上海市建设工程施工合同新
2024年上海市建设工程施工合同示范文本
上海市建设工程施工合同示范文本合同编号：___________甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担上海市建设工程施工的有关事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：___________1.2工程地点：___________1.3工程内容：___________1.4工程规模：___________1.5工程质量：按照国家相关标准、规范及甲方要求执行。
二、合同工期2.1工程开工日期：___________2.2工程竣工日期：___________2.3工程总工期：___________天三、合同价款3.1工程合同价款：人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。
3.2合同价款支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的___________%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方申请支付相应比例的工程进度款。
（3）结算款：工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。
四、工程变更4.1工程变更范围：本合同约定的工程范围内。
4.2工程变更程序：甲方提出变更要求，乙方进行评估并报甲方审批，经双方确认后，签订书面变更协议。
4.3工程变更费用：按照实际发生的工程量及合同约定的单价计算，由甲方支付。
五、工程验收5.1工程竣工后，乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求进行自检，并通知甲方验收。
5.2甲方应在接到乙方验收通知后___________天内组织验收，并将验收结果通知乙方。
5.3工程验收合格后，双方签订工程验收证书。
六、工程保修6.1工程保修期为___________年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6.2保修期内，乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求对工程进行保修。
上海市室内装饰施工合同(上海市2020版)
合同编号SZ上海市室内装饰施工合同示范文本（2020版）上海市室内装饰行业协会制定上海市工商行政管理局备案沪工商合示备[2020]1号建筑工程装修合同甲方：联系电话：乙方：联系电话：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。
为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况1、工程地址：。
2、居室规格：房型层（式）室厅厨卫，总计施工面积平方米。
3、施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4、委托方式：。
5、工程开工日期：年月日。
6、工程竣工日期：年月日。
工程总天数：天。
第二条：工程价款工程价款（金额大写）元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
1、材料款元；2、人工费元；3、设计费元；4、施工清运费元；5、搬卸费元；6、管理费元；7、其他费用（注明内容）元。
第三条：质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
6、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
7、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
第四条：材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。
电器产品必须提供厂家合格证及质保卡，甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。
乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
2022版上海市住宅装饰装修施工合同5篇
2022版上海市住宅装饰装修施工合同5篇篇12022版上海市住宅装饰装修施工合同第一条甲方委托乙方承揽其住宅的装饰装修工程，双方自愿在平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上，根据国家有关法律、法规及本合同的约定，达成如下协议：第二条装饰装修工程的基本情况1. 甲方住宅的位置、面积、结构、用途等基本情况：__________________________。
2. 装饰装修工程的范围、内容：_____________________________。
3. 装饰装修工程的工期：自____年____月____日起，至____年____月____日止。
第三条乙方应对甲方住宅的装饰装修工程按照国家有关标准和规范进行施工，并保证施工质量符合《中华人民共和国建筑法》、《装饰装修质量管理规定》等规定，并经甲方认可。
第四条装饰材料、设备的供应及要求1. 乙方须保证装饰材料符合国家有关材料标准，并且提供正规合格的材料报告；2. 乙方负责对装饰材料、设备进行选购、检验、运输等工作，并按合同约定及时提供给甲方。
第五条工程价款1. 工程价款为__________元，支付方式为：__________元作为预付款，其余款项分____期支付。
2. 如因工程变更、增补等原因，工程价款发生变动，双方应协商决定后签署书面变更合同。
第六条装修保修1. 装饰装修工程竣工后，乙方应向甲方提供一年的免费售后服务。
2. 保修期内，如因由乙方装修施工质量问题引起的损坏或缺陷，乙方须无条件承担修补责任。
第七条遗失责任1. 在施工期间，如因乙方的过失导致甲方住宅内的物品遗失或损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 若甲方住宅内的物品在施工期间遗失或损坏与乙方无关，则由甲方自行承担责任。
第八条解决争议1. 双方应友好协商解决合同履行过程中出现的争议，如协商不成，应向所在地人民法院提起诉讼解决。
第九条其他约定1. 本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等效力。
上海市建设工程施工合同完整版
上海市建设工程施工合同完整版上海市建设工程施工合同完整版一、合同的当事方甲方：（委托人名称、住所地）乙方：（承包人名称、住所地）本合同由甲方与乙方于（年）（月）（日）签订二、项目概况合同项目名称：（建设工程项目名称）项目工程地点：（项目地点）三、工程内容详细描述合同涉及的工程范围及内容四、工程造价及支付方式1. 工程造价具体描述工程造价的构成及金额2. 工程款支付方式详细描述工程款的支付方式和进度五、合同实施条件1. 相关条件合同实施所需的各项条件2. 合同有效期描述合同的有效期和可能的延期情况六、工程质量和验收标准1. 工程质量描述工程质量的要求和验收标准2. 工程验收描述工程验收的程序及要求七、违约责任1. 甲方违约责任描述甲方违约时的责任和赔偿方式 2. 乙方违约责任描述乙方违约时的责任和赔偿方式3. 共同违约责任描述双方共同违约时的责任和赔偿方式八、争议解决1. 争议解决方式指明争议解决的方式，例如仲裁、诉讼等2. 协商解决强调双方在可能发生争议时优先进行协商解决九、合同变更1. 合同变更方式详细描述合同变更的程序和要求2. 变更协议要求变更时必须签署变更协议十、合同解除1. 合同解除的情形合同可能解除的情况2. 解除程序描述合同解除的程序和要求3. 解除后责任描述解除后双方的责任和赔偿方式十一、其他条款其他合同涉及的重要条款，如保密、知识产权、不可抗力等以上为上海市建设工程施工合同的完整版，双方应在签署合同之前认真阅读并理解，确保自身权益。
如有任何争议，应按合同约定的争议解决方式解决。
上海市建设工程施工合同(上海市2004版)
上海市建设工程施工合同示范文本（ 2004 版）上海市建设和管理委员会上海市工商行政管理局制定二◦◦四年二月使用说明一、本合同文本是上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，旨在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的示范性文本。
二、本合同文本主体内容由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
其中协议书部分由承发包双方协商签定；通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订，无须另行约定的内容；专用条款部分属承发包双方根据工程实际及双方意愿，予以专门约定的内容。
三、本合同文本的通用条款与专用条款为对应关联关系，可相互解释、互为说明。
专用条款内约定的合同内容，从专用条款；专用条款无专门约定的，从通用条款。
四、本合同文本未列事项，合同双方可根据工程实际及双方意愿，另行签定补充条款或补充协议，作为本合同附件。
五、建设工程施工承发包双方签订合同，可使用本合同文本，或参照文本内容另行制定。
目录第一部分协议书一、工程概况二、工程承包范围三、合同工期四、质量标准五、合同价款六、组成合同的文件七、协议书有关词语含义八、承包人承诺九、发包人承诺十、合同生效第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范4、图纸二、双方一般权利和义务5、工程师6、工程师的委派和指令7、承包人代表8、发包人工作9、承包人工作三、施工组织设计和工期10、进度计划11、开工及延期开工12、暂停施工13、工期延误14、工程竣工。
上海市建设工程施工合同示范文本
上海市建设工程施工合同示范文本摘要：一、上海市建设工程施工合同示范文本概述二、合同的签订与重要性三、合同主体内容四、合同的制定与实施五、合同的作用与意义正文：一、上海市建设工程施工合同示范文本概述上海市建设工程施工合同示范文本是为了规范建设工程施工合同的签订行为，保护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规制定的。
该文本由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，于2004 年2 月发布。
二、合同的签订与重要性合同是保障民事权益的重要法律形式，对于建设工程施工合同来说，签订合同不仅有助于确保工程质量、工程进度和工程款项的支付，还可以在发生纠纷时为解决纠纷提供依据。
签订合同还可以对双方当事人产生约束力，使双方在履行合同过程中遵守约定，按照合同约定履行各自的权利和义务。
三、合同主体内容上海市建设工程施工合同示范文本主要包括协议书、通用条款和专用条款三部分。
协议书部分由承发包双方协商签定；通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订，无须另行约定的内容；专用条款部分属承发包双方根据工程具体情况协商约定的内容。
四、合同的制定与实施合同的制定需要双方当事人根据实际情况和需要充分协商，确保合同内容真实、合法、公平。
合同的实施需要双方当事人按照约定履行自己的权利和义务，确保合同的顺利履行。
在合同履行过程中，如发生纠纷，双方当事人应通过友好协商解决；如协商不成，可向人民法院提起诉讼。
五、合同的作用与意义上海市建设工程施工合同示范文本对于规范建筑市场、保障工程质量、维护当事人权益具有重要意义。
签订合同有助于防止和解决工程纠纷，降低工程风险，提高工程质量，确保工程按时按质完成。
上海市建设工程施工合同完整版
上海市建设工程施工合同完整版根据您的要求，我将为您撰写一个高质量的文章，题目是《上海市建设工程施工合同完整版》。
请注意，由于合同属于法律文书，我将以说明合同内容为主，而非按照合同的具体格式书写。
上海市建设工程施工合同完整版1. 介绍本文旨在说明上海市建设工程施工合同的完整版。
建设工程施工合同是指依法订立的建设工程施工方和发包方之间的合同，合同对于保障施工过程的合法、有序进行，确保工程质量和双方权益具有重要意义。
下面将逐条介绍上海市建设工程施工合同的内容。
2. 合同主体本合同的施工方为（填入施工方名称和法定代表人信息），发包方为（填入发包方名称和法定代表人信息），双方通过自愿协商达成合作意向，订立本合同。
3. 项目概况本条款规定了建设工程项目的基本信息，包括项目名称、项目地点、建设范围、建设规模等。
4. 合同价款本合同价款包括各项施工、管理费用及相关税费，以及变更签证、索赔费用等，合同价款总金额为（填入金额）。
双方将按照约定的付款方式和时间进行支付。
5. 工程质量与安全本条款详细陈述了施工方对工程质量和安全的保证措施，包括遵守相关法律法规、遵循工艺标准、确保材料质量、落实安全生产责任等等。
6. 工期及延期本条款规定了建设工程的工期，并对工期延后的情况进行了约定。
如因不可抗力等特殊情况导致工期延期，双方应协商解决。
7. 材料与设备供应本合同规定了材料与设备供应的相关事宜，包括材料与设备的类型、数量、质量标准、供货方、供货时间等等。
8. 变更与索赔本条款明确了变更和索赔的规定。
如果施工方或发包方需要对合同内容进行变更，应当经双方协商一致，并签订变更协议。
如因一方违约导致损失，另一方有权对其提起索赔。
9. 违约责任本条款详细列出了违约责任的情况及相应的处理方式，包括违约赔偿金额、解除合同、申请仲裁等。
10. 争议解决本条款约定了施工方和发包方在合同履行过程中产生争议的解决方式，可选择仲裁或法院诉讼进行解决。
上海市建设工程设计合同(集合7篇)
上海市建设工程设计合同(集合7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如计划总结、合同协议、管理制度、演讲致辞、心得体会、条据书信、好词好句、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as plan summaries, contract agreements, management systems, speeches, insights, evidence letters, good words and sentences, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!上海市建设工程设计合同(集合7篇）上海市建设工程设计合同（1）发包人(甲方)：代表人：设计人(乙方)：设计证书等级：根据合同法的规定，甲乙双方就委托乙方为_____工程做设计进行磋商，现就相关事宜达成一致意见，签订如下协议，供双方遵照执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海市建设工程施工合同新
全文共四篇示例，供读者参考
第一篇示例：
近年来，上海市建设工程施工合同得到了新的调整和改进，为建设工程施工提供了更加清晰、规范的约定和规定。
这些新的规定与调整不仅有助于保障施工双方的合法权益，而且也有助于提高建设工程施工的效率和质量。
本文将就上海市建设工程施工合同新变化进行详细的分析和介绍。
新的合同规定在合同的签订上进行了明确规定，要求合同双方应当在签订合必须确定合同中所涉及的建设工程的范围、质量、数量、价款、工期、履约保证金、合同履行的方式、索赔和争议解决、违约责任等内容。
这些内容的明确规定有助于在合同签订前就双方的权利和义务进行明确的约定，以减少合同履行过程中可能出现的争议和纠纷。
在新的合同规定中，对工程质量要求也进行了更加明确的规定。
合同规定了工程质量评审的方式和程序，要求双方应当在施工合同中对工程质量进行详细约定，并在合同履行的过程中进行质量验收和评审。
这些规定有助于提高建设工程施工的质量，减少工程质量问题的发生，保障业主的权益。
新的合同规定在违约责任和争议解决方面进行了更加明确的规定。
合同规定了违约责任的方式和程序，要求双方应当在合同履行过程中遵守合同的约定，如有违约行为应当按照合同规定的程序进行处理。
在争议解决方面，合同规定了争议解决的方式和程序，鼓励双方通过协商、调解等方式解决争议，并在必要时可以向相关仲裁机构提起仲裁。
这些规定有助于在合同履行过程中保障双方的合法权益，减少因合同履行过程中可能出现的争议和纠纷。
第二篇示例：
上海市建设工程施工合同新
随着城市建设的不断发展，建设工程施工合同在建筑行业中显得尤为重要。
上海作为中国经济最为发达的城市之一，建设工程施工合同在其中的地位更是不容忽视。
今年，上海市建设工程施工合同迎来了新的变革，为了更好地规范建筑行业的发展，推动城市建设的进步，上海市出台了一系列新政策，对建设工程施工合同进行了新的规范。
本文将就上海市建设工程施工合同的新变革进行详细介绍。
一、合同订立程序的规范
为了加强对建设工程施工合同的管理，上海市规定了合同订立程序的规范。
在订立合同的过程中，双方需明确合同的内容、标的、数量、质量标准、成本预算及结算、工程进度、质量保证、安全生产等重要条款。
还需要明确合同的履行责任、违约责任、争议解决等相关事宜。
这样一来，不仅可以保障双方的合法权益，也能有效规范建设工程施工合同的订立过程，避免合同纠纷的发生。
二、质量监督措施的加强
上海市建设工程施工合同新政策也对质量监督措施进行了加强。
根据新政策规定，建设工程施工单位要建立健全质量管理体系，严格按照相关标准进行施工，并确保施工质量符合国家标准和相关规定。
上海市还加大了对建设工程施工质量的监督检查力度，对不符合质量要求的工程进行整改，确保施工质量，保障建筑工程的安全和可靠性。
三、施工安全管理的加强
随着建筑行业的不断发展，施工安全问题也变得日益突出。
为了加强施工安全管理，上海市规定了一系列施工安全措施，并要求建设工程施工单位必须严格按照相关法律法规和标准要求，建立健全安全管理制度，加强对施工人员的安全教育培训，保障施工现场的安全生产。
上海市还加大了对施工安全的监督检查力度，确保施工现场的安全与稳定。
四、环境保护措施的加强
上海市建设工程施工合同新政策还对环境保护措施进行了加强。
建设工程施工单位在施工过程中，必须严格按照环境保护法律法规和标准要求，采取有效的环保措施，减少施工对生态环境的影响，确保施工过程中不发生环境污染事故。
上海市加大了对施工单位环境保护措施的监督检查力度，严格要求施工单位履行环保责任，保护好生态环境。
五、合同履行过程的监督检查
上海市建设工程施工合同新政策还对合同履行过程进行了加强监督检查。
施工单位在合同履行过程中，要按照合同条款的要求，履行合同义务，确保施工按时、按质、按量完成。
上海市还加大了对合同履行过程的监督力度，对合同履行过程中出现的问题及时进行处理，确保施工合同的顺利履行。
六、合同风险防范措施的加强
上海市建设工程施工合同新政策还要求施工单位加强合同风险防范措施。
施工单位在合同签订后，要及时了解合同履行风险，并采取一定的风险防范措施，降低合同履行风险，确保合同的顺利履行。
上海市还鼓励施工单位积极采取保险、担保等措施，为合同履行提供保障。
第三篇示例：
上海市建设工程施工合同新
随着上海市建设事业的不断发展，建设工程施工合同也随之不断更新。
为了促进建设工程的合法、有序进行，上海市建立了新的建设工程施工合同制度，以保障各方合法权益，规范企业经营行为，促进建设工程市场竞争，提升建设工程施工质量和效率。
本文将详细介绍上海市建设工程施工合同新的主要内容及其意义。
一、建设工程施工合同的主要内容
1. 合同签订方的主体资格要求：上海市新的建设工程施工合同规定，合同签订方必
须具备相应的施工许可证、企业资质等相关资质，同时要求合同签订方必须具备相应的工程技术和管理人员，确保工程施工的专业性和规范性。
2. 工程造价的测算和支付：新的建设工程施工合同规定了工程造价的测算和支付标准，要求明确工程的造价构成和支付方式，并约定合同签订方应在规定的时间内支付相应的工程款项，确保施工单位的合法权益。
3. 合同变更和解除：新的建设工程施工合同规定了合同变更和解除的程序和条件，
要求双方在协商一致的情况下可进行合同的变更，同时约定了合同解除的条件和程序，确保合同的有效性和稳定性。
4. 施工质量和安全标准：新的建设工程施工合同对施工质量和安全标准作出了明确
的要求，要求施工单位必须遵守国家相关的质量和安全标准，确保工程施工的质量和安全。
5. 法律责任和争议解决：新的建设工程施工合同规定了合同双方的法律责任和争议
解决的方式，要求双方在合同履行中遵守相关的法律法规，并约定了争议解决的程序和方式，确保合同的有效履行和维护各方的合法权益。
1. 保障合同双方的合法权益：新的建设工程施工合同明确了合同双方的权利和义务，避免了合同中存在的不确定性和模糊性，确保了合同双方的合法权益。
2. 规范企业经营行为：新的建设工程施工合同规定了施工单位必须具备相应的资质
和专业技术，同时要求遵守相关的质量和安全标准，规范了企业的经营行为，提升了企业的竞争力和形象。
3. 促进建设工程市场竞争：新的建设工程施工合同规定了工程造价的测算和支付标准，同时约定了合同的变更和解除程序，保障了市场竞争的公平性，促进了建设工程市场的竞争和发展。
为了保证新的建设工程施工合同得到有效的履行，上海市建立了相应的监督和管理机制，建立了专门的建设工程施工合同监督部门，对合同的履行情况进行监督和检查，确保了建设工程施工合同的有效履行。
四、结语
第四篇示例：
上海市建设工程施工合同新
在建设工程领域，合同是承担工程风险管理的重要工具。
而施工合同作为建设工程主体合同之一，对于工程的合理进行和保障各利益相关方的权益具有重要意义。
近年来，上
海市建设工程施工合同也在不断更新和完善，以适应当前建设工程市场的需求和发展趋势。
上海市建设工程施工合同在与其他地区相比，有其独特的特点。
上海市是国内一线大城市，其建设工程市场需求旺盛，因此施工合同的签订数量和金额较大。
上海地处沿海地区，建设工程多涉及到基础设施建设和防洪工程，对施工合同的技术要求较高。
上海市的土地资源较为紧张，建设工程多以地下空间利用和立体化建设为主，这对施工合同的工程实施方式提出了更高的要求。
上海市建设工程施工合同的签订和执行，需要兼顾市场需求、技术要求和资源限制等多方面因素，才能更好地保障工程的顺利进行和各利益相关方的权益。
为了适应上海市建设工程市场的需求和发展趋势，上海市政府和建设行业相关部门不断更新和完善建设工程施工合同。
这其中包括合同模板的更新、合同条款的完善和合同执行的规范等方面。
1. 合同模板的更新
2. 合同条款的完善
上海市政府和建设行业相关部门也会根据市场的实际情况和经验积累，对施工合同中的关键条款进行完善。
这包括但不限于工程质量标准、合同变更管理、工程索赔处理、安全生产责任等内容的细化和明确，以保障施工合同的执行和各利益相关方的权益。
3. 合同执行的规范
上海市政府和建设行业相关部门通过加强对施工合同执行过程的监管和指导，推动施工单位和业主单位依法履行合同义务，规范工程实施和合同变更程序，保障合同的合理进行和各方权益的平衡。
在当前建设工程领域，为适应新时代背景下市场需求和技术发展的变化，上海市建设工程施工合同的发展呈现出以下趋势：
1. 合同数字化
随着信息化技术的发展，上海市建设工程施工合同逐渐实现了数字化管理和签订。
通过电子合同的签订和管理，可以更加高效地管理合同的执行过程，降低合同管理的成本，提高合同管理的效率。
为了应对气候变化和环境保护的要求，上海市建设工程施工合同开始关注绿色施工和绿色材料的使用。
在合同中加入对环保要求的条款，推动建设工程的可持续发展。
随着人工智能和大数据技术的应用，上海市建设工程施工合同的管理和执行也逐渐实现了智能化。
通过大数据分析和人工智能辅助决策，可以更好地预测和防范合同风险，提高合同管理的水平。
四、总结。