办理。
涉及合同及结算问题，即时发现，即时处理，否则，以甲方解释为准。
8.13乙方自行向沈阳市有关部门办理自己应办理的一切手续，承担手续不完备而造成的罚款等损失。
8.14在接到施工图后一个月内将施工图预算报送甲方项目经理部，一式四份。
施工图预算不含变更签证、图纸会审。
8.15工程结算书在工程竣工前15日报送给甲方项目经理部，结算报送时要附全部变更签证，再发生的签证另编结算。
结算书一式五份，结算的编制要将施工图预算和变更签证分开，不得将图纸量和变更签证工程量混在一起。
变更签证要求按时间顺序编制并有编号，如未按规定的时间及报送要求报送结算，甲方将按甲方审定值的97％对乙方进行结算。
8.16乙方认可施工合同中有关甲方向业主做出的工程质量、工期、安全等有关工程本身的承诺，业主对甲方的各项要求和标准同样是乙方应该做到的和应尽的义务，同样是乙方向甲方的承诺，必须无条件的遵守。
无条件服从和执行甲方、业主、监理公司所提出的改进存在的缺陷、需要相互间的配合，以及要求参与的一些工作任务，并做到对方满意。
8.17乙方应设置专职或兼职劳资管理员，建立健全劳资档案，根据劳动法的要求与职工签订劳动合同，保证合法用工；按合同要求及时支付劳动报酬，发放的工资表必须由乙方负责人签字，工资表报甲方存档一份，每月发放的工资为预发，年终由乙方按用工协议计算劳务工人全年应发工资，造表后在甲方监督下发放；避免劳资纠纷的发生，承担由于劳资纠纷引起的付款责任、违约责任、经济纠纷、司法诉讼等造成的一切后果以及给甲方带来的一切损失；乙方随时接受甲方监督上述工作的执行情况。
第九条施工日志及每周报告9.1施工日志。
乙方应当每日如实记录《施工日志》，明确记载当日现场施工人员的数量、工种、进场材料设备数量、使用材料设备数量、机械状况、天气等自然状况等内容。
乙方需在开工5天前提交施工组织设计及分部工程施工方案，供甲方、监理审批认可。
若在施工期间有特殊情况出现，甲方认为必须修改已认可的施工组织设计及进度计划表，乙方需按甲方要求修改，并在七天内提交审批。
9.2每周报告。
乙方每周向甲方、监理提交报告，详细说明工程的进度，需要的资料及要求的工期延长、需要协调解决的问题等。
报告内要列明与进度计划表偏差的地方，说明延误的理由，并提出补救的办法。
记录方式需事先送至甲方、监理审批认可。
第十条工程报酬合同价款：元（不含劳动保险费）。
10.1双方本着风险共担、利益共享的原则，结成合作伙伴，一致同意各项工程款项均应在业主己支付的前提下，方才向乙方支付。
如果业主拖欠工程款，乙方应予谅解，甲乙双方应共同协商处理办法。
10.2工程进度款执行总包合同中付款条件（扣甲方收取的管理费后按比例支付）。
10.3完工结算款：乙方承担施工内容全部完成，并已办理交工验收，工程结算定案，结清往来账务后，按业主己支付的工程款扣除上交政府有关税、费后所占业主应付款的比例，同比例计算支付乙方数额，再扣除保修金，在业主逐次付款后10天内支付。
第十一条完工结算11.1 结算程序：乙方编制结算书，由项目部初审后，送甲方合约部审核，审核完毕，送审计部审计，审定的结算为拨付工程款的依据。
11.2 工程结算书在工程竣工后15天报送甲方项目经理部，结算报送时要附全部变更签证。
结算书一式五份，结算的编制要将施工图预算和变更签证分开，不得将图纸量和变更签证工程量混在一起。
变更签证要求按时间顺序编制并有编号。
如未按规定的时间报送结算，甲方将按甲方审定值的97％对乙方进行结算。
11.3 合同价款的调整及方法：11.3.1合同价款的调整及调整方法执行甲方与业主签订的总包合同中相关条款。
11.3.2施工中承包范围内发生的费用各自承担。
11.3.3政府部门收取的相关费用各自承担或按产值分摊。
11.3.4税金和定额测定费管理费甲方代扣代缴。
11.3.5施工用水电（包括生活用水电）挂表计量，单价执行供电、供水部门收取的市场价，甲方提供水电接驳点。
11.3.6配电箱、电缆和消防设施按甲方统一要求配置。
11.3.7生产生活临时设施按现场规划总图由甲方、业主提供或由乙方自行搭设，费用按实各自承担，为业主提供的办公设施等按产值分摊，共用的临时设施（围墙、道路、大门等）按产值分摊。
11.3.8乙方自有人员及其从事危险作业人员的保险费用由甲方按规定交纳，费用由乙方承担。
11.3.9施工中发生的所有变更、签证必须经甲方和业主确认，否则无效，变更签证部分的价款必须经业主和业主审计确认方可调整合同价款。
11.3.10甲方收取结算总价的 15 ％作为配合、管理、协调费用。
11.3.11劳动保险费用甲方收取后按规定返给乙方。
第十二条作业期限开竣工日期：1#、楼2004年3月10日开工，2004年8月20日竣工；6#、7#楼2004年4月10日开工，2004年12月10日竣工；以甲方现场项目部制定的工程进度计划为准。
乙方根据工期及甲方施工总进度计划要求，周密的安排进度计划，报经甲方批准后严格实施，接受甲方的检查、监督。
因乙方原因施工实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方的要求采取补救措施，保证按时完工。