国际工程施工合同(一般条款)(标准版)

合集下载

fidic条款

fidic条款

fidic条款《FIDIC条款》是国际工程项目中经常使用的国际标准文件。

它是国际设计工程与建设基金会(FIDIC)制定的一系列法规,其中包括一般条款和附属条款。

《FIDIC条款》规定了双方(乙方和甲方)在施工合同期间之间的权利、义务以及责任。

《FIDIC条款》可以用于任何类型的施工项目,包括但不限于住宅建筑、水利工程、公路、桥梁施工等。

《FIDIC条款》旨在明确双方在执行建设合同同时享有的权利与义务。

它们要求乙方(施工单位)提供符合质量、价格、时间标准的工程服务,并配合甲方(施工业主)的要求执行工程。

《FIDIC条款》还确定了在合同执行过程中双方的其他义务,如合同管理、技术支持、技术规范、安全、材料、设备、质量控制、设计变更等。

此外,《FIDIC 条款》还涉及到权利保护、争议处理、索赔事项、手续费、保险、停工、分期付款等。

《FIDIC条款》为设计工程与建设行业提供了健全的法律保障,保证了合同双方的利益有效保护。

《FIDIC条款》涵盖了国际上所有工程项目的基本内容。

它可以根据具体情况对有关条款进行修订,以满足特殊施工项目的要求。

根据项目的规模和复杂性,可以制定不同的《FIDIC条款》:包括但不限于《简易条款》(建筑项目)、《综合建筑条款》(桥梁、公路等)、《私营部门建筑条款》(公共设施项目)等。

《FIDIC条款》为施工合同提供了全面的法律依据和安全保障,同时也提高了施工项目的执行效率和质量。

它涵盖的协议条款不仅能够为双方的利益提供保护,而且可以确保施工项目的质量、进度和安全。

而且,它能够有效管理施工项目的各种权利和问题,保障项目的正常进行。

总的来说,《FIDIC条款》是国际工程项目中常用的国际标准文件,它可以为施工项目提供完整的法律保障,并可以有效地管理施工项目的权利和问题,以保障施工过程的正常进行。

从长远来看,《FIDIC 条款》是保障施工项目顺利完成的有力法规,是国际施工项目不可缺少的重要文件。

国际工程施工合同(一般条款)8篇

国际工程施工合同(一般条款)8篇

国际工程施工合同(一般条款)8篇篇1甲方(业主):__________乙方(承包商):__________根据中华人民共和国有关工程建设的法律法规和双方协商,为确保工程顺利进行,明确双方的权利与义务,特订立本合同。

一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程内容:__________工程规模:__________二、合同总价及支付方式1. 本工程的合同总价为:_______(大写)。

此价格除合同另有约定外,为固定不变价。

2. 支付方式:甲方应按工程进度支付乙方工程款,具体支付时间和金额如下:(1)工程开工前支付合同总价的____%作为预付款;(2)工程完成____%时支付____%;(3)工程竣工验收合格后支付____%;(4)剩余____%作为质保金,待工程保修期满无质量问题后支付。

三、工期及延误1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。

如遇不可抗力因素导致无法按时完成,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明文件。

经甲方确认后,可相应顺延工期。

2. 如乙方无合理原因延误工期,应按照合同约定向甲方支付违约金。

四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工,确保工程质量。

2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后的____日内组织验收。

验收合格后,双方签署验收合格证书。

3. 如工程存在质量问题,乙方应负责无偿修复。

五、工程保修1. 工程保修期为____年,自工程竣工验收合格之日起计算。

2. 在保修期内,如发生因乙方施工质量导致的问题,乙方应负责无偿修复。

3. 保修期内,乙方应确保通讯畅通,对甲方的报修通知应在____小时内响应。

六、违约责任1. 若甲方无正当理由未按合同约定支付工程款,应承担违约责任,并向乙方支付逾期付款利息。

2. 若乙方无合理原因未能按合同约定完成工程施工,应承担违约责任,并向甲方支付违约金。

3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格,乙方应负责无偿修复并承担违约责任。

国际施工合同

国际施工合同

国际施工合同《国际施工合同》甲方(以下简称“业主”):地址:联系方式:乙方(以下简称“承包商”):地址:联系方式:鉴于甲方为某项工程的建设需要,乙方具备相应资质和能力,双方经协商一致,就该工程的建设达成如下合同:一、工程概述1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程地点:[工程地点]1.3 工程内容:[工程内容]1.4 工程规模:[工程规模]1.5 工程总投资:[工程总投资]二、合同金额与支付方式2.1 合同金额为人民币[金额]元整(大写:[金额]元整),包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等全部费用。

2.2 甲方分期支付乙方工程款项,具体支付方式和时间由双方另行签订补充协议。

三、工程进度与质量要求3.1 乙方应按照双方约定的工程进度计划完成工程建设,如有延迟,乙方应承担相应的违约责任。

3.2 乙方应保证工程质量,确保工程验收合格。

如工程出现质量问题,乙方应负责修复并承担相应费用。

四、合同的履行与验收4.1 乙方应按照合同约定履行各项义务,确保工程顺利进行。

4.2 工程验收合格后,甲方应按照约定支付乙方工程款项。

五、违约责任5.1 乙方如未能按照约定的工程进度完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同金额的[比例]%。

5.2 乙方如未能保证工程质量,导致工程验收不合格,应承担修复费用并支付违约金,违约金为合同金额的[比例]%。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他7.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为[期限]年。

7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________甲方代表(签名):______________乙方代表(签名):______________签订日期:[签订日期]注:本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

国际施工合同模板

国际施工合同模板

国际施工合同模板This International Construction Contract (“Contract”) is made and entered into as of [Date], by and between [Company Name], a company organized and existing under the laws of [Country], with its registered address at [Address] (“Contractor”), and [Client Name], a company organized and existing under the laws of [Country], with its registered address at [Address] (“Client”).WHEREAS, Client desires to engage Contractor to perform certain construction services on a project located at [Project Locati on] (“Project”); andWHEREAS, Contractor is willing to provide such construction services in accordance with the terms and conditions of this Contract;NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and agreements contained herein, the parties hereto agree as follows:1. Scope of Work1.1 Contractor agrees to provide all labor, materials, equipment, and services necessary to complete the construction work as described in the Specifications attached hereto as Exhibit A (the “Work”).1.2 Contractor shall perform the Work in a professional and workmanlike manner, in accordance with the specifications and drawings provided by Client, and in compliance with all applicable laws, rules, and regulations.2. Contract Price2.1 The total contract price for t he Work shall be [Amount] (“Contract Price”).2.2 The Contract Price shall be paid in installments as follows: [Payment Schedule].2.3 Client shall pay Contractor within [insert number] days of the receipt of an invoice from Contractor.3. Change Orders3.1 Any changes to the scope of the Work must be agreed upon in writing by both parties and shall be incorporated into this Contract as a Change Order.3.2 Any Change Orders shall outline the scope of the additional work, the price, and any additional time required to complete the Work.4. Time of Performance4.1 Contractor shall commence the Work on [Start Date] and shall complete the Work no later than [Completion Date].4.2 Contractor shall provide Client with regular updates on the progress of the Work.5. Warranties5.1 Contractor warrants that all Work performed under this Contract shall be free from defects in materials and workmanship for a period of [Warranty Period] from the date of completion.5.2 Contractor shall promptly remedy any defects that arise during the Warranty Period at no additional cost to Client.6. Indemnification6.1 Contractor shall indemnify, defend, and hold harmless Client from any claims, damages, liabilities, costs, and expenses arising from Contractor’s performance of the Work.7. Insurance7.1 Contractor shall maintain adequate insurance coverage throughout the term of this Contract, including but not limited to general liability insurance and workers’ compensation insurance.8. Termination8.1 Either party may terminate this Contract upon written notice if the other party materially breaches any provision of this Contract.8.2 Upon termination, Contractor shall be entitled to payment for all Work completed up to the date of termination.9. Governing Law9.1 This Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of [Country].9.2 Any disputes arising out of or relating to this Contract shall be resolved through arbitration in [City], in accordance with the rules of the [Arbitration Association].10. Entire Agreement10.1 This Contract contains the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior agreements and understandings, whether oral or written.IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Contract as of the date first above written.[Signature]Contractor[Signature]ClientExhibit A: SpecificationsThis Contract is agreed to and accepted by: [Name], Contractor[Name], ClientDate: [Date]。

国际工程合同标准文本

国际工程合同标准文本

国际工程合同标准文本
【】
引言部分:
甲方(业主):[甲方全称]
乙方(承包商):[乙方全称]
鉴于甲乙双方本着平等、自愿的原则,就[项目名称]工程项目(以下简称“本工程”)达成如下协议:
一、工程描述
1.1 工程地点:[具体地点]
1.2 工程内容:[详细描述]
1.3 工程规模及要求:[详细说明]
1.4 工期要求:[具体时间]
二、合同价格
2.1 合同总价:[金额]
2.2 价格构成:[详细分项]
2.3 支付方式及时间:[具体说明]
三、权利与义务
3.1 甲方的权利与义务:
- 提供必要的工程条件和资料;
- 按时支付合同约定的款项;
- 对乙方工作进行监督和验收。

3.2 乙方的权利与义务:
- 按照约定时间和质量要求完成工程建设;
- 负责工程的安全管理;
- 遵守相关法律法规,确保工程质量。

四、违约责任
4.1 如甲方未能按时支付款项,应向乙方支付违约金;
4.2 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任。

五、争议解决
5.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议;
5.2 协商不成时,可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁。

六、其他条款
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效;
6.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

甲方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日
乙方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日
结束语:。

国际工程施工合同(一般条款)5篇

国际工程施工合同(一般条款)5篇

国际工程施工合同(一般条款)5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(业主):[业主全称]地址:[业主地址]法定代表人:[业主法定代表人姓名]乙方(承包商):[承包商全称]地址:[承包商地址]法定代表人:[承包商法定代表人姓名]鉴于甲方需要实施某国际工程项目,经过公开招标或协商,甲方决定委托乙方承担该项目的施工任务,乙方愿意接受该委托,双方本着平等互利的原则,依据相关法律法规和国际惯例,经友好协商,达成如下合同条款:一、合同项目概述本合同涉及的具体工程项目为:[具体项目名称]。

项目地点位于:[具体地点]。

项目的主要内容包括但不限于设计、施工、安装、调试等。

合同总金额为:[具体金额]。

二、合同双方义务与责任1. 甲方的义务与责任:(1)提供符合要求的施工图纸及相关技术资料;(2)确保施工现场的便利与安全;(3)按照合同约定支付工程款项;(4)负责工程验收并出具验收合格证明。

2. 乙方的义务与责任:(1)依据合同规定,按时完成工程施工任务;(2)保证工程质量符合国家标准和合同规定;(3)负责现场施工的指挥与管理;(4)严格执行安全生产要求,防止事故发生;(5)提交竣工验收申请并提供必要的技术资料。

三、工程实施计划与管理双方约定遵循国际工程项目管理的通用原则和方法,建立有效的项目管理体系,制定详细的项目实施计划,确保工程按期完成。

双方应定期召开项目会议,沟通工程进度,解决施工中出现的问题。

四、合同价款及支付方式甲方应根据工程进度和合同约定向乙方支付工程款。

支付方式和时间节点应在合同附件中明确列出。

同时,工程款的支付应确保遵循国家及国际金融相关法规的要求。

项目结算及尾款支付方式也应在合同中予以明确规定。

若因货币汇率变动产生风险,双方应协商解决。

五、质量保证与验收标准乙方应严格按照国家相关标准和合同规定进行工程施工,确保工程质量。

双方应明确验收标准、程序和时间节点。

如工程存在质量问题,乙方应负责整改直至验收合格。

国际工程合同范本

国际工程合同范本

国际工程合同范本1.国际工程项目所使用的合同范本主要有哪些国际工程项目参与方来自多个国家,因此既要考虑项目所在国的管理环境和管理惯例,又须采用国际上多年来业已形成惯例的、行之有效的一整套合同管理方法。

国际工程项目所使用的合同范本主要包括:1)FIDIC、AIA(美国建筑师学会)、ICE(英国土木工程师学会)等有国际影响力的组织出版的标准工程合同条件。

ICE出版的新合同文本称为“新工程合同(NEC)”,由多个标准合同文本构成。

2)世界银行、亚洲开发银行等机构根据FIDIC合同条件制定的标准合同文本,如世界银行协调版施工通用合同条件等。

3)适用于某一地区的其他各专业学会颁发的标准合同文本,如香港测量师学会(HKIS)颁发的有关建筑合同等。

2、合同分类国际工程中涉及到的合同形式和类别非常多,可按照不同准则进行分类。

依据承包商的工作范围可分为施工承包合同、设计-建造合同、EPC/交钥匙合同、项目承包管理ProjectManagementContractPMC合同等。

按照合同的计价方式则主要划分为总价合同、单价合同、成本补偿合同三大类,每类合同下又会产生一些衍生形式的合同类型。

各种合同类型下业主和承包商承担的风险有明显差异。

总价合同下业主的风险最小,承包商的风险最大,而在成本补偿合同下,业主的风险最大,承包商的风险最小。

查资料的话建议你去看惠生集团办的一本杂志,名叫项目管理。

这本杂志上有较多的这方面的文章,讲的也较专业,应该对你有用。

希望能帮到你哦~2.国际工程承包的合同内容招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式,而是采取另一种合同方式,这种合同是由一些有关文件组成的,通常称为合同文件(contractdocuments)。

合同文件包括:招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中标通知书和协议书等。

按照国际上通用的合同条件,一般包括以下内容:1.监理工程师和监理工程师代表权责条款合同中应该规定,发包人须将其任命的监理工程师及时通知承包人,监理工程师是发包人的代理人,在监理工程师中选定监理工程师代表负责监督工程施工和处理履约中出现的问题。

国际工程施工合同

国际工程施工合同

国际工程施工合同1. 简介国际工程施工合同是指跨国界的工程项目中,建设单位和承包商之间所达成的合同协议。

这类合同通常适用于大型跨国工程项目,如大型建筑、基础设施、能源和输电等项目。

国际工程施工合同在保证双方权益的同时,也需要满足跨国界的法律和商业要求。

2. 合同类型2.1 固定总价合同(Fixed Price Contract)固定总价合同是最常见的合同类型之一。

在这种合同中,建设单位和承包商就工程项目的总价达成一致,并且由承包商负责完成工程项目。

建设单位需要提供详细的工程设计和规范,并设立严格的工程验收标准。

2.2 成本加酬金合同(Cost Plus Fee Contract)成本加酬金合同是另一种常见的合同类型。

在这种合同中,建设单位向承包商支付工程项目的实际成本,再加上一定的费用作为酬金。

这种合同类型通常用于建设单位无法确定工程项目的准确总价的情况,或者对工程项目的具体要求较为灵活的情况下。

2.3 设计-建设合同(Design-Build Contract)设计-建设合同是一种综合合同类型,包括工程设计和工程施工两个方面。

在这种合同中,承包商负责完成工程项目的设计和施工,并承担相关的责任和风险。

这种合同类型通常用于建设单位对工程项目的设计和施工要求较为统一的情况。

2.4 其他合同类型3. 合同要素3.1 项目描述合同中应清楚描述工程项目的基本信息,包括项目名称、地点、规模、资金来源等。

这些信息对于明确双方义务和责任非常重要。

3.2 合同价格合同中应明确工程项目的价格,包括总价、支付方式、变更价格等。

价格的确定需要充分考虑工程项目的复杂性和变动性,以确保双方权益不受损害。

3.3 期限和里程碑合同中应规定工程项目的完成期限和里程碑,以便监督工程项目的进度和质量。

里程碑的达成可以作为支付款项的依据。

3.4 设计和规范合同中应明确工程项目的设计和规范,包括建设单位提供的设计文件和承包商遵循的国际标准。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

编号:_________________ 国际工程施工合同(一般条款)
甲方:________________________________________________
乙方:________________________________________________
签订日期:_________年______月______日
1 定义和释义
1.1 在本合同中,除按上下文另具意义者外,下列词语应解释如下:
“业主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其权利合法继承人,但不包括业主的受让人,经承包人同意者除外。

“承包人”指标书已被业主接受的某个或某些人、商行或公司,包括其他人代表,继承人和业经认可的受让人。

“工程师”指第二章中所指定的工程师,或由业主随时任命且书面通知承包人以代替指定工程师履行合同职责的其它工程师。

“工程师代表”指任何常驻工程技术人员、监理工程师,或由业主或工程师随时任命的履行本合同第二条规定职责的任何工程现场监督,其权限上工程师书面通告承包人。

“工程”包括永久性工程和临建工程。

“合同”指合同条款、技术规范、图纸、标价的建筑工程清单、单价和价格表(如果有),还可指标书、接受证书以及承包协议(如已完
成)。

“合同价格”指在接受证书中确定的数额,可按本合同以下条款规定增减。

“建筑设备”指工程施工和维修中或有关施工和维修所需的全部设备或物品,不论任何性质,但不包括旨在构成或正在构成永久性工程某一部分的材料或其它物品。

“临建工程”指工程施工或维修或有关工程施工或维修所需的各种临时工程。

“永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。

“技术规范”指在标书或任何标书更改中提及的规范,或由工程师随时可能增加或书面同意增加的部分。

“图纸”指技术规范中规定的图纸,经工程师书面同意对此种图纸所作的任何更改,以及可由工程师随时提供或书面认同的其他图纸。

“工地”指工程师设计的永久性或临建工程施工所需的土地及其他场地,包括地面、地下、在之上或通过部分,以及由业主所提供的用作
临时储存或其它目的的其它土地或场所,只要能按合同明文规定构成工地的组成部分。

“业经认可”指已经经书面认可,包括过后对口头认可的书面确认,“认可”指书面认可,包括上述规定在内。

1.2 按合同上下文所需,单数含义的单词也可据有复数的含义,反过来也是一样。

1.3 合同条款的标题和边注不得视为合同的一部分,不得用于考虑解释条款或合同。

1.4 “费用”一词应视为含工地上或以外发生的间接费用。

2 工程师及工程师代表
2.1 工程师必须按合同明文规定,履行作决断、颁发证书和发出指令等职责。

如业主签发的工程师任命书中规定其某些职责的履行得经业主专门认可,其要件应在本合同第二部分予以规定。

2.2 工程师可随时书面授权其代表代行其任何职权,但必须将所有此种授权书的副本提交给承包人和业主。

在授权范围内,工程师代表给承包人的任何书面指令或认可(仅限于此)对承包人和业主具有与工程师的指令或认可同样的效力。

以下规定属于例外:
工程师代表对任何工程或材料的不予否认,不得影响工程师此后否认以及命令拆毁、移动或拆除此种工程或材料的权力。

若承包人对工程师代表的任何决定不满意,其有权将此决定提交工程师确认、取消或更改。

3 转让和分包
未经业主事前书面同意,承包人不得将合同或其任何部分,或合同所规定或依合同而产生的任何收益转让,向承包人的开户银行支付按本合同规定到期或即将到期的款项除外。

4 承包人不得转包整个工程。

除非合同另有规定,未经工程师事前书
面同意,承包人也不得分包工程的任何部分,但工程师不得无故不同意分包,一旦同意分包,此种同意不得免去承包人所承担的任何合同所规定的责任或义务,他必须对任何分包人、其代表人、雇员或工人的行为、不履行和过失负完全责任,如同这些行为、不履行或过失是承包人、其代理人、雇员或工人所为。

以计件方式提供劳力不得视为是本条所规定的分包。

相关文档
最新文档