水利工程检测合同范本
水利部颁发的最新水利工程合同范本
水利部颁发的最新水利工程合同范本合同编号：甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同（示范文本）》及相关法律法规，依据水利部有关规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就水利工程项目的承包事宜达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、合同目的1.1 本合同旨在明确甲方委托乙方进行水利工程施工的具体要求，确保工程质量，保障工程按时、按质完成，并规范双方的权利义务关系。
二、工程概况2.1 工程名称：2.2 工程地点：2.3 工程范围：包括但不限于施工图纸及说明所示的全部工程内容。
2.4 工程期限：自______年____月____日起至______年____月____日止，工期为____日历天。
三、合同金额与支付方式3.1 合同总金额：人民币_________元（大写：_________元），以实际工程量为准，按合同规定的单价结算。
3.2 付款方式：预付款：甲方在合同签署后____日内支付合同总金额的____%作为预付款。
进度款：根据工程进度，甲方每月支付工程款项的____%，乙方应按月提交进度报告。
完工款：在工程竣工并验收合格后，甲方支付合同总金额的____%作为完工款。
3.3 付款方式：甲方应通过银行转账将款项支付至乙方指定账户。
四、工程质量要求4.1 乙方应按照国家和地方的相关标准以及甲方提供的技术资料进行施工，确保工程质量符合设计要求及合同约定。
4.2 甲方有权对工程质量进行监督检查，发现问题应及时通知乙方，乙方应在规定的时间内进行整改。
4.3 工程竣工后，甲方组织验收，验收合格后，乙方方可申请结算工程款项。
五、工期及工程进度5.1 工程开工日期：______年____月____日。
5.2 工程完工日期：______年____月____日。
5.3 乙方应根据甲方提供的施工计划，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
5.4 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并提供相关证明，双方协商确定新的工期。
水利工程合同范本(完整版)
水利工程合同范本(完整版)1. 引言本范本为水利工程合同的标准格式，用于规范和约束水利工程项目的各项合同条款和义务。
本合同范本旨在保护双方的合法权益，并确保水利工程项目的顺利实施和质量达标。
在签订本合同前，请双方仔细阅读并充分讨论，确保各项条款和条件的清晰和一致。
2. 合同内容2.1 项目概述本合同所涉及的水利工程项目概述如下：•项目名称：____________•项目地点：____________•项目规模：____________•项目工期：____________2.2 合同条款2.2.1 合同价格本合同的总价为____________，包含所有相关的费用和税项。
合同价格将根据工程变更或附加工作的发生进行相应的调整。
变更和附加工作价格的确定将遵循合同中相关的变更管理程序。
2.2.2 付款方式双方约定如下付款方式：•预付款：合同签署后的15个工作日内，乙方收到甲方预付款____________。
•进度付款：根据工程进度和工程完成情况，乙方有权向甲方申请相应的进度付款。
进度付款申请应提供相应的工程进度报告和财务报表。
•最终付款：在项目竣工验收合格后的30个工作日内，甲方将支付剩余款项给乙方。
2.2.3 工程变更和附加工作如有任何工程变更或附加工作需要进行，双方应及时进行书面确认，并在合同中进行相应的调整。
变更和附加工作的执行将遵循合同中相关的变更管理程序，并由双方共同协商确定价格和工期。
2.2.4 竣工验收和质保期乙方完成工程后，应及时通知甲方进行竣工验收。
验收合格后，甲方应在合同约定的时间内支付最终付款。
工程验收合格后，乙方将对工程质量提供____________的质保期。
2.2.5 合同违约和争议解决本合同的违约责任将根据双方的具体违约行为和情况进行相应的处理。
任何因合同引起的争议应通过友好协商解决，如果协商不成，应提交给仲裁机构进行仲裁。
3. 合同生效与解除3.1 合同生效本合同自双方代表签字盖章后生效，并且双方收到相应的预付款。
水利工程测量合同范本
水利工程测量合同范本甲方（委托方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（受托方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、测量范围和内容1. 测量范围：甲方指定的水利工程区域。
2. 测量内容：包括但不限于地形测量、横断面测量、水准测量等。
二、测量要求1. 乙方应按照国家和行业标准，以及甲方的要求进行测量工作。
2. 测量成果应准确、可靠，并满足甲方的使用要求。
三、测量时间1. 乙方应在____年__月__日前完成测量工作，并向甲方提交测量成果报告。
2. 如因甲方原因或不可抗力等因素导致测量工作无法按时完成，双方应协商解决。
四、测量费用及支付方式1. 本合同的测量费用为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方应在收到乙方提交的测量成果报告后__个工作日内支付测量费用。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）有权要求乙方按照合同约定进行测量工作。
（2）有权对乙方的测量成果进行审核和验收。
（3）应按照合同约定支付测量费用。
（4）应提供乙方进行测量工作所需的相关资料和条件。
2. 乙方的权利和义务（1）有权要求甲方按时支付测量费用。
（2）应按照合同约定的时间、地点和要求进行测量工作。
（3）应保证测量成果的准确性和可靠性，并对其负责。
（4）应保守甲方的商业秘密和测量成果的机密性。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行本合同，双方应协商解决。
水利工程勘察设计合同范本
水利工程勘察设计合同范本合同编号：___________甲方（委托方）：___________乙方（承接方）：___________鉴于甲方拟开展___________水利工程项目，需进行工程勘察与设计工作，现甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就下列工程勘察设计事宜达成如下协议：一、项目概述本项目位于___________地区，主要涉及___________等水利设施的新建/改造。
工程项目旨在解决当地水资源调配、防洪排涝、灌溉供水等问题，提高水利设施的综合效能和抗灾能力。
二、合同目的通过明确合同条款，确保双方在水利工程勘察设计过程中的权益得到保障，同时确保工程设计质量满足国家及行业标准，为工程的顺利实施奠定坚实基础。
三、合同范围本合同包括但不限于以下内容：1. 工程勘察：包括初步勘察、详细勘察以及必要的专项勘察活动。
2. 工程设计：涵盖初步设计、施工图设计以及相关的技术支持和服务。
3. 成果交付：规定了各阶段勘察设计成果的提交时间、形式和要求。
4. 后续服务：包括设计变更、现场指导与咨询等服务内容。
四、双方权利与义务1. 甲方应按时支付合同约定的款项，并提供必要的工程资料和支持。
2. 乙方应保证勘察设计工作的专业性、准确性，并按约定时间提交相应成果。
3. 双方应严格遵守合同约定，任何一方违约均应承担相应的责任。
五、费用支付1. 勘察设计费用总额为_____元人民币，分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
2. 额外服务或变更所产生的费用，根据实际情况另行商议。
六、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且结清所有款项后终止。
七、争议解决合同执行过程中如出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行裁决或依法向人民法院提起诉讼。
八、其它事项1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议予以明确。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
水利工程合同范本(优选3篇)
水利工程合同范本（优选3篇）【水利工程合同范本第1篇】项目名称：____________________________甲方（委托单位）：____________________乙方（招标机构）：____________________委托日期：____________________________委托地点：____________________________________________（以下简称甲方），____________（以下简称乙方），根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，就_______________________（以下简称项目）的招标委托事宜，经双方协商，达成如下协议：一、总则1．双方根据国家法律规定建立委托代理关系，遵守和执行国家的各项方针政策、条例和法规，以保证招标工作的顺利完成。
2．双方承诺本着对国家利益和企业利益负责的原则，为保证项目设计的质量，在工作中密切配合，分工协作，充分发挥各自的优势，共同努力，确保高质量、高效率地完成本项目的设计招标工作。
二、委托范围1．委托项目：_______________________________2．委托内容：_______________________________三、工作分工1．甲方职责（1）向国家有关部门办理项目审批手续。
（2）甲方负责向乙方提供招标项目的背景情况、项目批准文件（复印件）和项目招标所必需的技术资料、图纸等。
（3）甲方负责向乙方提供招标项目所需资金落实情况的证明。
（4）协助乙方进行有关招标文件的澄清、答疑和修改工作。
（5）参与标前答疑会和开标大会。
（6）组建评标委员会。
（7）根据乙方发出的中标通知书，与中标人签订合同。
2．乙方职责（1）在甲方委托的招标范围内，组织招标工作。
（2）负责招标文件的编制。
（3）招标文件的印刷和发售。
（4）编写和刊登本项目的招标公告。
（5）澄清投标人提出的有关招标文件中的问题。
水利建设工程委托检测合同
水利建设工程委托检测合同甲方：水利建设工程施工单位
乙方：检测机构
签订日期：XXXX年XX月XX日
为了保证水利建设工程的质量和安全，甲方委托乙方进行水利建设工程的检测工作，双方达成如下协议：
一、协议或合同的目的和背景
甲方为了确保水利建设工程的质量和安全，委托乙方进行检测工作。
乙方具有丰富的检测经验和技术实力，能够保证检测结果的准确性和可靠性。
二、具体的条款和条件
1. 乙方应按照国家相关标准和规定，对水利建设工程进行全面检测，确保工程质量符合要求。
2. 检测过程中，乙方应遵守相关安全规定，确保检测人员的安全。
3. 检测结果应及时向甲方提交，并在必要时提出改进建议。
4. 检测费用由甲方支付，支付方式为XXXX。
三、保密事项
双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料保密，未经对方同意不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
五、协议终止的条件
1. 双方协商一致终止合同。
2. 一方违约，经提醒后仍未改正。
六、违约和争议解决方式
若一方违约，应承担相应的法律责任。
若发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请调解。
七、其他附加条款
1. 本合同自双方签字生效，有效期为XXXX。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_____________（盖章）
乙方：_____________（盖章）
以上为水利建设工程委托检测合同的内容，双方应严格遵守合同约定，共同维护水利建设工程的质量和安全。
水利工程平行检测合同范本
水利工程平行检测合同范本甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：鉴于甲方为水利工程项目的业主，负责工程建设的组织和管理；乙方为具有相应资质的施工单位，负责工程的施工。
为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，经双方友好协商，就工程平行检测事项达成以下合同条款：一、检测范围和内容1. 乙方应按照合同约定的工程内容和质量要求，对施工过程中的原材料、中间产品和工程质量进行自检。
2. 甲方有权对乙方施工过程中的原材料、中间产品和工程质量进行平行检测。
平行检测的项目和数量（比例）应在合同中约定。
3. 乙方应按照甲方的要求，提供平行检测所需的试样，并保证试样的代表性和真实性。
二、检测费用1. 平行检测费用由甲方承担。
2. 乙方应按照甲方的要求，承担与平行检测相关的取样、送样等费用。
三、检测机构1. 平行检测应由具有相应资质等级的工程质量检测单位进行。
2. 甲方有权选择平行检测单位，乙方应予以配合。
四、检测结果的处理1. 平行检测结果由甲方和乙方共同认可的检测单位出具，检测报告具有法律效力。
2. 如果平行检测结果与乙方的自检结果存在差异，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应予以执行。
3. 如果平行检测结果不合格，甲方有权要求乙方采取措施进行整改，直至达到合同约定的质量要求。
乙方应承担由此产生的费用。
五、违约责任1. 乙方未按照合同约定进行自检或平行检测，甲方有权要求乙方承担违约责任。
2. 甲方未按照合同约定支付平行检测费用，乙方有权要求甲方承担违约责任。
3. 因乙方原因导致平行检测结果不合格，乙方应承担由此产生的违约责任。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：签订日期：____年____月____日（注：本合同范本仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整和补充。
水利检测委托协议书范本(3篇)
第1篇甲方： [甲方全称]地址： [甲方地址]联系人： [甲方联系人]联系电话： [甲方联系电话]乙方： [乙方全称]地址： [乙方地址]联系人： [乙方联系人]联系电话： [乙方联系电话]鉴于甲方在进行水利工程建设和维护过程中，需要对相关设施进行检测以确保其安全性和功能性，现甲方委托乙方进行水利检测工作。
为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本协议。
第一条协议标的1.1 本协议标的为甲方水利工程中所需进行的各项检测服务，包括但不限于：- 水工建筑物结构安全检测；- 水利设施运行状态检测；- 水质检测；- 水量监测；- 地下水监测；- 水文地质勘察；- 其他相关水利检测项目。
1.2 乙方应按照甲方要求，提供上述检测项目的检测方案、检测设备、检测人员、检测报告等。
第二条检测内容和方法2.1 检测内容应包括但不限于以下方面：- 检测项目的具体名称、检测标准、检测要求；- 检测部位、检测频率、检测周期；- 检测所需的技术参数、设备规格、检测方法。
2.2 检测方法应符合国家相关标准和规范，具体检测方法由乙方根据检测项目要求制定，并经甲方认可。
第三条检测时间3.1 乙方应在接到甲方检测通知后 [ ] 个工作日内完成检测方案编制，并提交甲方审核。
3.2 甲方应在 [ ] 个工作日内对乙方提交的检测方案进行审核并回复。
3.3 乙方应在检测方案经甲方审核通过后 [ ] 个工作日内开始检测工作。
3.4 检测工作应在 [ ] 个工作日内完成，如有特殊情况需延长检测时间，应提前[ ] 个工作日通知甲方。
第四条检测报告4.1 乙方应按照甲方要求，在检测工作完成后 [ ] 个工作日内提交检测报告。
4.2 检测报告应包括以下内容：- 检测项目概述；- 检测方法及依据；- 检测结果；- 检测结论；- 相关建议。
4.3 检测报告应加盖乙方公章，并由项目负责人签字。
第五条费用及支付5.1 检测费用由甲方支付，具体费用按以下方式计算：- 按照国家规定的收费标准或双方协商确定的收费标准；- 根据实际检测工作量及检测难度等因素，由双方另行协商确定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水利工程检测合同范本篇一：水利水电工程质量委托检测合同书水利水电工程质量委托检测合同书工程名称：委托方（甲方）：检测方（乙方）：签订地点：签订时间：年月日根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、部门规章、行业规范之规定，本着双方自愿、平等协商，就甲方委托乙方检测事宜，达成以下协议，以兹共同遵守。
第一条工程项目基本信息1、工程名称：2、工程地址：3、设计单位：4、建设单位：5、施工单位：6、建筑内容：第二条检测事项检测内容：该工程所涉及的检测项目为：原材料、中间产品及工程实体质量检测。
第三条检测数量水利检测数量根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》（SL634-20XX）等有关规范、规程和国家法律、法规、质量条例进行取样。
第四条检测时间检测时间从开工日期到完工日期。
第五条检测费用及付款方式1、检测费：按工程实际造价 %（大写：）作为该工程的检测费用（当前合同中标价分别为：二标段万元，一标段万元，检测最终结算按照设计变更后实际金额为准）。
2、付款方式：合同签订之日起5个工程日内支付乙方预付款：人民币：￥整（大写：整）剩余款项根据工程进度，分两次支付，每次支付人民币：￥万元整（大写：整），乙方检测工程完成提交最后一次检验报告之前，甲方须结清乙方全部检测费用。
第六条甲、乙双方的义务1、甲方的义务：（1）甲方应指派专人（姓名，联系电话：）协助配合乙方的检测工作，为乙方的检测工作提供必要的支持。
（2）甲方应如实填写委托登记单，提供委托单位全称、与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型等委托信息；依据各种材料相应规范、标准，提供送检试件或样品代表的批量及数量、样品代表的母体部位、施工时间，见证人等相关信息，信息必须准确无误，以便乙方出具相应的检测报告。
（3）甲方委托检测的试件或样品应符合标准规范规定的检测要求，送检数量应符合标准规范规定的批量要求；应保证送检试件或样品的时限性，对样品的代表性、真实性和有效性负责。
实际有见证这样的，见证人对样品的代表性、真实性和有效性负责。
（4）办理委托登记时甲方应提出明确的检测依据和检测项目。
（5）因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告，甲方应承担乙方因重复检测发生检测费用。
（6）非因乙方原因产生的二次检测费用由甲方另行支付（除下雨天外），质量不合格工程所发生的二次检测费用，参照四川省物价局、财政厅文件（川价费[2004]28号文）规定的收费标准按照四.1条单项累加计取，由甲方承担。
（7）保证按合同约定及时支付检测费用。
（8）甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。
（9）甲方送检的项目，只能由乙方出具检测报告，甲方不得另行向其他检测机构送检。
2、乙方的义务：（1）根据甲方提供的工程名称、委托信息等，在检测资质许可范围内，对送检的不同材料或委托的检测项目，按相应标准规范，出具相关的检测报告。
（2）规范、标准中规定有检测时限的，乙方本着以规范、标准规定的时限为原则，安排检测。
（3）乙方独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。
（4）乙方出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效。
（5）乙方保证在承诺期限内完成检测并出具相应的检测报告。
（6）乙方对甲方委托的事项负责有保密义务。
（7）对甲方委托乙方所作的所有项目的检测报告，乙方在履行完本合同义务时，向甲方签订所有检测项目确认表。
第七条检测报告数量检测报告一式份。
第八条违约责任甲、乙双方任何一方违反本合同上述约定，按以上方式承担违约金：1、甲方逾期支付检测费用的，应按日向乙方支付未付检测费用百分之的违约金。
2、乙方提交的检测报告经相关主管部门认定为不具有客观真实性的，应退还甲方已付的检测费用。
第九条其他约定：第十条1、本合同在履行过程中发生纠纷时由甲、乙双方协商解决；协商解决不成，任何一方可向成都市温江区仲裁委员会提起仲裁。
2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同书一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效篇二：水利工程质量检测合同范本合同编号：技术服务合同项目名称：委托方（甲方）：受托方（乙方）：签订时间：年月日签订地点：有效期限：年月日至年月日中华人民共和国科学技术部印制填写说明一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。
二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。
三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。
四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。
五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
技术服务合同委托方（甲方）：住所地：法定代表人：项目联系人：联系方式通讯地址：电话：传真：电子信箱：受托方（乙方）：住所地：法定代表人：项目联系人：联系方式：通讯地址：电话：传真：电子信箱：本合同甲方委托乙方就项目进行的技术服务，并支付相应的技术服务报酬。
双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：1、技术服务的目标：2、技术服务的内容：3、技术服务的方式：第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作：1、技术服务地点：；2、技术服务期限：；3、技术服务进度：；4、技术服务质量要求：；5、技术服务质量期限要求：。
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：1、提供技术资料：（1） ;2、提供工作条件：（1） ;3、其他：。
4、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：。
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：1、技术服务费总额为：；2、技术服务费由甲方（一次或分期）支付乙方。
具体支付方式和时间如下：乙方开户银行名称、地址和帐号为：开户银行：地址：账号:第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：甲方：1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：。
2、涉密人员范围：。
3、保密期限：。
4、泄密责任：。
乙方：1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：。
2、涉密人员范围：。
3、保密期限：。
4、泄密责任：。
第六条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
但有特殊情况出现，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。
第七条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成篇三：水利工程试验检验合同(终稿)撒多水电站厂区枢纽工程施工试验检测合同合同编号：葛二撒多Ⅵ施合字2010-001号甲方：葛洲坝集团第二工程有限公司撒多水电站厂区枢纽工程施工项目部乙方：湖北省宜昌市鼎诚工程试验检测有限公司鉴于甲方已与业主签订《撒多水电站厂区枢纽工程施工合同》（合同编号：SLH-SD-SG-Ⅵ，以下简称总包合同）。
根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上，经过双方充分友好协商，就撒多水电站厂区枢纽施工试验检测工作达成一致，订立本施工合同。
1 工程概况1.1 工程名称：撒多水电站厂区枢纽施工试验检测工作。
1.2 工程范围：以甲方下发的图纸和施工现场技术交底为准。
业主就上述施工项目所发出的变更指令，如未超出1.3款所述范围，即在本款下对合同双方形成合同约束力。
1.3 工作内容包括试验计划、配合比设计，试验项目的取样、试验、养护、计算、整理资料，并按国家和行业有关规范、规程、标准的规定提供试验报告和满足竣工资料的试验资料，以及相应的施工质量控制的指导、服务、控制工作。
代表甲方按总包合同规定向业主和监理提供有关试验检测资料并进行有关交涉工作。
检测资料及相关竣工资料的整理、汇编和移交。
2 合同价款（试验费用）及承包方式2.1总包合同内的试验费用2.1.1甲方按总包合同每月业主结算产值的0.88%向乙方结算支付试验费用。
该结算产值包括合同内项目结算产值、合同内变更项目结算产值、合同内涉及乙方参与的索赔项目结算产值，不包含压力钢管安装产值、金属结构及设备安装产值、业主给予甲方的奖金、合同内不涉及乙方参与的索赔项目产值。
2.1.2乙方就合同范围内所承担工作通过甲方向业主提请变更索赔的，其最终获得的变更索赔增加额的76.75%，由甲方支付给乙方。
2.2甲方承接的总包合同外工程（以下简称标外工程），经甲乙双方协商后，标外工程的试验检验工作如由乙方承担，甲方将参照第2.1条约定向乙方支付试验费用。
2.3 试验费用包括乙方履行本合同全部责任和义务的一切费用。
包括为完成合同工作内容所需的人工费、材料费、机械费、检验试验费、水电费、进退场费、工程风险费用、保险费用、管理费、利润以及国家、当地政府或业主规定应缴纳的除建安三税之外的其他规费、税金等。
营业税、城市建设维护税、教育费附加等建安三税由甲方统一缴纳，其费用未含在试验费用中。
生活用水用电、现场用车、房建及由甲方负责提供。
3 计量、结算与支付3.1 计量3.1.1 计量周期以上月21日至当月20日为准。
每月21～23日乙方应按照甲方规定的报表形式向甲方计划合同部申报当月完成产值，乙方逾期不报，甲方有权将计量工作推迟一个月，相应结算与支付工作顺延。
3.1.2 乙方应服从和遵守甲方制定的具体的计量申报、审核、批准程序。
具体的计量申报、审核、批准程序另行约定，作为本合同的组成部分。
3.2 结算与支付当业主核定的相应工程款到达甲方帐户后一周内，甲方向乙方支付应结工程款的93%。
相应工程材料费、水电费、住房租金、罚款等应扣款项及乙方应缴且甲方有代扣代缴义务的税金在93%的额度中扣除。
7%的工程款作为质量保证金。
3.3 完工结算与合同价款结清申明工程完工后，乙方按照甲方批准的格式提交《承包项目完工结算书》、《合同价款结清申明》。
《承包项目完工结算书》的结算支付程序同月进度结算与支付程序。
4 合同工期及调整4.1 合同工期以甲方书面通知开工日期及甲方进度计划确定的完工日期为准（总包合同工期2010年2月20日～20XX年6月30日）。
乙方应保证其施工能力能够满足甲方施工进度计划要求，并按甲方的施工组织和工程进度组织施工。
4.2 暂停施工甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工。