《项目招投标与合同管理》(练习题-含答案)无案例分析
国家开放大学《建筑工程项目招投标与合同管理
判断题1、《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（）正确选项：√2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节，标的物的所有权自标的物交付时转移。
（）正确选项：√3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。
（）正确选项：√4、承诺可以撤回，但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。
（）正确选项：√5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示，承诺不得撤回。
（）正确选项：×6、从形式上来看，工期延误的后果是时间损失；从本质上来看，工期延误的后果是造成经济损失。
（）正确选项：√7、代位权，是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利，其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。
（）正确选项：×8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，通常不需要当事人双方订立担保合同。
（）正确选项：×9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（）正确选项：√10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意，合同才能成立。
（）正确选项：√11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（）正确选项：√12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。
（）正确选项：√13、根据最低投标价法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人。
（）正确选项：×14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。
（）正确选项：×15、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、工程师审核索赔文件、发包人审查、协商谈判、承包人的决定。
2024年工程招投标与合同管理课后答案
工程招投标与合同管理课后答案合同编号：__________第一章：合同双方1.1定义1.2合同双方同意按照本合同的规定，履行相应的权利和义务。
第二章：合同标的2.1合同标的2.2合同标的的数量和标准2.2.1甲方应向乙方提供__________数量的服务/产品。
2.2.2乙方应按照甲方的要求，完成__________标准的服务/项目。
第三章：合同价格与支付方式3.1合同价格3.1.1双方同意，本合同的总价为人民币__________元（大写：__________元整）。
3.1.2除非双方另有约定，否则本合同价格包括乙方为完成服务/项目所需的一切费用。
3.2支付方式（1）预付款：在合同签订后__________个工作日内，甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照合同约定的进度完成服务/项目后，甲方支付乙方已完成部分的__________%。
（3）尾款：乙方完成全部服务/项目并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的__________%。
第四章：合同履行期限4.1合同履行期限4.1.1乙方应自合同签订之日起__________个工作日内开始履行合同。
4.1.2乙方应于__________年__________月__________日前完成全部服务/项目。
第五章：合同变更与解除5.1合同变更5.1.1双方同意，合同内容如需变更，应书面签署变更协议，并经双方代表签字盖章确认。
5.1.2任何一方要求变更合同内容，应提前__________个工作日通知对方，并说明变更原因和具体内容。
5.2合同解除5.2.1双方同意，在合同履行过程中，如遇不可抗力导致合同无法继续履行，可以解除本合同。
5.2.2在合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，另一方有权解除本合同。
5.2.3合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定，处理已履行部分和未履行部分的善后事宜。
第六章：质量保证与验收6.1质量保证6.1.1乙方应保证其提供的服务/产品符合国家相关法律法规、行业标准以及甲方的要求。
招投标与合同管理练习题含答案
招投标与合同管理练习题含答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、要约可以撤销。
撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案：D2、下列行为中，可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案：B3、依据《招标投标法》，某地公路部门就建设高速公路项目招标，则该项目的评标工作由 ( )来完成。
A、该公路部门的上级主管部门；B、该公路部门的领导；C、当地的政府部门；D、该公路部门依法组建的评标委员会；正确答案：D4、无效合同( )。
A、从宣告其无效之时起，就无效力B、出现纠纷后，就无效力C、从订立之时起，就无效力D、从履行之时起，就无效力正确答案：C5、中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。
A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案：B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案：A7、按照最新的观点，下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益，又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案：D8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案：D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )，并标明排列顺序。
A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案：B10、《合同法》规定，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向( )承担违约责任。
A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案：B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：① 总价合同；② 单价合同；③ 成本加酬金合同三种。
招投标与合同管理练习题.
1、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。
A、乙项目经理；B、甲施工企业；C、建设单位；D、具体施工人员；2、可撤销的建设工程施工合同，当事人应请求( )撤销。
A、建设行政主管部门； B 、监理单位；C、仲裁机构；D、人民法院；3 、一个买卖合同执行政府定价，2000 年2 月1 日订立合同时价格为每千克100 元，合同规定2000 年4 月1 日交货，违约金为每千克10 元，交货后10 日内付款。
卖方按时交货，政府于2000 年5 月1 日调整价格为每千克120 元，买方直到2000 年6 月1 日才付款，则买方应当按照每千克( )元向卖方付款。
A 、100；B 、110；C 、120；D 、130；4、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
A、节约招标费用； B 、招标时间短；C、竞争激烈；D、减少风险；5、招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人。
A、招标人；B 、评标委员会；C、建设行政主管部门；D、招标代理机构；6、施工招标文件的内容不包括( )。
A、工程量清单；B 、合同条件；C、资格预审条件；D、投标须知；7、工程标底是工程项目的( )价格。
A、中标合同；B、招标预期；C、投标预期；D、工程概算；8、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。
A、不符合技术规格；B、投标保证金有差异；C、货物包装不符合；D、个别地方存在漏项；9、邀请招标，参加投标的单位不得少于( )。
A 、2 家；B、3 家；C 、5 家；D、无限制；10、建设单位在( )合同中承担了项目的全部风险。
A、单价；B、总价可调；C、总价不可调；D、成本加酬金；11、组成合同文件的各部份浮现相互矛盾，以下具有优先解释顺序的文件是( )。
A、协议书；B 、专有条款；C、通用条款；D、投标书；12、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由( )承担。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招招标与合同管理综合练习题一一、判断题（每题 2 分，合计 20 分。
将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误）1．建筑市场在很多方面不一样于其余产品市场。
主要表此刻：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招招标为主要方式。
（）2．建筑业公司资质年检不合格或许连续三年基本合格的，建设行政主管部门应该从头审定其资质等级。
新审定的资质等级应该低于原资质等级。
（）3．建设工程的招标招标主体包含：招标人、招标人、招标招标行政监察部门。
（）4．招标实行阶段是整个招标过程的本质性阶段。
主要包含：编制招标有关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（）5. 招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬劳合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
（）6．编制招标文件的中心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划亲密相关，因此在计算标价前一定编制好施工计划。
（）7．招标标价的花费一般由工程成本（直接工程费、间接费）、收益、其余花费和保险费等组成。
（）8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详尽评审、编写评标报告。
（）9．单价合同拥有合理分摊风险等特色，其合用范围较宽。
成本加酬劳合同中，发包人基本上肩负了所有的风险，承包商所得的酬劳也就较低。
（）10．承包商在自己的索赔报告中应付花费索赔部分进行详尽计算，索赔花费的计算方法主要有分项计算法和总花费法。
（）二、单项选择题（每题 2 分，合计 20 分，将选择结果填入括弧内）1．建筑市场是以进行建筑商品和有关因素互换的市场，其主体不包含（）。
A ．政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2．建设工程的招标分为公然招标和邀请招标，此中公然招标又称为（A．有限竞争性招标 B.C. 选择性招标）。
无穷竞争性招标D.拜托代理招标3．建设工程项目的（）是招标人招标活动的前提。
建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由（）决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
工程项目招投标与合同管理课后习题及答案
工程项目招投标与合同管理课后习题及答案(总18页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第一章绪论一、课后习题1 、简述项目、建设项目、施工项目概念答：项目：一种在规定的时间内由专门组织起来的人员完成的一次性工作建设项目：是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目施工项目：由企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。
2、为什么要推行项目管理答：是为了达到预期的使用功能，在一定约束条件下对建设项目各个方面进行决策，计划，组织，协调，控制等一系列活动的总称。
3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别？答：管理任务：施工项目管理（生产出建筑产品，取得利润）建设项目管理（取得符合要求的，能发挥应有效益的固定资产）管理内容：施工项目管理（从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修）建设项目管理（投资周期和建设全过程）管理范围：施工项目管理（合同范围内施工）建设项目管理（可研报告内全部内容）管理主体：施工项目管理（施工企业）建设项目管理（建设单位或其咨询单位）4、简述施工项目管理的主要工作内容？答：编制“项目管理规划大纲”“项目管理实施规划”项目进度控制，质量控制，安全控制，成本控制，材料管理，机械设备管理，技术管理，资金管理，合同管理，信息管理，现场管理，组织协调，竣工验收，考核验收，考核评价，回访保修5、简述经营管理在项目管理中的重要意义？答：经营是市场经济的产物，指为实现一定的经济目的而进行的筹划活动，施工项目经营管理是建筑企业经营的具体表现，是建筑企业获取任务的基础。
6、为什么要学习招投标和合同管理?答：为了规范招投标活动，保护国家利益，社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，提供经济效益，保证项目质量。
7、建筑市场的构成要素有哪些？答：建筑市场主体，建筑市场客体，建筑市场运行机制。
8、与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些？答：建筑法、招投标法、合同法、建筑工程管理条例二、重点1、施工目标控制的内容答：进度控制、质量控制、安全控制、成本控制2、施工项目经营管理的内容？答：主要工作包括：选择适当的经营方式，寻找市场，承揽任务，投标，合同管理3、建筑市场市场运行机制构成答：价格机制、供求机制、风险机制、竞争机制3、市场规则有哪些答：市场进入规则，市场竞争规则，市场交易规则第二章建设项目招标一、课后习题1、简述推行招投标制度饿意义答：（1）推行招投标制度有利于规范建筑市场主体的行为（2）推行招投标制度有利于价格真实反映市场供求状况（3）有利于促使承包商不断提供企业管理水平（4）有利于促进市场经济体制进一步完善（5）有利于促进我国建筑企业与国际接轨2、法律规定哪些项目发包必须经过投标？答：大型基础设施公共事业，全部或部分施工国有资金或融资，国际组织或外国贷款援助资金。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及答案一、判断题1．建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。
（×）2．建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
（×）3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
（×）4．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（×）5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
（√）6．编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。
（√）7．投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。
（×）8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（√）9．单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。
成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。
（√）10．承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
（√）11．建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。
（√）12．建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。
（√）13．建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。
它不一定是建设工程项目的投资人（即业主或建设单位）。
（×）14．资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时可不必考虑。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《项目投标与合同管理》练习题一、判断改错题1．中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。
（√ ）2．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。
（× ）以大写金额为准。
3．建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。
（√ ） 4．FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。
（×）合同有效期改为施工期。
5．工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。
（√ ） 6．FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。
（√ ）7．承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（√）8．在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。
（× ）因此其索赔金额也可暴扣利润9．FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√ ）。
10．FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）。
仲裁是11．《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。
（×）不是12．工程招标必须采用公开招标方式（×）。
或邀请招标13．《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）。
不立即终止14．某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。
因此，分公司是一个独立的企业法人。
（× ）分公司不是一个独立的企业法人15．经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。
（√ ）16．要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。
（× ）要约改为邀约邀请。
17．违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。
（√ ）二．单选题1．合同法律关系是指合同法律规范规定而形成的（C ）关系。
A．债权人与债务人B．代理人与被代理人C．权利与义务D．法人与自然人 1 / 122．施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A．施工企业 B．施工企业的法定代表人 C．施工企业的项目经理 D．具体的施工人员3．邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
A．2． B．3 C．5 D．7 4．合同争议的解决顺序为（ A ） A．和解—调解—仲裁—诉讼 B．调解—和解—仲裁—诉讼 C．和解—调解—诉讼—仲裁 D．调解—和解—诉讼—仲裁5．由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ） A．正常工作 B．附加工作C．额外工作 D．义务工作6．施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。
A．合同签字日起按投标文件中承诺 B．合同签字日起按招标文件中要求 C．合同约定的开工日起按投标文件中承诺D．合同约定的开工日起按招标文件中要求7．工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ） A．停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B．停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C．停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D．停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延8．根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。
A．办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B．向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C．提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D．确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9．如果投标截止日期前第28天后，由于法律．法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（ A ）给予补偿。
A．业主 B．承包商 C．工程师 D．特殊分包商10．工程分包的说法错误的为（ A ）。
A．是违法的B．是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C．是允许的 D．非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包 2 / 1211．施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。
A．由承包商承担的风险责任 B．给予费用补偿并顺延工期C．给予费用补偿但不顺延工期 D．给予工期顺延但不给费用补偿12．材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（ c ）。
A．拒付货款并索赔 B．按照订购数量及时付款 C．按照实际交货数量及时付款 D．待供货方补足数量后再付13．在进度控制中，（ B ）不属工程师的任务。
A．督促承包人完成工程扫尾工作B．向有关部门递交竣工申请 C．协调竣工验收中的各方关系 D．参加竣工验收 14．由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（ C ） A．因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B．认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C．不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D．不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15．施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D ）。
A．由承包商承担的风险责任 B．给予费用补偿并顺延工期 C．给予费用补偿但不顺延工期 D．给予工期顺延但不给费用补偿 16．合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A．行政法律关系B．民事权利义务关系 C．刑事法律关系 D．经济侵权关系17．在工程建设监理活动中，监理单位是（A）A．业主的代理人B．业主的委托人C．施工合同的当事人D．绝对独立的第三人18．经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B） A．主合同 B．从合同 C．独立合同D．无条件地必须履行的合同19．仲裁庭做出裁决后，合同当事人应当（A ） A．按裁决自觉执行 B．不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C．可向人民法院起诉 D．向合同管理机关申诉20．《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（ B ）。
3 / 12A．额外服务 B．附加服务 C．延长服务 D．非监理服务21．监理招标的宗旨是指对监理单位（ A ）的选择。
A．能力B．报价 C．信誉 D．经济实力22．中标的承包商将由（ B ）决定。
A．评标委员会 B．业主 C．上级行政主管部门 D．监理工程师23．设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ A ）组织试车。
A．建设单位B．设计单位C．施工单位 D．设备供应单位24．业主在（ B ）合同中承担的风险最小。
A．可调总价B．不可调总价C．单价D．成本加酬金25．根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ C ）。
A．只限承包商向业主索赔 B．业主无权向承包商索赔 C．业主与承包商之间的双向索赔 D．不包括承包商与分包商之间的索赔 26．当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( A )为准。
A．招标文件中的规定 B．现场考察时招标单位的口头解释C．招标单位在会议上的口头解答D．发给每个投标人的书面质疑解答文件27．由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( B )。
A．正常工作 B．附加工作 C．额外工作 D．意外工作28．下列各项中，( C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A．建设用地征用完毕，施工图纸完成B．概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C．招标文件已经编制好 D．建设资金．建材．设备来源已经落实29．投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( C )。
A．提供的投标担保有瑕疵 B．货物包装方式不符合招标文件的要求 C．个别地方存在漏项 D．明显不符合技术规格要求30．与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( D )。
A．节省招标费用 B．招标时间短C．减小合同履行过程中承包不违约的风险D．竞争激烈31．施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( D )。
A．专用条款．通用条款．中标通知书．图纸 B．中标通知书．协议书．专用条款．通用条款C．中标通知书．投标书．协议书．图纸D．中标通知书．专用条款．通用条款．图纸4 / 1232．施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( C )承担。
A．发包人 B．承包人 C．工程师 D．发包人与承包人共同33．合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ）A．固定价格合同B．可调整价格合同C．固定价格加酬金合同 D．成本加酬金合同34．在工程施工中由于( B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A．不可抗力 B．承包方的设备损坏 C．设计变更D．工程量变化35．委托任务并负责支付报酬的一方称（ B ）。
A．承包人 B．发包人 C．出资人 D．出工人36．受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ C ）。
A．建设单位 B．施工单位 C．招标代理 D．设计单位37．监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。
A．报价B．能力 C．人员数量 D．设备38．合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ）。
A．固定价格合同 B．可调整价格合同 C．固定价格加酬金合同 D．成本加酬金合同39．在进度控制中，（B ）不属工程师的任务。
A．督促承包人完成工程扫尾工作 B．向有关部门递交竣工申请 C．协调竣工验收中的各方关系 D．参加竣工验收 40．材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ C ）。
A．拒付货款并索赔 B．按照订购数量及时付款 C．按照实际交货数量及时付款D．待供货方补足数量后再付 41．工程分包的说法错误的为（ A ） A 是违法的 B是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包 42．自中标通知书发出（ C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A．15天 B．21天 C．30天D．35天43．保证方式没有约定或约定不明确的，按（ B ）承担担保责任。