必看工程造价专业期末复习案例分析题含复习资料
(必看)工程造价专业期末复习案例分析题-含答案

案例分析题案例1.某投资公司建设一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位,投标保证金有效期时间同投标有效期。
提交投标文件截止时间为2012年5月30日。
该公司于2012年3月6日发出招标公告,后有A、B、C、D、E等5家建筑施工单位参加了投标,E单位由于工作人员疏忽于6月2日提交投标保证金.开标会于6月3日由该省建委主持,D单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件。
经过综合评选,最终确定B单位中标。
双方按规定签定了施工承包合同。
问题:(1)E单位的投标文件按要求如何处理?为什么?(2)对D单位撤回投标文件的要求应当如何处理?为什么?(3)上述招标投标程序中,有哪些不妥之处?请说明理由。
案例2。
某房地产公司计划在北京开发某住宅项目,采用公开招标的形式,有A、B、C、D、E 5家施工单位领取了招标文件。
本工程招标文件规定2011年1月20日上午10:30为投标文件接收终止时间。
在提交投标文件的同时,需投标单位提供投标保证金20万元.在2011年1月20日,A、B、C、D 4家投标单位在上午10:30前将投标文件送达,E单位在上午11:00送达。
各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。
在上午10:25时,B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。
在开标过程中,招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章,没有法定代表人印章或签字。
问题:(1)B、C、E三家单位的投标文件是否有效?(2)B单位向招标人递交的书面说明是否有效?(3)通常情况下,废标的条件有哪些?案例3。
某年4月A单位拟建办公楼一栋,工程地址位于已建成的X小区附近。
A单位就勘察任务与B 单位签订了工程合同。
合同规定勘察费15万元。
该工程经过勘察、设计等阶段于10月20日开始施工。
施工承包商为D建筑公司。
问题:1、委托方A应预付勘察定金数额是多少?2、该工程签订勘察合同几天后,委托方A单位通过其他渠道获得X小区业主C单位提供的X小区的勘察报告。
工程造价案例分析复习题

工程造价案例分析微信作业整理价款结算案例分析某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定某投标人为中标人。
并与其签订了工程承包合同,工期 4 个月。
部分工程价款条款如下:(1)分部分项工程清单中含有两个混凝土分项工程,工程量分别为甲项2300m 3,乙项3200m 3,清单报价中甲项综合单价为 180 元/m3,乙项综合单价为 160 元/ m3。
当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加(或减少) 15% 以上时,应进行调价,调价系数为 0.9(或1.08 )。
(2)措施项目清单中含有 5 个项目,总费用 18 万元。
其中,甲分项工程模板及其支撑措施费2 万元、乙分项工程模板及其支撑措施费 3 万元,结算时,该两项费用按相应分项工程量变化比例调整;大型机械设备进出场及安拆费 6 万元,结算时,该项费用不调整;安全文明施工费为分部分项工程合价及模板措施费、大型机械设备进出场及安拆费各项合计的2% ,结算时,该项费用随取费基数变化而调整;其余措施费用,结算时不调整。
(3)其他项目清单中仅含专业工程暂估价一项,费用为 20 万元。
实际施工时经核定确认的费用为 17 万元。
(4)施工过程中发生计日工费用 2.6 万元。
(5)规费综合费率 6. 86% ;税金 3.41% 。
有关付款条款如下:(1)材料预付款为分项工程合同价的 20% ,于开工之日 7 天之前支付,在最后两个月平均扣除;(2)措施项目费于开工前和开工后第 2 个月末分两次平均支付;(3)专业工程费用、计日工费用在最后 1 个月按实结算;(4)业主按每次承包商应得工程款的 90% 支付;(5)工程竣工验收通过后进行结算,并按实际总造价的 5% 扣留工程质量保证金。
承包商每月实际完成并经签证确认的工程量如表 6-5 所示。
表6-5 每月实际完成工程量表单位: m3月份234累计分项工程1甲5008008006002700乙7009008003002700【问题】1.该工程预计合同总价为多少?材料预付款是多少?首次支付措施项目费是多少?2.每月分项工程量价款是多少?业主每月应向承包商支付工程款是多少?3.分项工程量总价款是多少?竣工结算前,业主累计已向承包商支付工程款是多少?4.实际工程总造价是多少?竣工结算款为多少?招投标案例分析案例一:某国有资金参股的智能化写字楼建设项目,经过相关部门批准拟采用邀请招标方式进行施工招标。
《工程造价案例分析》期末考试试卷附答案

《工程造价案例分析》期末考试试卷附答案试题一:(共40分)某工程项目施工承包合同价为3200万元,工期18个月,承包合同规定:1.发包入在开工前7天应向承包入支付合同价20%的工程预付款。
2.工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3.工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5%,发包入从承包入每月的工程款中按比例扣留。
4.当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时,超出部分的相应综合单价调整系数为0.9.5.规费费率3.5%.以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算;税金率3.41%,按规定计算。
在施工过程中,发生以下事件:(1)工程开工后,发包人要求变更设计。
增加一项花岗石墙面工程.由发包入提供花岗石材料,双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以入工费与机械费之和为计算基数,管理费率为40%,利润率为14%。
消耗量及价格信息资料见下表:(2)在工程进度至第8个月时,施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量,同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260m2.经发包人批准的综台单价为352元/m2.(3)施工至第14个月时,承包入向发包入提交了按原综合单价计算的该项月已完工程量结算报18万元。
经工程师计量。
其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3(原清单工程数量为360m3,综合单价1200元/m3).问题:1.计算该项目工程预付款。
(10分)2.列式计算第8个月的应付工程款。
(15分)3.列式计算第14个月的应付工程款。
(15分)(计算结果均保留两位小数,问题3和问题4的计算结果以万元为单位。
)试题二:(60分)某大型工业项目的主厂房工程,发包人通过公开招标选定了承包入.并依据招标文件和投标文件,与承包人签订了施工舍同。
合同中部分内容如下,(1)合同工期160天,承包入编制的初始网络进度计划,如图2.1所示。
由于施工工艺要求,该计划中C、E、I三项工作施工需使用同一台运输机械;B、D、H 三项工作施工需使用同一台吊装机械。
工程造价与案例分析复习试题

第一章工程造价概论复习资料考试大纲要求:一、学习目的与要求通过本章学习,要掌握项目建设程序及建设项目组成,掌握工程造价及工程造价管理的基本概念,了解国外工程造价管理现状和我国造价工程师执业资格制度,掌握资金时间价值的应用。
二、考核知识点与考核目标(一)重点识记:项目建设程序、建设项目组成,工程造价及工程造价管理的基本概念。
理解:工程造价管理的内容。
应用:资金时间价值计算。
(二)次重点理解:工程造价的特点及职能、工程造价计价的特点、工程造价管理的目标、特点及对象。
(三)一般识记:国外工程造价管理现状及发展、我国工程造价管理现状、我国造价工程师执业资格制度及造价工程师。
练习题:一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意)1、对于项目建设的程序,以下选项,先后顺序正确的是()A.可行性研究阶段→项目建议书阶段→编制计划任务书→建设准备阶段→设计工作阶段→建设施工阶段→竣工验收阶段→建设项目后评价阶段B.项目建议书阶段→可行性研究阶段→建设准备阶段→编制计划任务书→设计工作阶段→建设施工阶段→竣工验收阶段→建设项目后评价阶段C.项目建议书阶段→可行性研究阶段→编制计划任务书→设计工作阶段→建设准备阶段→建设施工阶段→竣工验收阶段→建设项目后评价阶段D.可行性研究阶段→项目建议书阶段→建设准备阶段→编制计划任务书→设计工作阶段→建设施工阶段→竣工验收阶段→建设项目后评价阶段2、项目建设中最初阶段的工作是()A.可行性研究报告阶段B.项目建议书阶段C.建设准备阶段D.编制计划任务书3、投资估算和资金筹措是项目建设哪个阶段的内容()A.可行性研究报告阶段B.项目建议书阶段C.建设准备阶段D.编制计划任务书4、下列选项不属于三阶段设计内容的是()A.初步设计B.扩大初步设计C.技术设计D.施工图设计5、下列选项中,()阶段是整个工程的决定性环节A.项目建议书B.可行性研究C.设计工作D.竣工验收6、下列选项,()不是建设项目的组成部分A.单位工程B.单项工程C.分部分项工程D.辅助工程7、()不属于有独立的设计图纸和施工条件,但建成后不能独立发挥生产能力或效益的工程。
造价工程师案例分析真题与答案及解析

造价工程师案例分析真题与答案及解析一、背景某公司承建一项城市道路工程,道路全长10.5km,其中包括一段长1.2km的U形弯道。
工程采用沥青混凝土路面,设计年限为15年。
沥青混凝土的设计指标如下:1、压实度:95%;2、透水性:小于等于0.03mL/min;3、摩擦系数:大于等于0.4;4、抗疲劳性:大于等于80次/mm。
二、问题1、请简述沥青混凝土路面的优点和缺点。
2、在沥青混凝土路面施工过程中,应采取哪些质量控制措施以保证路面的使用寿命达到设计年限?3、在U形弯道施工过程中,应采取哪些特殊的质量控制措施?4、请简述本工程的质量控制重点。
5、如果在工程完工后的第3年,U形弯道路段出现严重的车辙、推移和拥包现象,试分析可能的原因,并提出解决方案。
三、答案及解析1、沥青混凝土路面的优点主要包括:表面平整、无接缝、行车舒适;施工期短、养护方便;维修简便、开放交通快等。
其缺点主要包括:对沥青质量要求高、对温度敏感、表面易损坏、对水和温度敏感、冬季易产生龟裂等。
2、在沥青混凝土路面施工过程中,为保证路面的使用寿命达到设计年限,应采取以下质量控制措施:严格控制原材料质量,特别是沥青的质量;严格控制混合料的配合比和搅拌质量;保证路面基层的质量;严格控制施工温度;加强压实和养护工作。
3、在U形弯道施工过程中,应采取以下特殊的质量控制措施:加强模板的支撑和固定;严格控制混凝土的配合比和搅拌质量;加强养护工作,防止出现收缩裂缝。
4、本工程的质量控制重点包括:原材料质量、混合料的配合比和搅拌质量、路面基层质量、施工温度控制、压实和养护工作等。
5、如果在工程完工后的第3年,U形弯道路段出现严重的车辙、推移和拥包现象,可能的原因包括:车辆超载、沥青混合料质量不好、路面压实度不足等。
解决方案包括:加强交通管制,限制车辆超载;加强沥青混合料的质量控制;对出现问题的路段进行返工处理,保证压实度达到设计要求。
随着中国建筑行业的快速发展,造价工程师的需求也在不断增加。
工程造价案例分析14高本造价复习总结资料.doc

工程造价案例分析14高本造价复习总结资料.doc工程造价案例分析14高本造价复习资料一、名词解释1、招标控制价:招标人根据国家或省市造价管理部门颁发的相关计价依据和办法,按照施工设计图纸计算的对招标工程限定的最高工程造价,即我们常说的“拦标价"。
2、价值工程:通过各相关领域的协作,对所研究对象的功能与费用进行系统分析,不断创新,旨在提高所研究对象价值的思想方法和管理技术。
二、简答题1、请简述建设工程施工合同文件的组成及解释顺序(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4)施工合同专用条款;(5)施工合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。
2、简述目前《标准施工招标文件》规定的评标方法。
目前我国规定的评标方法为经评审的最低投标价法、综合评估法3、请简述工程索赔按索赔目的分类。
(1)工期索赔;(2)费用索赔。
4、简述施工企业投标时的投标报价技巧有哪些?报价策略有生存型报价策略、竞争型报价策略、盈利型报价策略;报价技巧有针对业主的多方案报价法、增加建议方案法、不平衡报价法;针对竞争对手的突然降价法。
5、简述工程索赔的处理原则。
(1)索赔必须以合同为依据;(2)索赔事件的真实性和关联性;(3)及时合理地处理索赔;(4)加强索赔的前瞻性,加强主动控制,减少工程索赔。
6、请简述评标的原则。
评标是招投标过程中的核心环节。
评标活动应遵循公平、公止、科学、择优的原则,保证评标在严格保密的情况下进行。
并确保评标委员会在评标过程中的独立性。
7、简述价值工程屮,提高产品价值的5种途径。
(1)产品功能提高,产品成本降低;(2)功能提高,成本不变;(3)功能不变,成木降低;(4)成木稍微增加,功能大幅度增加;(5)功能稍微下降,成木大幅度下降。
三、某拟建工业生产项目,经过融资前分析后初步拟定了融资方案,进行融资后财务分析。
有关数据如下:1.项目计算期为8年,其中建设期为2年,运营期为6年。
工程造价案例分析期末复习

第一部分期末考试说明一、期末考试要求本课程采用案例分析教学为主,要求学生掌握建设项目投资构成与投资估算的方法;掌握建设项目财务评价的静、动态分析方法;熟悉价值工程在设计、施工方案评价中的应用;熟悉和掌握建设工程计量与计价的基本方法;了解建设工程施工招标与投标程序、方法及决策;掌握建筑安装工程价款结算的方法;掌握工程备料款的确定、扣还及收取。
二、组卷原则(1)命题范围:在本课程教学大纲和考核说明所规定的内容和要求范围内命题,不得任意扩大和缩小考试范围。
(2)试题的组成与覆盖面:命题应注意知识的覆盖面,同时要突出重点。
试题的题量和难易程度要适当,其难易度分为容易、中等和较难三个层次,它们的组成比例约为30:50:20。
(3)试题中各种能力层次的试题量比例为:了解<10%,熟悉30~40%,掌握50~60%。
三、试题类型试题类型分为三类:单选题、多选题、案例分析题。
以上三类题型的题量为:单选题15小题,每小题2分,共30分;多选题5小题,每小题4分,共20分;案例分析题3小题,共50分。
四、考核形式本课程采用形成性考核与终结性考试相结合的考核方式,满分为100分,及格为60分。
其中,终结性考试成绩满分为100分,占考核总成绩的50%;形成性考核(项目实训大作业)成绩占考核总成绩的50%。
形成性考核试题在浙江电大远程开放试验平台上选择软件完成实训大作业。
终结性考试由浙江电大统一命题,统一组织考试。
采取笔试(一纸开卷)的形式。
五、答题时限期末考试时间为90分钟。
六、其它说明学员参加考试应带签字笔(或钢笔、圆珠笔)和计算器。
考试题型请重点参考四次平时练习。
第二部分考核的内容和要求绪论本章属于概述性的内容,不在考核范围内。
第一章建设项目财务评价1.考核目的检验学生对建设项目投资构成与投资估算的方法;建设项目财务评价的静态、动态分析的基本方法;建设项目评价中的不确定分析等内容的掌握情况。
2.考核的知识点投资估算的内容;投资估算的编制方法;项目财务评价的内容和步骤;项目财务评价指标的计算和分析;财务评价的方案;相关案例。
注册造价工程师《工程造价案例分析》案例分析题备考资料(最新模拟)

注册造价工程师《工程造价案例分析》案例分析题备考资料(最新模拟)一、分析题(每题5分)第 1 题某企业拟兴建一项工业生产项目。
同行业同规模的已建类似项目工程造价结算资料,见表1.1。
表1.1中,A生产车间的进口设备购置费为16430万元人民币,其余为国内配套设备费;在进口设备购置费中,设备货价(离岸价)为1200万美元(1美元=8.3元人民币),其余为其他从属费用和国内运杂费。
类似项目建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为13.5%、61.7%、9.3%、15.5%,因建设时间、地点、标准等不同,相应的价格调整系数分别为1.36、1.28、1.23、1.18;拟建项目建筑工程中的附属工程工程量与类似项目附属工程工程量相比减少了 20%,其余工程内容不变。
试计算建筑工程造价综合差异系数和拟建项目建筑工程总费用。
第 2 题某企业拟兴建一项工业生产项目。
同行业同规模的已建类似项目工程造价结算资料,见表1.1。
表1.1中,A生产车间的进口设备购置费为16430万元人民币,其余为国内配套设备费;在进口设备购置费中,设备货价(离岸价)为1200万美元(1美元=8.3元人民币),其余为其他从属费用和国内运杂费。
类似项目建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为13.5%、61.7%、9.3%、15.5%,因建设时间、地点、标准等不同,相应的价格调整系数分别为1.36、1.28、1.23、1.18;拟建项目建筑工程中的附属工程工程量与类似项目附属工程工程量相比减少了 20%,其余工程内容不变。
试计算建筑工程造价综合差异系数和拟建项目建筑工程总费用。
试计算进口设备其他从属费用和国内运杂费占进口设备购置费的比例。
第 3 题某企业拟兴建一项工业生产项目。
同行业同规模的已建类似项目工程造价结算资料,见表1.1。
表1.1中,A生产车间的进口设备购置费为16430万元人民币,其余为国内配套设备费;在进口设备购置费中,设备货价(离岸价)为1200万美元(1美元=8.3元人民币),其余为其他从属费用和国内运杂费。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
案例分析题案例1.某投资公司建设一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位,投标保证金有效期时间同投标有效期。
提交投标文件截止时间为2012年5月30日。
该公司于2012年3月6日发出招标公告,后有A、B、C、D、E等5家建筑施工单位参加了投标,E单位由于工作人员疏忽于6月2日提交投标保证金。
开标会于6月3日由该省建委主持,D单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件。
经过综合评选,最终确定B单位中标。
双方按规定签定了施工承包合同。
问题:(1)E单位的投标文件按要求如何处理?为什么?(2)对D单位撤回投标文件的要求应当如何处理?为什么?(3)上述招标投标程序中,有哪些不妥之处?请说明理由。
案例2.某房地产公司计划在北京开发某住宅项目,采用公开招标的形式,有A、B、C、D、E 5家施工单位领取了招标文件。
本工程招标文件规定2011年1月20日上午10:30为投标文件接收终止时间。
在提交投标文件的同时,需投标单位提供投标保证金20万元。
在2011年1月20日,A、B、C、D 4家投标单位在上午10:30前将投标文件送达,E单位在上午11:00送达。
各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。
在上午10:25时,B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。
在开标过程中,招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章,没有法定代表人印章或签字。
问题:(1)B、C、E三家单位的投标文件是否有效?(2)B单位向招标人递交的书面说明是否有效?(3)通常情况下,废标的条件有哪些?案例3. 某年4月A单位拟建办公楼一栋,工程地址位于已建成的X小区附近。
A单位就勘察任务与B 单位签订了工程合同。
合同规定勘察费15万元。
该工程经过勘察、设计等阶段于10月20日开始施工。
施工承包商为D建筑公司。
问题:1、委托方A应预付勘察定金数额是多少?2、该工程签订勘察合同几天后,委托方A单位通过其他渠道获得X小区业主C单位提供的X小区的勘察报告。
A单位认为可以借用该勘察报告,A单位即通知B单位不再履行合同。
请问在上述事件中,哪些单位的做法是错误的?为什么?A单位是否有权要求返还定金?3、若A单位和B单位双方都按期履行勘察合同,并按B单位提供的勘察报告进行设计与施工。
但在进行基础施工阶段,发现其中有部分地段地质情况与勘察报告不符,出现软弱地基,而在原报告中并未指出。
此时B单位应承担什么责任?4、问题3中,施工单位D由于进行地基处理,施工费增加20万元,工期延误20天,对于这种情况,D单位应怎样处理?而A单位应承担什么责任?案例4 某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。
工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。
但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20公里的供砂地点采购。
而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工:5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商;6月7日至6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨,造成了6月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。
问题:1.由于供砂距离的增大,必然引起费用的增加,承包商经过仔细认真计算后,在业主指令下达的第3天,向业主的监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币索赔要求。
作为一名监理工程师你批准该索赔要求吗?为什么?2.由于几种情况的暂时停工,承包商在6月15日向业主的监理工程师提交延长工期25天,成本损失费人民币2万元/天(此费率已经监理工程师核准)和利润损失费人民币2 千元/天的索赔要求,共计索赔款57.2万元。
作为一名监理工程师你批准该索赔款额多少万元?3.索赔成立的条件是什么?4.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时,要求设备窝工损失按台班计算,人工的窝工损失按工日计价是否合理?如不合理应怎样计算?案例5 某国有资金投资的建设工程进行公开招标,招标控制价为3500万,招标文件要求投标人在提交投标文件时缴纳投标保证金100万.采用资格后审的方式,共有A.、B、C、D、E、F、G七家单位提交了投标文件。
在招投标过程中:(1)B单位在开标前,电话通知招标人要求将其投标报价3300万元调整为3100万元;(2)在开标会上,招标人请来了市公证处的工作人员对投标文件的密封情况进行了检查后,即进入拆标和唱标程序;(3)开标前,市交易中心组建了由8人组建的评标委员会,其中业主评委有3人;(4)评标委员会资格后审时,发现G单位业绩条件不符合要求,要求其予以补正;(5)经评审,评标委员会向招标人推荐了A单位为第一中标候选人并向A单位发出了中标通知书。
问题:1、请指出上述招投标活动中的不妥指出,并说明理由?2、F单位在投标截止时间后要求撤销已提交的投标文件,该如何处理?3、根据《中华人民共和国招标投标法》规定,中标人的投标应当符合的条件是什么?案例6 A公司中标某市城区高架路工程第二标段。
本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程:工程采用工程量清单计价,并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同,其中约定工程款支付方式为按月计量支付,并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。
对清单中某措施项目,A公司报价100万元。
施工中,由于该措施项目实际发生费用为180万元,A 公司拟向业主提出索赔。
业主推荐B公司分包钻孔灌注桩工程,A公司审查了B公司的资质后,与B公司签订了工程分包合同。
在施工过程中,由于B公司操作人员违章作业,损坏通讯光缆,造成大范围通讯中断,A公司为此支付了50万元补偿款。
A公司为了应对地方材料可能涨价的风险,中标后即与某石料厂签订了价值400万元的道路基层碎石料的采购合同,约定了交货日期及违约责任(规定违约金为合同价款的5%)并交付了50万元定金。
到了交货期,对方以价格上涨为由提出中止合同,A公司认为对方违约,计划提出索赔。
施工过程中,经业主同意,为保护既有地下管线,增加了部分工作内容,而原清单中没有相同项目。
工程竣工,保修期满后,业主无故拖欠A公司工程款,经多次催要无果。
A公司计划对业主提起诉讼。
问题:1.本工程是什么方式的计价合同?它有什么特点?2.A公司应该承担B公司造成损失的责任吗?说明理由。
3.A公司可向石料厂提出哪两种索赔要求?并计算相应索赔额。
4.背景资料中变更部分的合同价款应根据什么原则确定?5.对业主拖欠工程款的行为,A公司可以对业主提起诉讼吗?说明原因。
如果业主拒绝支付工程款,A公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题?案例7某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。
提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日,该投资公司于2003年3月6日发出招标公告,共有五家建筑施工单位参加了投标。
第5家施工单位于2003年6月2日提交投标保证金,开标会于2003年6月3日由该省建委主持。
第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和返还投标保证金。
经综合评选,最后确定第2家施工单位中标。
投资公司(甲方)与中标施工单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2003年8月16日,工程开工后发生了如下几项事件:事件一:乙方与机械租赁商约定,A项工作施工用机械应于2003年8月28日进场,但因出租方原因当月29日才进场,造成A项工作延误1天和人工窝工7个工作日。
事件二:因甲方设计变更,乙方在B项工作施工时,导致人工增加14个工日,其它费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2天。
上述事件中,A工作均为关键工作,没有机动时间,B工作有足够的机动时间。
【问题】1.第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标产生什么影响?为什么?2.第4家施工单位撤回投标文件,招标方对其投标保证金如何处理?为什么?3.上述投标过程中,有哪些不妥之处?请说明理由。
4.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
案例81.某工程施工中,由于工程师指令错误,使承包商的工人窝工50工日,增加配合用工10工日,机械一个台班,合同约定人工单价为30元/工日,机械台班为360元/台班,人工窝工补贴费为12元/工日,含税的综合费率为17%,承包商可得该项索赔为元。
2.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同,合同中约定:主导施工机械一台为施工单位自有设备,台班单价为800元/台班,折旧费100元/台班,人工日工资单价为40元/工日,窝工工费10元/工日,合同履行中,因场外停电全场停工2天,造成人员窝工20个工日,因业主指令增加一项新工作,完成该工作需要5天时间,机械5台班,人工20个工日,材料费5000元,则施工单位可向业主提出直接费补偿额为元。
3.某建设项目实行公开招标,招标过程出现了下列事件,指出不正确的处理方法。
招标方于5月8日起发出招标文件,文件中特别强调由于时间较紧要求各投标人不迟于5月23日之前提交投标文件(即确定5月23日为投标截止时间),并于5月10日停止出售招标文件,6家单位领取了招标文件。
4.中标单位签订合同后,将中标工程项目中的三分之二工程量分包给某未中标人E,未中标人又将其转包给外地的农民施工单位。
案例9 某省重点工程项目计划于2008年12月28日开工,由于工程复杂,技术难度高,一般施工队伍难以胜任,业主自行决定采取邀请招标方式。
于2008年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。
该五家企业均接受了邀请,并于规定时间9月20-22日购买了招标文件。
招标文件中规定,10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间,11月10日发出中标通知书。
在投标截止时间之前,A、B、D、E四家企业提交了投标文件,但C企业于10月18日下午5时才送达,原因是中途堵车;10月21日由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。
评标委员会成员共有7人组成,其中当地招投标监督管理办公室1人,公证处1人,招标人1人,技术经济方面专家4人。
评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书,但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。
评标委员会于10月28日提出了评标报告。
B、A企业分别综合得分第一、第二名。
由于B 企业投标报价高于A企业,11月10日招标人向A企业发出了中标通知书,并于12月12日签订了书面合同。
问题:(1)建设项目施工招标是否符合邀请招标的规定?企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?分别说明理由。
(2)C企业和E企业投标文件是否有效?分别说明理由。
(3)请指出开标工作的不妥之处,说明理由。
(4)请指出评标委员会成员组成的不妥之处,说明理由。
(5)招标人确定A企业为中标人是否违规?说明理由。