碧桂园建设工程总承包施工合同范本
碧桂园建设工程总承包施工合同范本
碧桂园建设工程总承包施工合同范本第一章总则第一条合同目的本合同的目的是明确双方的权利和义务，约定工程的施工内容、质量要求、工期安排、付款方式等事项，以确保顺利完成碧桂园建设工程。
第二条合同甲乙方甲方（包工方）：___________________（简称甲方）乙方（分包方）：___________________（简称乙方）第三条工程范围1.根据双方协商，甲乙双方约定的工程范围为：___________________。
2.工程详细信息包括但不限于内容：___________________。
第四条工程质量要求1.甲方应按照国家相关规定和乙方要求执行施工，确保工程达到相应的质量标准和验收标准。
2.乙方有权对甲方的施工情况进行监督、检查和验收，如发现质量问题，甲方应及时进行整改。
第五条工程工期1.双方约定的工期为___________________。
2.工期的计算方法为自___________________起计算，至___________________止。
3.如发生不可抗力等不可抗因素导致工期延误，双方应重新协商调整工期。
第六条工程报价与支付方式1.工程报价为___________________，金额以人民币表示。
2.工程款支付方式为____________%的预付款，在开工前支付；____________%的工程进度款，按照工程进度支付；剩余的____________%为工程竣工验收后支付。
3.工程款的支付时间为___________________。
第七条合同变更和解除1.任何一方有权根据工程实际情况提出变更合同的要求，变更内容必须经过双方协商一致，并按照约定的程序办理。
2.双方若因不可抗力等无法履行合同义务，经协商一致可以解除合同。
第二章约定事项第八条验收与保修1.工程竣工验收应按照国家有关规定进行，由双方共同组织验收。
2.工程保修期为___________________，在保修期内，甲方应保证工程质量，在保修期内负责免费修理质量问题。
2023碧桂园建设工程总承包施工合同范本正规范本(通用版)[1]
![2023碧桂园建设工程总承包施工合同范本正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/f13e338309a1284ac850ad02de80d4d8d05a017f.png)
碧桂园建设工程总承包施工合同范本1. 合同目的本合同旨在明确碧桂园与建设单位之间的建设工程总承包施工合作关系，确保工程按时按质完成。
2. 项目概述建设单位委托碧桂园承担工程的总承包施工：工程名称：（填写具体工程名称）工程地点：（填写具体工程地点）工程规模：（填写具体工程规模）工程周期：（填写工程预计开始和结束时间）3. 条件与质量要求3.1 建设单位应提供施工所需的土地使用权、工程图纸和相应的施工许可证等必要的手续和文件。
3.2 碧桂园承诺按照国家相关技术规范和标准进行施工，并确保工程质量符合合同要求。
4. 合同价款4.1 合同价款为人民币（填写具体金额）。
4.2 合同价款支付方式：预付款：约定合同价款的（填写百分比）作为预付款，合同签订后（填写天数）内支付。
进度款：工程进度达到（填写百分比）时，支付约定合同价款的（填写百分比）作为进度款。
完工款：工程竣工验收合格后支付约定合同价款的（填写百分比）作为完工款。
4.3 碧桂园应向建设单位提交符合合同要求的发票和相关支付凭证。
5. 工程进度与验收5.1 工程按照合同约定的进度进行施工，如无特殊情况，须保证工程按时完工。
5.2 工程竣工后，建设单位有权对工程进行验收。
如工程不符合合同要求，碧桂园应及时进行整改。
6. 保修期工程竣工验收合格后，碧桂园应提供（填写保修期长度）的免费维修保养服务。
7. 合同变更7.1 如有需要对合同内容进行变更，双方应达成书面协议。
7.2 合同变更的费用和工期调整应在变更协议中明确。
8. 合同解除8.1 如因不可抗力等原因导致无法履行合同的，双方应及时协商解除合同。
8.2 合同解除后，已经支付的费用按照已完成工程的实际进度计算，剩余费用应退还建设单位。
9. 争议解决9.1 对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
9.2 协商不成的，应提交给有关行政机关或仲裁机构进行裁决。
10. 合同生效本合同经双方代表签字盖章后生效，自合同签订之日开始执行。
碧桂园工程总承包施工合同
碧桂园工程总承包施工合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写业主名称]乙方（承包商）：[填写承包商名称]鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]的施工达成如下协议：一、工程概述1. 工程地点：[填写工程地点]2. 工程规模：[填写工程规模]3. 工程内容：[详细描述工程内容]4. 工程标准：[明确指出工程应达到的标准]二、合同金额本工程的总承包金额为人民币[填写金额]元，包含所有施工成本及乙方的管理费用。
三、工期要求1. 开工日期：[填写开工日期]2. 竣工日期：[填写竣工日期]3. 延期条款：[详细说明延期的条件及处理方式]四、质量要求乙方必须按照国家相关建筑工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定。
五、付款方式1. 预付款：[说明预付款的比例及支付时间]2. 进度款：[根据工程进度设定付款节点及比例]3. 竣工款：[工程竣工后的付款条件及比例]六、变更与索赔如遇设计变更或其他导致工程量变动的情况，双方应协商一致后签署书面变更协议。
乙方有权根据实际情况提出合理索赔。
七、违约责任任何一方违反合同约定的，应当承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[指定的仲裁机构]进行仲裁。
九、其他事项[根据具体情况约定其他需要遵守的事项]十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________________乙方代表（签字）：_________________签订日期：[填写签订日期]以上合同范本仅供参考，实际合同应根据具体项目的特点和双方的实际需求进行调整和完善。
在签订合同之前，建议由专业律师进行审核，以确保合同的合法性和有效性。
碧桂园工程施工总包合同
碧桂园工程施工总包合同一、合同双方甲方：碧桂园集团（以下简称“甲方”）乙方：（施工单位名称）（以下简称“乙方”）二、工程概况1. 工程名称：（具体项目名称）2. 工程地点：（具体地址）3. 工程规模：（建筑面积、层数等）4. 工程内容：（土建、安装、装修等）5. 工程质量标准：（国家及地方相关标准）6. 工程工期：（开工日期、竣工日期）三、合同价款1. 合同总价：（大写及小写金额）2. 付款方式：（预付款、进度款、结算款等）3. 付款时间：（具体时间节点）4. 质量保证金：（比例及退还条件）四、工程质量与安全1. 乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，加强安全管理，防止安全事故的发生。
3. 如发生质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、工程进度与验收1. 乙方应根据合同约定的工期组织施工，确保工程按期完成。
2. 甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查，如发现乙方未按合同约定履行，应及时提出整改要求。
3. 工程竣工后，甲方应组织有关部门进行验收，验收合格后方可办理竣工手续。
六、违约责任1. 如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工并要求甲方承担违约责任。
七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
碧桂园总承包施工合同范本
碧桂园总承包施工合同范本
甲方：（委托方）
乙方：深圳市碧桂园房地产开发有限公司
鉴于甲方拟委托乙方进行某项目的总承包施工服务，双方经友好协商一致，达成如下合同：第一条项目名称：
甲方委托乙方进行项目（详细地址）的总承包施工服务。
第二条项目范围及工程内容：
1. 施工范围包括项目内所有建筑工程、土建工程、装饰工程等相关工程；
2. 工程内容详见附件《工程施工内容清单》。
第三条施工期限：
1. 乙方承诺在签订本合同后严格按照工期计划完成合同工程；
2. 施工周期为（具体时间），如需延长施工期限，需提前经双方协商一致。
第四条付款方式：
1. 在项目完成验收合格后，甲方按照合同价款的（具体比例）进行分期支付；
2. 乙方提供相应的发票和结算单据。
第五条违约责任：
1. 一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任；
2. 如由于不可抗力导致工程延期或无法完成的，双方均可取消合同，承担自己的损失。
第六条其他约定：
1. 双方需在受理工程前签署《安全生产协议》，确保施工期间安全生产；
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
碧桂园2024年度工程总包协议范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX碧桂园2024年度工程总包协议范本本合同目录一览第一条一般规定1.1 合同的定义与范围1.2 合同文件的组成1.3 合同的生效与无效第二条工程概况2.1 工程简介2.2 工程地点2.3 工程规模第三条工程承包范围3.1 承包内容3.2 承包方式3.3 承包人的责任与义务第四条工程质量标准4.1 质量要求4.2 质量控制4.3 质量验收第五条工程进度与工期5.1 工程进度计划5.2 工期延误5.3 工程提前完成第六条合同价格与支付6.1 合同价格6.2 支付方式6.3 支付进度第七条材料与设备7.1 材料与设备供应7.2 材料与设备质量7.3 材料与设备验收第八条施工安全与环保8.1 施工安全管理8.2 安全事故处理8.3 环保要求第九条变更与调整9.1 变更范围9.2 变更程序9.3 变更费用第十条违约责任10.1 承包人的违约行为10.2 发包人的违约行为10.3 违约责任的处理第十一条争议解决11.1 争议的解决方式11.2 争议的处理程序11.3 争议解决的费用第十二条合同的解除12.1 合同解除的条件12.2 合同解除的程序12.3 合同解除后的处理第十三条合同的转让与分包13.1 合同转让的条件13.2 合同转让的程序13.3 分包的管理与监督第十四条其他条款14.1 保密条款14.2 法律适用与争议解决14.3 合同的签订与备案第一部分：合同如下：第一条一般规定1.1 合同的定义与范围1.2 合同文件的组成（1）协议；（2）协议附件；（3）补充协议；（4）其他双方认可的文件。
1.3 合同的生效与无效协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并办理完毕相关手续之日终止。
协议无效的情况包括：（1）协议的签订违反法律法规；（2）协议的内容违反法律法规；（3）协议的签订主体不具备相应的资格和能力；（4）协议的签订未经发包人授权或批准。
碧桂园房屋建设2024年总承包合同书一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX碧桂园房屋建设2024年总承包合同书一本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 碧桂园房地产开发有限公司1.2 总承包方定义第二条合同范围及工程内容2.1 工程范围2.2 工程内容第三条合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 支付时间第四条工程进度及交付时间4.1 工程进度4.2 交付时间第五条工程质量标准5.1 工程质量要求5.2 质量验收标准第六条合同的履行6.1 双方的权利和义务6.2 违约责任第七条合同变更和解除7.1 合同变更7.2 合同解除第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点及机构第九条合同的生效、终止和失效9.1 合同生效条件9.2 合同终止条件9.3 合同失效条件第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限第十一条法律适用及争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决第十二条其他条款12.1 不可抗力12.2 合同的转让12.3 附件第十三条合同的签署13.1 签署日期13.2 签署地点第十四条联系方式14.1 碧桂园房地产开发有限公司联系方式14.2 总承包方联系方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条合同范围及工程内容2.1 工程范围：本合同约定的工程范围包括但不限于建筑设计、土建施工、安装工程、装饰装修、园林绿化等。
2.2 工程内容：本合同约定的工程内容包括但不限于房屋建筑、配套设施建设、土地平整、排水排污等。
第三条合同价格及支付方式3.1 合同价格：本合同约定的工程总价为人民币【】元整（大写：【】元整），其中包括工程款、材料款、人工费、管理费、税费等。
3.2 支付方式：甲方按照乙方实际完成工程量的70%支付工程进度款，工程验收合格后支付剩余的30%工程款。
3.3 支付时间：甲方应在每个月的20日前支付当月工程进度款，工程验收合格后一个月内支付剩余工程款。
碧桂园总承包工程施工合同
碧桂园总承包工程施工合同甲方（碧桂园）：____________乙方（总承包商）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地址：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：____________二、合同金额2.1 双方确认，本工程的总承包金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成工程施工，并保证工程质量达到甲方要求的标准。
三、合同工期3.1 双方确认，本工程的工期为____________天。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行工程施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应按照约定进行保修，保修期为____________年。
五、付款方式5.1 双方确认，本工程的付款方式为：____________5.2 付款条件：乙方完成工程施工，并经甲方验收合格后，甲方按照约定的付款比例支付乙方工程款。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程施工的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的____________%。
6.2 甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的____________%。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日终止。