建设工程借款合同范本最新
建设工程的借款合同范本6篇
建设工程的借款合同范本6篇篇1建设工程的借款合同范本甲方（出借人）：______（以下简称“甲方”）住址：______ 联系电话：______乙方（借款人）：______（以下简称“乙方”）住址：______ 联系电话：______经甲、乙双方友好协商，就甲方向乙方提供借款建设工程项目达成如下协议：一、借款金额及用途1. 甲方同意向乙方提供借款金额为人民币______元整（￥______），用于______的建设工程项目。
2. 乙方保证借款资金仅用于上述目的，不得挪作他用。
二、借款期限及利率1. 借款期限自本协议签订之日起至______。
若借款到期后乙方未还清借款，则甲方有权按照国家有关法律规定要求乙方支付逾期利息。
2. 借款利率为______%。
如因市场利率的变化导致借款利率变更，双方同意根据实际情况重新确定借款利率。
三、还款方式1. 乙方应按照以下方式向甲方还款：______方式。
2. 偿还借款本金和利息的顺序为：先支付利息，再偿还本金。
3. 乙方应按期足额还款，如因特殊原因延误还款，应提前书面通知甲方并说明原因。
四、保证人及抵押1. 乙方应提供______作为借款的担保（不适用请删除）。
2. 如乙方未按时履行还款义务，甲方有权依法追究乙方及保证人的法律责任，并有权在乙方提供的抵押物中优先受偿。
五、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，并承担因违约产生的一切损失。
2. 如因乙方违约导致甲方无法按时收回借款，甲方有权申请法院强制执行。
六、争议解决1. 本协议的解释和执行适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本协议发生争议应友好协商解决；如协商未果，应提交______仲裁委员会仲裁。
七、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至借款全部履行完毕之日终止。
2. 本协议一式______份，双方各持______份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______ 法定代表人/授权代表：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 法定代表人/授权代表：______ 日期：______本协议人民币金额大写：______（￥______）注：本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。
基本建设工程借款合同范本6篇
基本建设工程借款合同范本6篇篇1甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方进行基本建设工程向乙方借款事宜，经友好协商，特订立本合同。
一、借款目的和用途1. 借款目的：甲方因基本建设工程需要，向乙方申请借款。
2. 借款用途：借款必须专款专用，用于____________________工程的建设。
二、借款金额和期限1. 借款金额：人民币（大写）____________________元整。
2. 借款期限：自合同签订之日起计算，期限为____年。
三、借款利率和还款方式1. 借款利率：年利率为____%，利息按月结算。
2. 还款方式：甲方应按期向乙方支付利息，并在借款期满时一次性偿还本金。
如遇特殊情况需延期还款，须经乙方同意。
四、保证和担保1. 甲方应提供有效的担保，确保乙方借款安全。
担保方式可以是抵押、质押或第三方保证。
2. 甲方提供的担保物必须合法、有效，且乙方对担保物享有优先受偿权。
五、合同生效和履行1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 甲乙双方应严格遵守合同约定，确保借款按期偿还。
3. 甲方应按工程进度及时向乙方提供有关资料，乙方有权对工程建设情况进行监督检查。
六、违约责任和争议解决1. 若甲方未按期偿还借款或利息，乙方有权要求甲方支付违约金。
2. 若因甲方违约导致乙方采取法律手段追讨借款，甲方应承担乙方因此产生的全部费用。
3. 若因本合同发生争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
3. 本合同自签订之日起生效，具有法律效力。
甲方（借款人）：____________________（签字盖章）乙方（贷款人）：____________________（签字盖章）篇2甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方进行基本建设工程向乙方借款事宜，经友好协商，特订立本合同。
基本建设的借款合同模板5篇
基本建设的借款合同模板5篇篇1甲方（借款人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]乙方（贷款人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]鉴于甲方因基本建设需求，向乙方申请借款，乙方同意向甲方提供借款，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议：一、借款用途及金额1.1 甲方借款用途为进行基本建设，包括但不限于[具体建设项目]等。
1.2 借款金额为人民币（大写）[借款金额汉字大写]元整。
二、借款期限及利率2.1 借款期限为[借款期限]，自本合同签署之日起计算。
2.2 借款利率为年利率百分之[利率百分比]%。
三、还款方式及计划3.1 甲方应按照以下方式进行还款：[具体还款方式]。
3.2 甲方应制定详细的还款计划，并在本合同签署后[计划提交时间]内提交给乙方。
乙方有权对还款计划进行审核和调整。
四、保证与担保4.1 甲方应提供符合乙方要求的担保措施，包括但不限于[担保方式]，以确保乙方借款的安全。
4.2 甲方应保证其进行的建设项目合法合规，并确保所提供材料的真实性和完整性。
五、借款使用与监管5.1 甲方应按照本合同约定的用途使用借款，不得挪作他用。
5.2 乙方有权对甲方的借款使用情况进行监管，甲方应配合并提供必要的材料和信息。
六、违约责任及争议解决6.1 若甲方未能按约定还款或违反本合同其他约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
6.2 若双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.3 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
经双方协商一致，对本合同进行的任何修改、补充均构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
7.4 本合同中的日期均以实际日期为准。
如遇节假日或其他特殊情况导致日期延迟，双方应协商一致进行相应调整。
建设工程借款合同范本最新5篇
建设工程借款合同范本最新5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程借款合同甲方：（借款人）乙方：（出借人）经甲、乙双方友好协商，就甲方欲从乙方处借款用于建设工程项目，特订立本合同如下：一、借款基本情况1.1 甲方向乙方借款金额为（大写）人民币（小写）。
1.2 借款用途：上述借款用于甲方在建设工程项目中的资金需求。
1.3 借款利率：年利率（小写）%，自借款日起至借款本息全部清偿之日止，按日计收。
1.4 还款方式：甲方应在借款到期日前将借款本息一次性支付给乙方。
二、借款期限2.1 借款期限为自合同签订之日起至（截止日期）止。
2.2 甲方应在借款到期日前还清所有本息，并与乙方结清借款关系。
三、担保情况3.1 甲方应向乙方提供足额的担保措施，以确保本合同项下的借款得以顺利归还。
担保方式：（担保方式详细说明）。
3.2 担保人应满足乙方的担保要求，并签署相关的担保合同。
3.3 若甲方不能按期还款，担保人应积极履行担保责任，保证乙方权益不受损害。
四、违约责任4.1 若甲方未按照本合同的约定履行还款义务，应支付逾期罚息。
逾期罚息为应付未付本息金额的（小写）%，自逾期之日起至还清之日止，按日计算。
4.2 若甲方严重违反本合同内容，致使借款无法归还或损害乙方权益的，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。
五、保密条款5.1 本合同项下的所有信息，包括但不限于借款金额、利率、还款方式等，均应保密，任何一方未经对方书面同意不得对外公开。
5.2 未经对方同意，任何一方不得将本合同转让或转让借款权利。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行中发生的任何争议应友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
七、其他事项7.1 本合同有效期为借款到期之日，甲、乙双方自本合同生效之日起对本合同的有效性、解释及履行等一切事宜均受中华人民共和国法律管辖。
甲方（借款人）：乙方（出借人）：签署时间：签署时间：签署地点：签署地点：以上为建设工程借款合同的内容，各项条款均为双方友好协商的结果，希望能够为双方合作提供保障。
工程建设的借款合同范本6篇
工程建设的借款合同范本6篇篇1借款人（甲方）：[甲方名称]贷款人（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、诚信的原则，就甲方因工程建设需要向乙方借款事宜，经协商一致，达成如下合同条款：一、借款目的和用途甲方因[具体工程名称]工程建设需要，向乙方申请借款，用于支付工程建设的材料购置、设备租赁、人工费用等。
二、借款金额和期限1. 借款金额：[具体金额，如人民币壹仟万元整]。
2. 借款期限：[具体借款时间，如自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止]。
三、利率和利息支付1. 借款利率按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算。
2. 利息支付方式：[具体支付利息的方式和时间节点]。
四、还款方式和时间1. 甲方应按照约定的期限，按期足额偿还借款本金及利息。
2. 还款方式：[具体还款方式，如等额本息还款、到期一次性还款等]。
3. 还款时间节点：[具体还款时间]。
五、保证和担保1. 甲方提供以下担保物作为借款的担保：[具体担保物种类和数量]。
2. 乙方有权对担保物进行监管和处置，以确保其权益。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间节点偿还借款本金或利息，乙方有权要求甲方支付违约金。
2. 若甲方出现严重违约行为，乙方有权解除本合同并要求甲方立即偿还全部借款本金及利息。
3. 违约金的计算方式和支付方法：[具体计算方式和支付方法]。
七、合同的变更和解除1. 本合同的变更和解除，需经甲乙双方协商一致，并书面变更或解除。
2. 在合同期限内，若发生不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
八、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定事项1. 甲乙双方应妥善保管与本合同相关的文件和凭证。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
工程基本建设借款合同范本5篇
工程基本建设借款合同范本5篇篇1甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确双方在工程基本建设过程中的借贷关系，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就借款事宜达成如下协议：一、借款用途本合同项下的借款用于____________________工程的基本建设。
二、借款金额借款金额为人民币（大写）____________________元整。
三、借款期限借款期限为______年，自本合同生效之日起计算。
四、利率与利息支付1. 借款利率为年利率______%。
2. 利息按季度支付，每季度末的______日为支付利息日。
3. 借款期限内，如遇中国人民银行调整贷款利率，本合同项下的贷款利率将相应调整。
五、还款方式1. 甲方应按期归还借款本金及利息。
2. 还款计划如下：____________________。
六、保证与担保1. 甲方应提供乙方认可的担保方式，确保乙方借款安全。
2. 担保方式可以是抵押、质押或第三方保证，具体由甲乙双方另行签订担保合同。
七、借款使用与监管1. 甲方应按照乙方要求提供借款使用计划，确保借款用于约定用途。
2. 乙方有权对甲方借款使用情况进行监督和检查。
八、违约责任1. 甲方未按约定时间归还借款本金的，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 甲方未按约定支付利息的，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
3. 若甲方违反本合同约定的其他义务，乙方有权要求甲方承担违约责任。
九、合同的变更与解除1. 本合同一经签订，即具有法律约束力，甲乙双方均不得随意变更或解除。
2. 若因不可抗力导致本合同无法继续履行的，甲乙双方可协商解除本合同。
3. 本合同的变更与解除，应当经甲乙双方协商一致，并达成书面协议。
十、争议解决篇2甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方因工程基本建设需要向乙方借款事宜，经友好协商，特订立本合同。
建设工程借款合同范本最新5篇
建设工程借款合同范本最新5篇篇1甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供建设工程借款事宜达成如下协议：一、借款用途甲方向乙方借款用于_____________工程的建设，不得挪作他用。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：人民币_________元整（大写：_________元整）。
2. 支付方式：乙方应按照工程进度将借款分期支付给甲方，具体支付时间和金额按照双方另行签订的《借款支付计划表》执行。
三、借款期限借款期限自本协议生效之日起至工程竣工验收合格并办理完毕相关手续后______个月止。
四、利率及还款方式1. 利率：本协议借款利率为年利率______%，自借款发放之日起计算。
2. 还款方式：甲方应按约定在借款期限内按期偿还借款本息。
具体还款计划按照双方另行签订的《还款计划表》执行。
五、担保事项1. 甲方应提供经乙方认可的担保措施，确保乙方借款安全。
担保措施包括但不限于工程担保、保证担保、抵押担保等。
2. 如甲方未能按期履行还款义务，乙方有权依法要求担保人承担相应责任。
六、工程进展报告及监管1. 甲方应定期向乙方提交工程进度报告，报告内容包括工程进展、资金使用计划等。
2. 乙方有权对甲方工程进展情况进行监管，甲方应配合乙方完成相关监管工作。
七、违约责任1. 如甲方未按约定用途使用借款，乙方有权提前收回全部借款，并要求甲方承担违约责任。
2. 如甲方未按约定偿还借款本息，乙方有权要求甲方按照约定支付逾期利息，并依法采取相应措施进行催收。
3. 如因甲方原因导致工程未按约定完成，应承担相应的违约责任，并承担因此给乙方造成的损失。
八、协议变更和解除1. 本协议的变更和解除，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。
2. 在本协议有效期内，任何一方不得擅自变更或解除本协议。
建设工程借款合同范本6篇
建设工程借款合同范本6篇第1篇示例：建设工程借款合同范本甲方（借款人）：____________（单位名称）营业执照注册号：____________鉴于甲方（借款人）需要资金用于建设工程项目，乙方（出借人）同意向甲方提供借款，双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，达成如下借款合同：一、借款金额：甲方向乙方借款金额为人民币（大写）____________元整。
二、借款用途：借款用途为____________建设工程项目。
三、借款利率：借款利率为_______%，自借款生效之日起开始计算。
五、还款方式：1. 每月/季度/半年/年还款_______元，自借款生效之日起至借款到期日止。
2. 按照具体的还款计划进行还款，须按期足额归还本金和利息。
六、弥补利息：如因甲方原因未按时还款，乙方有权收取_____%的逾期利息。
七、违约责任：1. 若甲方逾期还款超过______天，乙方有权提前收回借款本息。
2. 若甲方有严重违约行为，乙方有权解除借款合同并追究甲方法律责任。
八、担保方式：为确保甲方按时足额归还借款本息，甲方应提供_________作为担保。
九、法律适用：本合同受中华人民共和国法律管辖。
十、争议解决：因本合同引起的争议应当协商解决，协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他约定：1. 本合同自双方代表签字盖章后生效。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
日期：________年____月____日以上是建设工程借款合同的范本，希會对甲方和乙方在借贷过程中起到管理和保障作用。
请双方严肃对待，遵守约定，共同维护合同的有效性和权益。
第2篇示例：建设工程借款合同范本借款方：____________（借款方名称）借款人法定代表人：____________（法定代表人名称）联系地址：____________（联系地址）联系电话：____________（联系电话）鉴于借款方需要进行建设工程资金周转，贷款方同意向借款方提供贷款，双方达成如下协议：一、贷款金额及用途1.1 贷款方同意向借款方提供贷款金额为人民币____________元整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程借款合同范本最新
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
贷款方：
联系方式：
借款方：
联系方式：
根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。
为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
第一条借款用途：
第二条借款金额
借款方向贷款方借款人民币（大写）______元。
第三条借款利率
自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。
在合同规定的借款期内，年息为______％。
借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率______％。
第四条借款期限
借款方保证从______年____月起至______年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。
贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。
第六条违约责任
贷款方保证按照本合同的规定供应资金。
因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。
违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。
借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。
借款方提前还款的，应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其它事项，双方遵照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。
第九条争议解决方式
甲乙双方在本合同履行期间如果发生争议，双方应该协商解决，协商不成，任何一方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。
本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份，具有同等法律效力。
贷款方（盖章）：
负责人：
年月日
借款方（盖章）：
负责人：
年月日。