招标文件的合同条款
招标文件里的合同条款
一、合同双方1.1 甲方（招标方）：[甲方名称]，地址：[甲方地址]，联系人：[甲方联系人]，联系电话：[甲方联系电话]。
1.2 乙方（中标方）：[乙方名称]，地址：[乙方地址]，联系人：[乙方联系人]，联系电话：[乙方联系电话]。
二、合同标的2.1 本合同标的为：[具体项目名称]。
2.2 项目地点：[项目地点]。
2.3 项目规模：[项目规模]。
2.4 项目内容：[项目内容]。
三、合同工期3.1 合同工期为：[工期]。
3.2 乙方应在合同工期内完成合同标的的建设任务。
四、合同价款4.1 合同价款为：[合同价款]。
4.2 合同价款包含：[具体包含内容]。
4.3 合同价款支付方式：（1）合同签订后，乙方提交履约保证金[金额]元；（2）工程开工前，甲方支付合同价款的[比例]%；（3）工程进度款按实际完成工程量支付，每月支付一次；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的[比例]%；（5）工程保修期内，乙方应承担保修责任，保修费用由甲方承担。
五、工程质量5.1 乙方应严格按照国家有关质量标准、规范和设计要求进行施工。
5.2 乙方应保证工程质量达到设计要求和合同约定的质量标准。
5.3 乙方应定期进行质量检查，确保工程质量。
5.4 工程质量验收标准：（1）按照国家有关质量标准、规范和设计要求进行验收；（2）甲方组织验收，乙方应积极配合；（3）验收合格后，甲方出具验收报告。
六、合同履行6.1 乙方应在合同约定的工期和质量要求内完成合同标的的建设任务。
6.2 乙方在施工过程中，应遵守国家有关法律法规，严格执行合同约定。
6.3 乙方应按照甲方要求，及时提供施工进度、质量、安全等资料。
6.4 乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保工程按时、按质、按量完成。
七、违约责任7.1 乙方未按合同约定完成工程任务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
7.2 乙方未按合同约定进行质量检查的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
招标文件合同条款(实用16篇)
招标文件合同条款（实用16篇）招标可以帮助企业获取更多的供应商或承包商选择，提高采购的效益和质量。
现在，我们来看一些成功的招标案例，以了解如何进行高效招标。
招标合同条款一、合同主要条款：1、合同价：中标价即为合同价。
3、招标文件、中标单位的投标文件等，均为签订合同的依据。
所定合同不得对招标文件作实质性修改，采购单位和中标单位不得私下订立背离合同实质性内容的协议，合同起草后，双方签字盖章生效。
二、安装、调试、验收：1、中标方签订供货及安装合同外，应尽快确定具有相应资质的施工队伍，需经安阳市质监部门确认，持证上岗，并派技术人员根据工程进度配合土建施工现场事先核实尺寸，及时检查发现问题及时提出。
如因中标方检查、复核不到位引起电梯土建尺寸误差的，中标方承担一定的责任。
调试工作应由制造商专业工程师负责进行。
业主有权对安装施工队进行安装资质审查，安装施工队必须有安装上述电梯的业绩，如有资质不符，中标方应立即更换安装施工队，一切费用由中标方承担。
2、中标方负责电梯的整机安装、调试和试运行，经安阳市技术监督局特种设备监督检验所检测、验收合格，并领到准用证后交付使用；吊装费、安装费、临时及调试电缆费用、调试费等均应包括在投标总价中。
中标方应提供电梯安装、调试、试运行的分阶段进度计划表。
电梯在安装过程中委托检验机构进行安装过程监督检验（中标方委托，负责一切费用）。
3、本项目采用全包方式（交钥匙工程），到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭设拆除、井道照明、安全护栏、安全保护、现场清理、施工用临时及调试电缆费用、安装及调试用水、用电及向施工总包单位缴纳的总包管理及配合费（安装总价（不含设备价）的3%）等均由中标方负责（费用应包含在投标总价中）。
4、中标方根据合同安装施工进度要求违约每日扣除总额的千分之二。
5、根据合同要求安装电梯过程中，发生伤亡和安全事故由中标方负责。
三、交货与安装时间：交货期至合同签订之日起60日；安装期货物交付之日起90日。
招标文件中的合同条款
招标文件中的合同条款甲方）和投标方（以下简称乙方）根据招标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。
2. 乙方应按照招标文件的要求，提供符合甲方需求的货物、工程或服务，并保证其质量、性能符合约定的标准。
3. 甲方应按照合同约定支付合同价款，并为乙方提供必要的协助和配合。
二、合同标的1. 乙方应按照招标文件中规定的技术规格、性能指标、数量等要求，向甲方提供合同标的物。
2. 合同标的物的详细描述、技术参数、质量标准等，应以招标文件中的相关条款为准。
三、合同价格1. 合同价格为招标文件中确定的价格，除非双方另有书面约定，否则不得更改。
2. 合同价格包括但不限于货物、工程或服务的成本、运输、安装、调试、培训、税费等所有费用。
四、付款方式1. 甲方应按照招标文件中规定的付款方式和时间，向乙方支付合同价款。
2. 乙方在收到甲方支付的款项后，应向甲方开具相应的发票。
五、交货和验收1. 乙方应按照招标文件中规定的交货时间和地点，向甲方交付合同标的物。
2. 甲方应在收到合同标的物后，按照招标文件中规定的验收标准和程序进行验收。
六、质量保证1. 乙方应保证合同标的物的质量符合招标文件中的相关要求，并在合同有效期内承担相应的质量保证责任。
2. 如合同标的物在质量保证期内出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
七、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为逾期付款金额的千分之五每日。
2. 如乙方未按合同约定交付合同标的物或交付的合同标的物不符合质量要求，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为合同价款的百分之五。
八、合同变更和解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
九、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，双方同意提交甲方所在地的仲裁委员会进行仲裁。
采购招标文件中合同条款
一、合同签订1.1 合同双方甲方（采购方）：[甲方名称]乙方（供应商）：[乙方名称]1.2 合同签订本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
二、货物描述2.1 货物名称、规格、型号、数量、单价、总价详见附件《货物清单》。
2.2 货物质量标准乙方提供的货物必须符合国家标准、行业标准或甲方提出的质量要求。
2.3 货物交付期限乙方应在合同签订后[天数]个工作日内完成货物交付。
三、货物交付3.1 交付方式乙方应将货物直接送达甲方指定地点，并承担运输风险。
3.2 交付时间乙方应在合同约定的交付期限内完成货物交付。
3.3 交付手续乙方在货物交付时，应向甲方提供以下文件：（1）货物清单，注明货物名称、规格、型号、数量、单价、总价等。
（2）产品质量检验报告。
（3）货物包装清单。
（4）货物交付证明。
四、货物验收4.1 验收标准甲方对货物进行验收，以货物清单、产品质量检验报告、货物包装清单等文件为准。
4.2 验收时间货物交付后[天数]个工作日内，甲方完成货物验收。
4.3 验收不合格处理如货物验收不合格，乙方应在接到甲方通知后[天数]个工作日内进行整改，整改合格后方可再次交付。
五、付款方式5.1 付款方式甲方在货物验收合格后，按照合同约定的付款比例和付款时间支付货款。
5.2 付款比例（1）合同签订后，甲方支付合同总价[百分比]作为预付款。
（2）货物交付并验收合格后，甲方支付合同总价[百分比]。
（3）货物验收合格并投入使用后，甲方支付合同总价[百分比]。
5.3 付款时间（1）预付款：合同签订后[天数]个工作日内支付。
（2）货物交付并验收合格后：货物交付后[天数]个工作日内支付。
（3）货物验收合格并投入使用后：货物投入使用后[天数]个工作日内支付。
六、售后服务6.1 售后服务期限乙方提供的货物售后服务期限为[年数]年。
6.2 售后服务内容乙方应提供以下售后服务：（1）货物保修期内，对货物出现的质量问题进行免费维修。
招标文件合同主要条款
招标文件合同主要条款随着社会的不断发展和进步，招标制度在各行各业中的应用越来越广泛。
招标文件合同作为招标的重要组成部分，对于确保招标过程的公正、公平、透明起着至关重要的作用。
本文将从招标文件合同的主要条款入手，深入探讨其内容和作用。
一、合同标的和标的物描述招标文件合同首先需要明确合同标的和标的物，即合同所涉及的具体项目和物品。
合同标的应当明确和具体，以确保合同的履行和执行。
标的物描述具体而详尽，以便于相关方了解合同的要求和约定，避免合同履行过程中的误解和争议。
二、交货期限和验收标准在招标文件合同中，交货期限是必须明确约定的条款之一。
交货期限的确定需要兼顾供应商的生产和交货能力以及采购方的需求和时间要求。
同时，合同还应规定交货物的验收标准，以确保所购物品的质量和数量符合合同约定。
验收标准应当客观、权威，并能够衡量和评估交货物的质量和性能。
三、价格和支付方式招标文件合同中的价格是受到广泛关注的一个方面。
合同应当明确约定采购价格和付款方式，以避免因价格变动或付款问题而导致的争议和纠纷。
价格的确定应当合理公正，以确保供需双方的利益得到平衡。
付款方式应当明确明确规定，以确保双方按照约定时间和方式进行付款，并减少支付风险和不必要的纠纷。
四、违约责任和争议解决招标文件合同中的违约责任是执行合同过程中非常关键的一个条款。
在合同中应当明确约定违约责任的种类和方式，以及违约方应承担的法律后果和赔偿责任。
同时，合同还应当明确规定争议解决的方式和途径，以避免因合同履行中的纠纷而导致无法有效解决和处理。
五、保密条款和知识产权保护招标文件合同中的保密条款和知识产权保护是保护供应商权益和确保技术和商业秘密不被泄露的重要保障措施。
合同应当明确约定供应商提供的涉及商业机密和技术秘密的信息和资料的保密义务和责任。
同时，合同还应当规定如何保护供应商的知识产权以及双方对知识产权的使用和转让的相关规定。
六、其他条款招标文件合同中除了上述内容外，还可以根据实际情况添加其他合理的条款。
招标文件合同条款及格式
招标文件合同条款及格式1. 前言本文旨在介绍招标文件中常见的合同条款及格式，以帮助招标人和投标人在招标活动中更好地理解合同条款及其要求，从而达成更加有利的合同协议。
2. 合同条款2.1 合同签署2.1.1 合同签署的时间合同应在招标人与中标人之间洽谈和协商达成一致后尽快签署。
合同签署的时间应在招标公告或投标文件中规定。
如果双方没有在规定时间内签署合同，招标文件中规定的时间应当自动延长。
2.1.2 合同签署的地点合同签署应在招标文件中规定的地点签署。
2.2 合同文本2.2.1 合同文本的制作合同文本应由招标人制作。
如果投标人提出了修改要求，招标人应当及时与投标人协商，双方应达成一致后再进行签署。
2.2.2 合同文本的格式合同文本应采用书面形式，语言应简明清晰，避免模糊、歧义或不确定性的表述。
应按照通用的商业约定方式，避免使用过于特殊或不常用的术语和表述。
2.3 合同条款的内容2.3.1 合同条款的必备内容（1）当事人：即招标人和中标人的名称和地址。
（2）合同的目的和主要内容：即双方签订合同的原因和内容。
（3）合同签订的时间、地点和方式：即合同签署的时间、地点和方式。
2.3.2 合同条款的补充内容（1）保密条款：包括数据和信息的保密要求、保密期限、违约责任和赔偿方式等内容。
（2）价款支付条款：包括要求支付方式、时间、币种，以及逾期付款的利率和违约责任等。
（3）质量保证条款：包括工程质量保证的责任、工程完成时质量检查和验收等。
（4）发包方对承包商的权利和义务：包括发包方的权利和义务，如要求承包商提供保证金、拥有动迁房屋所有权或使用权、对工程进行检验等。
2.4 合同的附件和条款文件合同的附件和条款文件是合同文件中的一部分，其内容应当与合同主文相符。
2.4.1 合同附件合同附件是指与合同直接相关的文件，可以是技术文件、财务项目清单、设备清单等。
2.4.2 条款文件条款文件是指某些特殊的合同条款或协议，比如责任险、民事责任保险、法律顾问协议等。
招标文件合同条款范本(5篇)
招标文件合同条款范本第1篇委托人：______________________（以下简称甲方）受委托人：____________________(以下简称乙方）依照《_合同法》、《_招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就______________招标代理事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：________________________地点：____________________________规模：____________________________招标规模：________________________总投资额：________________________二、委托人委托受托人为工程建设项目的`招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。
三、合同价款代理报酬为人民币______________元。
四、组成本合同的文件承担本工程的：1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;2.本合同协议书;3.本合同专用条款;4.本合同通用条款。
五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。
七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。
八、合同订立合同订立时间：_______年_______月_______日合同订立地点：___________________________九、合同生效本合同双方约定______________后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日招标文件合同条款范本第2篇依据《_招标投标法》、《_合同法》及其它有关法律、法规、规章，__________（以下简称委托人）与__________（以下简称代理人）就__________（工程名称）_______ ___的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。
招标文件主要合同条款
招标文件主要合同条款一、合同主体1.1 甲方甲方为招标人，指招标方或委托招标代理机构实施招标的单位或个人。
1.2 乙方乙方是中标人，指在招标过程中被选定的提供产品和服务的单位或个人。
二、合同内容2.1 合同范围合同范围包括产品或服务的种类、数量、规格、标准、质量等。
所有的产品和服务必须符合相应的国家标准和法律法规。
2.2 价格合同价格应合理、公正、透明，符合市场规律和质量要求。
甲方和乙方均应在合同签订前明确价格，并在合同中对价格做出约定。
2.3 交付及验收1.交货时间：乙方应在合同确定的时间内交货，如有变更需提前通知甲方，并经甲方同意。
2.交货地点：乙方应按照合同约定的地点交货。
3.验收标准：甲方对乙方提供的产品和服务按照合同约定的标准进行验收。
2.4 保证乙方应保证提供的产品和服务符合国家标准和法律法规，并按照合同约定质保期内对所提供的产品和服务进行维修、更换或退款。
2.5 效力本合同一经双方签字盖章生效，各方应按照合同约定履行自己的义务。
2.6 违约责任1.甲方违约：如甲方未按合同约定支付费用，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约金等法律责任。
2.乙方违约：如乙方未按合同约定提供产品和服务，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约金等法律责任。
三、争议解决如在合同履行过程中发生争议，双方应通过协商解决。
如协商失败，双方均可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
四、其他4.1 合同变更任何对合同的变更必须经过甲方和乙方的协商，并通过书面形式达成一致。
4.2 合同解除在以下情况下，甲方和乙方有权解除合同：1.双方协商一致；2.乙方无故拒绝交货或提供服务；3.乙方提供的产品和服务严重违反国家标准和法律法规。
4.3 合同终止在以下情况下，合同自动终止：1.双方协商一致；2.一方宣布破产或死亡；3.因不可抗力造成合同无法履行。
4.甲方拒绝履行与此合同无关的义务。
以上为本合同的主要条款，甲方和乙方应严格按照合同约定履行各自的义务，以确保合同顺利履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第二章合同条款使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）第一部分合同协议书发包人（全称）：创业金融机构承包人（全称）：黔龙实业集团依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：舟白镇社区卫生服务中心工程工程地点：位于重庆市东南部，东临湖北省的咸丰县，西界彭水县，南连酉阳县，北接湖北利川市的黔江区舟白镇张家坝工程内容：建筑面积1200m2有3层楼土建工程，安装工程资金来源：项目总投资349万元其中有申请的自治区配套资金，业主自筹办法解决二、工程承包范围承包范围：1、地基基础工程：含基坑、承台土石方挖运与回填、垫层、砖胎膜、承台、地梁、底板等施工内容；2、主体工程（1）地下结构及主体结构工程（包括钢筋砼结构、全部砌体结构工程）；（2）屋面工程（3）防水工程（含地下室、墙面、屋面、室内等部位的防水）；（4）室内普通装修工程（5）门窗工程（6）给排水工程（7）电气工程（8）消防工程（9）通风空调工程三、合同工期：开工日期：2016 年3 月1 日竣工日期：2016年9 月10 日合同工期总日历天数189 天四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：320 万元（人民币）￥：320 万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书、补充协议及其附件２、中标通知书３、招标文件及补遗资料４、投标文件（含澄清文件）及其附件５、本合同专用条款６、本合同通用条款７、标准、规范及有关技术文件８、施工图纸（包括变更图纸）９、工程量清单10、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：重庆经贸职业学院本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：重庆经贸职业学院住所：工业园区金龙路法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款执行建设部《河北省建设工程施工合同》“通用条款”。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义（执行通用条款）2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书、补充协议及附件；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）本合同通用条款；（5）招标文件及补遗资料；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）施工图纸(包括变更图纸)；（8）经双方确认的工程量调整后形成的造价文件；（9）投标文件（含澄清文件）及其附件。
如发生争议解释顺序为从（1）到（9）。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不再使用其它语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行国家、行业、地方标准及规范及其它相关规范性文件。
发包人提供标准、规范的时间：承包人自备。
国内没有相应标准、规范时的约定：无。
4、通讯联络4.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1) 各方通讯地址和收件人：发包人创业金融机构通讯地址：重庆经贸职业学院正阳街道4888号收件人：潘倩峡邮编：405402承包人黔龙实业集团收件人：黔龙实业集团相关人员邮编：405402工业园区金龙路监理单位通讯地址：收件人：邮编：造价咨询单位：通讯地址：收件人：邮编：(2) 视为送达的其他方式：5、工程分包5.1 分包工程事项：14、发包人14.1 发包人完成下列工作的约定(1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：(4)工程地质和地下管线资料的提供时间及约定：(5)办理有关证件的约定：(6)组织现场交验的时间：(7)组织图纸会审和设计交底的约定：(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：(9)双方约定发包人应做的其他工作及其约定：委托给承包人负责的工作有：14.2支付方式的约定按以下第条。
1）按协议书所注明的帐号银行转帐。
2）支票支付。
3）其他方式：14.3 发包人向承包人提供标准与规范、图纸及技术要求的约定(1) 提供的时间：(2) 提供的份数：14.4 提供施工场地的时间：15、承包人15.1 承包人有关工作的约定（4）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：向发包人（监理单位）免费提供临时办公用房50平方米及生活便利条件。
（9）承包人应做的其他工作及要求：15.5承包人负责的设计的约定(1) 合同规定由承包人负责的设计：(2) 承包人提供设计的时间：17、发包人代表17.1 发包人代表及其权力的限制(1) 发包人任命（）为发包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：18、监理工程师18.1 负责合同工程的监理单位及确认的监理工程师(1)监理单位：法定代表人：(2) 确认（）为监理工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：18.3 （11）需要发包人批准的事项：19、造价工程师19.1负责合同工程的造价咨询单位及确认的造价工程师(1)造价咨询单位：法定代表人：(2) 确认（）为造价工程师，其联络通讯地址如下:通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：19.3（4）需要发包人批准的事项：20、承包人代表20.1 承包人任命（）为承包人代表，其通讯联络地址如下：联系电话：通讯地址：邮政编码：23、工程担保23.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：26、不可抗力26.1 降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的数值按以下第条的规定。
（1）降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的具体数值见下表，超过此数值视为不可抗力。
（2）按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》给定的数值。
27、保险27.1 发包人委托承包人办理保险事项有以下第条。
（1）本合同通用条款27.1款的第（1）项。
（2）本合同通用条款27.1款的第（2）项。
（3）本合同通用条款27.1款的第（3）项。
（4）本合同通用条款27.1款的第（4）项。
(5) 其他：27.8 对保险事项的其他约定：发包人委托承包人办理的保险费用由承包人负担。
28、进度计划和报告28.3承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求29、开工29.2 监理工程师在本合同签订后按以下第条的时间内签发开工令。
（1）按照本合同通用条款第29.2款的规定。
（2）天内。
31、工期及工期延误31.1 合同工程工期：（）天。
(1) （）单项工程的工期：（）天，从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
(2) （）单项工程的工期：（）天，从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
（3）36、质量目标36.1工程质量标准：合格41、发包人供应材料、设备41.1 发包人供应材料、设备按以下约定。
（1）发包人不供应材料、设备。
（2）发包人供应材料、设备的数目、质量等，按“招标人供应材料、设备明细表”。
42、承包人采购材料、设备45、隐蔽工程和中间验收45.1中间验收部位包括：中间验收部位包括地基与基础工程、主体工程、隐蔽工程及按照监理规范要求的其它中间验收工程（政府质检部门有特殊要求的执行其要求）。
47、工程试车47.1 工程试车按以下第条的约定。
（1）不需要试车。
（2）试车的内容及要求具体如下：49、竣工验收49.5 中间交工工程的验收按以下第条的约定。
（1）合同工程无中间交工工程。
（2）各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：(1)（）工程，计划竣工时间（），其范围包括：(2)（）工程，计划竣工时间（），其范围包括：50、质量保修50.2 工程质量保修期的约定：工程验收合格之日起免费保修18个月,终身维修。
54、暂列金额本合同暂列金额为（）元。
56、提前竣工奖与误期赔偿费56.1提前竣工奖按以下第条的约定。
（1）不设提前竣工奖。
（2）每日历天应奖额度为（）元，提前竣工奖的最高限额是（）元。
56.2误期赔偿费按以下第条的约定。
(1) 不设误期赔偿费。
(2) 每日历天应赔付额度为（）元，误期赔偿费最高限额是（）元。
57、合同价款约定与调整因素57.1 合同价款采用以下第（1）条的方式。
（1）固定单价。
（2）固定总价。
（3）可调价格。
57.2 合同价款的调整因素除包括通用条款57.2款第1项至第8项规定外，还包括以下调整因素：60、价款调整方法（1）合同约定采用固定单价方式，价款调整方法按以下第 2 条的约定。
1）本合同第二部分通用条款第60条。
2）按下列方法：1.分部分项工程量清单项目漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，由承包人提出，经发包人确认，作为价款调整、支付、结算的依据。
2.分部分项工程量清单数量有偏差的或由变更引起的原有项目数量增减，当数量偏差率在正负5%内时，该项目的综合单价不变，数量不变，措施费不做调整；当数量偏差率超过正负5%时，增加或减少的数量，由承包人重新提出，经发包人确认，作为价款调整、支付、结算的依据，措施项目费用不做调整；3.由分部分项工程量清单项目漏项、设计变更引起新的工程量清单项目，综合单价的确定按下述条款执行：1）投标报价中已有的，适用于上述新的工程量清单项目的综合单价，按投标文件中已有的综合单价执行；2）投标报价中已有的，类似于上述新的工程量清单项目的综合单价，参照投标文件中类似的综合单价执行；3）投标报价中没有类似于上述新的工程量清单项目的综合单价，其综合单价由承包人按照全国基础定额河北2008相应专业消耗量定额及相应费用定额，取费全部按2008费用标准执行，最后总价乘以中标价除以最高限价的系数，并由发包人审定确认。
4.其他约定：招标文件中的暂估价材料、设备单价及数量调整方法：暂估价按照经招标人确定的价格进行单价调整；相关数量按照实体工程计算的数量进行调整。
62、支付事项62.2 利率按以下第(2) 条的约定。
（1）按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。