专用合同条款
合同范本-专用合同条款
合同范本-专用合同条款甲方（全称）：__________________乙方（全称）：__________________鉴于甲方与乙方就[具体项目或业务]达成合作意向，为明确双方在具体合作过程中的权利和义务，特订立以下专用合同条款。
一、项目/业务描述详细描述项目/业务的具体内容、范围、目标等。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为：__________元。
2. 支付方式及时间节点：[具体说明付款的阶段和金额]。
三、履行期限1. 开工日期：____年__月__日。
2. 竣工/完成日期：____年__月__日。
四、质量标准明确约定项目/业务应达到的质量标准和验收要求。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：[列举甲方的主要权利，如监督、审核等]。
[列举甲方的主要义务，如提供必要资料等]。
2. 乙方的权利和义务：[列举乙方的主要权利，如获得报酬等]。
[列举乙方的主要义务，如按要求实施等]。
六、违约责任1. 若甲方未能履行其义务，应承担的违约责任：[具体说明]。
2. 若乙方未能履行其义务，应承担的违约责任：[具体说明]。
七、争议解决如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构或法院]进行仲裁/诉讼。
八、其他条款1. [可约定保密条款、不可抗力条款等其他相关条款]。
2. 本专用合同条款与主合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________签订日期：____年__月__日。
政府采购合同(专用条款)3篇
政府采购合同（专用条款）3篇篇1政府采购合同（专用条款）第一章总则第一条为规范政府采购行为，明确政府采购各方的权利和义务，保护政府和供应商的合法权益，根据《政府采购法》及其实施条例的有关规定，制定本合同。
第二条政府采购合同是政府采购活动的法律依据，是政府采购活动的规范和指导文件。
第三条政府采购合同的主体是政府采购人和供应商。
第四条政府采购合同应采用书面形式。
第五条政府采购合同内容应明确、具体、完整。
第六条政府采购合同一经订立即生效，对双方具有法律约束力。
第二章供应商的权利和义务第七条供应商有权按照政府采购合同的约定，按时、合格地交付合同标的物或履行合同服务。
质量标准、数量规定和交付方案。
第九条供应商应按照政府采购合同的约定，履行与合同标的物有关的售后服务义务。
第十条供应商应按照政府采购合同的约定，与政府采购人共同保护合同标的物的知识产权。
第十一条供应商应按照政府采购合同的约定，对合同标的物的质量、数量、交付期限等给予保修。
第十二条供应商应按照政府采购合同的约定，支持政府采购人对合同履行情况进行监督。
第十三条供应商不得擅自变更政府采购合同的内容。
第十四条供应商应按照政府采购合同的约定，深入挖掘合同标的物的功能，并提出具体改进建议。
第十五条供应商应按照政府采购合同的约定，积极参与政府采购活动的评审工作。
第十六条供应商应按照政府采购合同的约定，保密与政府采购合同相关的商业秘密。
第十七条供应商应按照政府采购合同的约定，遵守政府采购法律法规和合同约定的其他规定。
的质量符合国家标准和合同约定。
第十九条供应商应按照政府采购合同的约定，妥善处理与政府采购合同相关的争议。
第二十条供应商应按照政府采购合同的约定，参加政府采购活动的培训和学习。
第二十一条供应商应按照政府采购合同的约定，按照要求提供相关的证明文件。
第二十二条供应商应按照政府采购合同的约定，与政府采购人建立友好合作关系，共同推动政府采购工作的健康发展。
第三章政府采购人的权利和义务第二十三条政府采购人有权对供应商提供的合同标的物的质量、数量和交付期限等进行检验。
专用条款合同协议书
专用条款合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！专用条款合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，为明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1.1 甲方同意向乙方提供如下产品（或服务）：（1）产品名称：__________（2）数量：__________（3）质量标准：__________（4）交付期限：__________1.2 乙方同意向甲方支付如下金额的采购款（或服务费）：（1）金额：__________（2）支付方式：__________（3）支付期限：__________二、专用条款2.1 甲方承诺所提供的产品（或服务）符合国家相关法律法规及行业标准，并无任何权利瑕疵。
2.2 乙方承诺按照约定时间支付采购款（或服务费），并按照约定方式使用甲方提供的产品（或服务）。
2.3 双方在履行合同过程中应遵循诚实信用原则，保密对方的商业秘密和核心技术。
2.4 甲方应自交付产品之日起，提供一年的免费售后服务（或乙方应自接受服务之日起，享受约定的服务期限）。
三、合同的变更、解除和终止3.1 任何一方提出变更或解除本合同，应提前书面通知对方，经双方协商一致后签署书面协议。
3.2 在合同履行过程中，如因不可抗力导致无法履行或部分履行本合同，双方应立即协商解决办法。
3.3 本合同期满后，双方未续签或未达成续约协议的，合同自动终止。
四、违约责任4.1 如甲方未按照约定时间、数量、质量标准交付产品，应向乙方支付违约金，具体金额双方协商确定。
4.2 如乙方未按照约定时间支付采购款（或服务费），应向甲方支付滞纳金，具体金额双方协商确定。
4.3 双方的其他违约行为，应根据违约性质和给对方造成的损失，承担相应的违约责任。
五、争议解决5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
政府采购合同(专用条款)3篇
政府采购合同（专用条款）3篇篇1政府采购合同（专用条款）第一章总则第一条为规范政府采购活动，保障政府采购活动的合法性、公平性和诚实信用原则，根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，制定本合同。
第二条本合同适用于政府采购活动，包括货物、工程和服务等领域。
第三条政府采购活动应当遵守法律法规，按照合同约定履行义务，保障供应商的合法权益，推动政府采购活动的合理化、规范化和透明化。
第四条政府采购合同应当采取书面形式，载明供应商名称、货物、工程或服务内容、数量、质量、价格、交货期、付款方式、履行承诺等内容。
第五条政府采购合同签订后，双方应当严格履行合同约定，不得擅自变更或解除合同，如需变更或解除合同，应当协商一致并经合同双方书面确认。
第六条政府采购合同的争议解决应当按照合同约定或者协商一致的方式解决，如无法协商解决，可依法向有关部门申请调解或者提起诉讼。
第七条政府采购合同中的标的物应当符合相关标准，质量符合合同约定，否则供应商应当承担相应责任。
第八条政府采购合同双方应当遵守商业诚信原则，履行合同义务，保持信息通畅，并按时交付货物或完成工程和服务。
第九条政府采购合同的附属文件具有合同效力，对合同缔约双方均具有约束力。
第十条未尽事宜可参照相关法律、法规进行补充和解释。
第二章合同履行第十一条政府采购合同双方应当按照约定的交货期、交货地点履行合同义务。
第十二条供应商在履行合同过程中，如因不可抗力等原因导致无法按时履行合同义务，应当及时向政府采购单位说明情况并申请延期履行或者解除合同。
第十三条政府采购单位应当按合同约定进行付款，并及时向供应商支付货款、工程款或服务款。
第十四条若政府采购单位存在拖欠付款或拒绝支付款项等情况，供应商有权向有关部门投诉并要求解决。
第十五条政府采购合同双方应当保持信息的及时沟通，如有任何问题应当及时协商解决。
第十六条政府采购单位应当对供应商提供的货物、工程或服务进行验收，并按合同约定支付货款、工程款或服务款。
专用合同条款的主要内容
专用合同条款的主要内容
1. 合同的标的内容啊，那可太重要了！就好比你要去买个手机，你得清楚到底买的是啥型号啥配置的手机呀！比如咱签个房屋租赁合同，那房子的具体位置、面积大小这些不都得写得明明白白。
2. 价格条款呢，这可得好好琢磨！难道不是吗？这就好像你去市场买菜，得搞清楚每斤多少钱呀！像咱买个大物件，价格谈不好后面多麻烦呀。
3. 履行期限也不能马虎呀！想一想，要是说好了啥时候交货却没做到，那得多闹心！比如说答应三天后给对方交货，那咱就得按时做到呀。
4. 质量标准可不能轻视哟！这就如同你买衣服，总不能是破破烂烂的吧！咱合作个项目，质量得有保证，不然怎么对得起人家的信任。
5. 违约责任必须明确哇！如果违约了没个说法，那不乱套了吗？就像约好一起出去玩，结果有人放鸽子还没个交代，多让人生气。
6. 争议解决方式很关键的嘞！万一有矛盾了咋解决得说好呀，可不是嘛！就像两个人有分歧，总要有个合理公正的办法来处理呀。
7. 保密条款也马虎不得呀！有些重要信息泄露出去可不得了！好比你有个秘密告诉了别人，你肯定不希望随便就被传出去吧。
8. 不可抗力条款得考虑周到啊！像那些不可预见的情况发生了咋办？比如说突然来个天灾，那合同执行肯定得有别的说法呀。
9. 变更和解除条款也是很有必要的！世事无常呀，有时候情况变了就得跟着调整嘛。
就像原本计划好的旅行因为一些原因得取消，那不得有相应规定呀。
我的观点结论就是：专用合同条款的这些主要内容都超级重要，每一个都得认真对待，一点都不能含糊！。
合同范本的专用条款有哪些
合同范本的专用条款有哪些合同范本的专用条款包括但不限于以下内容：
1. 合同的当事人信息，包括双方当事人的名称、地址、联系方式等基本信息。
2. 合同的目的和内容，明确描述合同的目的和双方的主要义务和权利。
3. 合同的有效期限，规定合同的有效期限，包括开始日期和结束日期。
4. 合同的解决争议方式，约定合同争议的解决方式，可以选择仲裁、诉讼等方式。
5. 合同的违约责任，规定一方违约时的责任和补救措施，包括违约金、损害赔偿等。
6. 合同的变更和解除，约定合同的变更和解除条件，以及变更和解除的程序和方式。
7. 合同的保密条款，规定合同内容的保密义务，保护双方的商业秘密和机密信息。
8. 合同的法律适用和管辖法院，约定合同适用的法律和管辖法院，明确法律适用和争议解决的地域。
以上是合同范本的专用条款的一些常见内容，具体的条款内容还需根据具体合同类型和双方需求进行定制。
希望以上内容对您有所帮助。
专用合同条款(范本,仅供参考)
第三部分专用合同条款般约定 1.词语定义 1.1合同1.1.1其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或 文件视为本合同的组成部分。
1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1.3监理人： 名 称： ________资质类别和等级: 联系电话：— 电子信箱：— 通信地址： 1.1.4设计人： 名 称： ________ 资质类别和等级: 联系电话：— 电子信箱： _____ 通信地址： 永久占地包括：施工图纸。
临时占地包括：详见施工图纸。
1.2法律适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、 《建筑工程质量管理条例》等。
1.2.1标准和规范1.1.5 1.1.6 工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括: 1.1.7 1.1.81.2.2适用于工程的标准规范包括：现行中华人民共和国以及省、自 治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范 。
1.2.3发包人提供国外标准、规范的名称：厶:发包人提供国外标准、规范的份数：J__: 发包人提供国外标准、规范的名称：J__。
1.2.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： J__。
1.3合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为： 见通用合同条款。
1.4图纸和承包人文件 1.5图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:发包人向承包人提供图纸的数量: 案馆及发包人等相关部门：发包人向承包人提供图纸的内容: 1.6承包人文件需要由承包人提供的文件，包括:1.6.1现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定: 1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等 书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：另行通知：开工前7日: 肆套，其中贰套作为竣工图交档 完整的施工图纸。
承包人提供的文件的期限为： 5日内承包人提供的文件的数量为： 按总包要求 承包人提供的文件的形式为： 纸质版 发包人审批承包人文件的期限： 5日内按有关规定执行 ：发包人指定的接收人为：另行通知。
政府采购合同(专用条款)6篇
政府采购合同（专用条款）6篇篇1甲方（采购人）：__________________乙方（供应商）：__________________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购__________________(货物名称)一事，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同背景与采购范围1. 合同背景说明：本政府采购项目系根据政府工作需要和年度采购计划所安排，旨在为政府机关的正常运行和公共服务的提供提供保障。
2. 采购范围及明细：本合同涵盖的具体货物包括但不限于__________________等。
货物具体名称、型号、规格、数量等详见附件清单。
二、采购金额与支付方式1. 采购总金额为人民币________元整（大写：_________________________元整）。
该金额包括货物的全部费用，但不包括后期安装、维护等费用。
2. 支付方式：在合同签订后，甲方将在收到乙方提供的合格发票后______天内支付货款的______%，待项目验收合格后支付剩余的______%。
三、质量与检验标准1. 乙方提供的货物必须符合国家相关标准和质量要求，并通过国家相关质量认证。
如有特殊情况需符合其他标准的，双方应另行约定。
2. 乙方应在交货时对货物进行检验并提供相应的合格证明文件。
甲方有权对货物进行复检。
复检不合格的货物，乙方应在接到通知后及时更换。
四、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的时间和地点完成交货。
如因特殊原因需要变更交货时间和地点的，应提前通知甲方并取得甲方的书面同意。
2. 甲方在收到货物后，有权对货物进行验收。
验收不合格的货物，甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
验收合格的货物将进入后期安装阶段。
五、违约责任与赔偿损失1. 乙方未按合同约定时间交货的，应按照逾期交货部分货物总价款的______%向甲方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第二节专用合同条款1.一般商定1.1 词语定义合同当事人和人员发包人：监理人：发包人代表：指发包人指定的派驻施工场所( 现场 ) 的全权代表。
姓名：职称：联系电话：电子信箱：通讯地址：专项供给商：指依据合同条款第项的商定，由发包人和承包人以招标方式选择的供给商。
工程和设备永远工程：暂时工程：施工用水用电的接进口由施工单位依据本质自行考虑。
单位工程：永远占地：详见设计施工图暂时占地：详见设计施工图日期缺点责任期：24 个月保修期：是依据现行有关法律规定，在合同条款第19.7 款中商定的由承包人负责对合同商定的保修范围内发生的质量问题执行保修义务并对造成的损失肩负补偿责任的限期。
其余资料：指构成或将构成永远工程构成部分的各种物件( 工程设备除外 ) ，包含合同中可能约定的承包人仅负责供给的资料。
1.1.6.3 争议评审组：是由发包人和承包人共同邀请的人员构成的独立、公正的第三方暂时性组织，一般由一名或许三名合同管理和 ( 或 ) 工程管理专家构成。
争议评审组负责对发包人和 ( 或 ) 承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的限期内给出评审建议，合同两方在规定的限期内均未对评审建议提出异议时，评审建议对合同两方有最后拘束力。
发包人和承包人应该分别与接受邀请的争议评审专家签署聘任协议，就评审的争议范围、评审意奏效劳等必需事项做出商定。
除还有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和( 或 ) 专用合同条款。
合同文件的优先次序按通用条款执行合同文件的优先次序：合同协议书合同奏效的条件：两方法定代表人在工程所在地当面署名盖印后奏效，面签影像资料随合同存档。
1.6 图纸和承包人文件图纸的供给(1)发包人依照合同条款本项的商定向承包人供给图纸。
承包人需要增添图纸套数的，发包人应代为复制，复制花费由承包人肩负。
(2) 在监理人赞同合同条款第10.1 款商定的合同进度计划或许合同条款10.2 款商定的合同进度计划改正后 7 天内，承包人应该依据合同进度计划和本项商定的图纸供给限期和数目，编制或许改正图纸供给计划并报送监理人，此中应该载明承包人对各区段最新版本图纸 ( 包含合同条款第 1.6.3 项商定的图纸改正图 ) 的最迟需求时间，监理人应该在收到图纸供给计划后 7 天内批复或提出改正建议，不然该图纸供给计划视为获取赞同。
经监理人赞同的最新的图纸供给计划对合同两方有合同拘束力，作为发包人或许监理人向承包人供给图纸的主要依照。
发包人或许监理人不依照图纸供给计划供给图纸而以致承包人花费增添和 ( 或) 工期延迟的，由发包人肩负补偿责任。
承包人未依照本目商定的时间向监理人提交图纸供给计划，以致发包人或许监理人未能在合理的时间内供给相应图纸或许承包人未依照图纸供给计划组织施工所造成的花费增添和 ( 或 ) 工期延迟由承包人肩负。
(3)发包人供给图纸的限期：订立书面合同后7日内。
(4) 发包人供给图纸的数目：。
承包人供给的文件：(1)除专用合同条款第4.1.10(1) 目商定的由承包人供给的设计文件外，本项商定的其余应由承包人供给的文件，包含必需的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依照文件。
由承包人供给的文件范围：施工组织计划、竣资料及其电子文件。
(2) 承包人供给文件的限期：订立书面合同后7 日内，向监理人供给施工组织计划。
(3) 承包人供给文件的数目：。
(4) 监理人批复承包人供给文件的限期：收到后日内。
(5) 其余商定：。
1.6.3 图纸的改正监理人应该依照合同条款第 1.6.1(2)目商定的有合同拘束力的图纸供给计划，签发图纸改正图给承包人。
联系联系来往信件的送到和接收(1) 联系来往信件的送到限期：合同商定了发出限期的，送到限期为合同商定的发出限期后的24小时内；合同商定了通知、供给或许报送限期的，通知、供给或许报送限期即为送到限期。
(2)发包人指定的接收地址：由发包人和承包人在详细签署合同时商定。
(3)发包人指定的接收人为：由发包人和承包人在详细签署合同时商定。
(4)监理人指定的接收地址：由发包人和承包人在详细签署合同时商定。
(5)监理人指定的接收人为：由发包人和承包人在详细签署合同时商定。
(6) 承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理自己或许项目经理的受权代表。
承包人应在收到动工通知后7 天内，依照合同条款第项的商定，将受权代表其接收来往信件的项目经理的受权代表姓名和受权范围通知监理人。
除合同还有商定外，承包人施工场所管理机构的办公地址即为承包人指定的接收地址。
(7) 发包人 ( 包含监理人 ) 和承包人中任何一方指定的接收人或许接收地址发生改动，应该在本质变动前提早起码一个工作日以书面方式通知另一方。
发包人 ( 包含监理人 ) 和承包人应该保证其各自指定的接收人在法定的和( 或 ) 切合合同商定的工作时间内一直工作在指定的接收地址，指定接收人走动工作岗位而没法实时签收来往信件构成拒不签收。
(8)发包人 ( 包含监理人 ) 和承包人中任何一方均应该实时签收另一方送到其指定接收地址的来往信件，拒不签收的，送到信件的一方能够采纳挂号或许公证方式送到，由此所造成的直接的和间接的费用增添 ( 包含被迫采纳特别送到方式所发生的花费) 和( 或 ) 延迟的工期由拒绝签收一方肩负。
2.发包人义务2.3 供给施工场所施工场所应该在监理人发出的动工通知中载明的动工日期前7 天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在第七章“技术标准和要求”第一节“一般要求”中商定。
发包人最迟应该在移交施工场所的同时向承包人供给施工场所内陆下管线和地下设备等有关资料，并保证资料的真切、正确和完好。
2.5 组织设计交底发包人应该在合同条款项商定的动工日期前组织设计人向承包人进行合同工程整体设计交底 ( 包含图纸会审) 。
发包人还应依照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底 ( 包含图纸会审 ) 。
承包人能够书面方式经过监理人向发包人申请增添紧迫的设计交底，发包人在以为确有必需且条件赞同时，应该赶快组织这种设计交底。
2.8 其余义务(1) 向承包人提交平等的支付担保。
在承包人按合同条款第 4.2 条向发包人递交切合合同商定的履约担保的同时，发包人应该依照金额和条件平等的原则和招标文件中规定的格式或许其余经过承包人事先认同的格式向承包人递交一份支付担保。
支付担保的有效期应该自本合同奏效之日起至发包人本质支付完工付款之日止。
假如发包人没法获取一份不带详细截止日期的担保，支付担保中应该有“更改工程完工付款支付日期的，保证时期依照更改后的完工付款支付日期做相应调整”或近似商定的条款。
支付担保应在发包人付清完工付款之往后28 天内退还给发包人。
承包人不肩负发包人与支付担保有关的任何利息或其余近似的花费或许利润。
支付担保是本合同的附件。
(2)按有关规定实时办理工程质量监察手续。
(3)依据建设行政主管部门和 ( 或 ) 城市建设档案管理机构的规定，采集、整理、立卷、归档工程资料，并按规准时间向建设行政主管部门或许城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。
(4)赞同和确认：按合同商定应该由监理人或许发包人答复、批复、赞同、确认或提出改正建议的承包人的要求、恳求、申请和报批等，自监理人或许发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、恳求、申请和报批之日起，假如监理人或许发包人在合同商定的限期内未予答复、批复、赞同、确认或提出改正建议的，视为监理人和发包人已经赞同、确认或许赞同。
(5) 发包人应该执行合同商定的其余义务以及下述义务：。
3.监理人监理人的职责和权益须经发包人赞同履行的权益：(1)按第 4.3 条规定，赞同工程的分包；(2)更改合同的范围；(3)确立延伸完工限期；(4)影响工期、质量、合同价等其余重要决定；(5)波及全局进度的工程暂停指示；(6)赞同因责任事故歇工后的复工；(7)对承包方更改单价要求的答复；(8)按第 15.3 条规定，当工程发生更改时，向承包人作出更改指示。
只管有以上规定，但当监理人以为出现了危及生命、工程或毗邻财富等安全的紧迫事件时，在难免去合同规定的承包人责任的状况下，监理人能够指示承包人实行为除去或减少这种危险所一定进行的工作，即便没有发包人的预先赞同，承包人也应立刻依照执行。
监理人应按第 15 条的规定增添相应的花费，并通知承包人。
不论通用合同条款第 3.1.1 项怎样商定，监理人执行须经发包人赞同履行的权益时，应该向承包人出示其履行该权益已经获得发包人赞同的文件或许其余合法有效的证明。
3.3 监理人员总监理工程师不该将第 3.5 款商定应由总监理工程师作出确立的权益受权或许拜托给其余监理人员。
3.4 监理人的指示除通用合同条款已有的特意商定外，承包人只好从总监理工程师或按第项受权的监理人员处获得指示，发包人应该经过监理人向承包人发出指示。
3.6 监理人的饶恕监理人或许发包人就承包人对合同商定的任何责任和义务的某种违约行为的饶恕，不影响监理人和发包人在今后的任何时间严格按合同商定办理承包人的其余违约行为，也不意味发包人放弃合同商定的发包人与上述违约有关的任何权益和补偿要求。
4.承包人4.1 承包人的一般义务除专用合同条款第 5.2 款商定由发包人供给的资料和工程设备和第 6.2 款商定由发包人供给的施工设备和暂时设备外，承包人应负责供给为达成合同工作所需的劳务、资料、施工设备、工程设备和其余物件，并按合同商定负责暂时设备的设计、建筑、运转、保护、管理和拆掉。
为别人供给方便(1)承包人应该对在施工场所或许邻近实行与合同工程有关的其余工作的独立承包人执行管理、协调、配合、照料和服务义务，由此发生的花费被以为已经包含在承包人的签约合同价( 招标总报价 ) 中，详细工作内容和要求包含：免费向监理工程师、发包人供给办公室。
(2)承包人还应按监理人指示为独立承包人之外的别人在施工场所或许邻近实行与合同工程有关的其余工作供给可能的条件，可能发生花费由监理人按第 3.5 款商定或许确立。
其余义务(1)依据发包人拜托，在其设计资质等级和业务赞同的范围内，达成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人肩负由此发生的花费和合理利润。
由承包人负责达成的设计文件属于合同条款第项商定的承包人供给的文件，承包人应依照专用合同条款第项商定的限期和数量提交，由此发生的花费被以为已经包含在承包人的签约合同价( 招标总报价) 中。
由承包人肩负的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：。
(2) 承包人应执行合同商定的其余义务以及下述义务：①应供给计划、报表的名称及达成时间： a. 施工组织设计审批后一周内供给本工程施工进度总计划。