隔墙板分包合同
专门为ALC隔墙板的分包合同
专门为ALC隔墙板的分包合同一、背景ALC隔墙板是一种轻质、环保、隔音隔热的建筑材料，在建筑行业中得到广泛应用。
为了按时完成项目并确保质量，我们打算与分包商签订一份专门为ALC隔墙板的分包合同。
二、目标本合同的目标是确保分包商能按照约定的要求和时间安排，提供高质量的ALC隔墙板安装服务。
三、合同内容1. 项目概述：明确项目的名称、位置、规模和工期，并确认分包商将负责的具体工作内容。
2. 质量要求：规定ALC隔墙板的材质、尺寸、安装方法和质量标准，确保符合国家相关标准和项目要求。
3. 时间安排：约定工作开始和结束的时间，以及分包商需要提供的进度报告和验收时间。
4. 付款方式：确定分包商的工程款支付方式、比例和时间节点。
5. 保修责任：明确分包商对ALC隔墙板施工质量的保修期限和责任范围。
6. 变更和索赔：规定项目变更和索赔的程序和要求，以及双方的协商和解决方式。
四、合同签署1. 合同生效：约定合同生效的日期和条件。
2. 合同期限：确定合同的开始和结束日期。
3. 合同解除：约定合同解除的条件和程序。
4. 违约责任：明确违约方需要承担的法律责任和赔偿金额。
五、其他条款1. 保密条款：约定双方在合作期间和合同解除后对商业机密的保密责任。
2. 争议解决：规定合同争议的解决方式，如协商、调解或仲裁。
以上是《专门为ALC隔墙板的分包合同》的主要内容，详细条款和细节需要根据实际情况进行制定和调整。
合同的目的是确保项目的顺利进行和质量的保证，双方应本着诚实守信的原则进行合作。
ALC隔墙板分包项目合同(2024版)
ALC隔墙板分包项目合同(2024版)合同编号：__________ALC隔墙板分包项目合同（2024版）地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为ALC隔墙板项目的实施方，乙方具备ALC隔墙板的生产和供应能力，经双方友好协商，就乙方向甲方提供ALC隔墙板产品及服务事宜，达成如下协议：一、合同范围1.1 乙方同意向甲方提供ALC隔墙板产品，包括但不限于生产、供应、运输、安装、调试等服务。
1.2 甲方同意按照本合同约定的条款向乙方支付相应的产品及服务费用。
二、产品规格及质量要求2.1 乙方向甲方提供的ALC隔墙板产品应符合国家及行业相关标准，产品质量必须达到约定的技术指标和性能要求。
2.2 乙方应提供产品合格证明及相关的技术文件，以确保产品质量和性能。
三、数量和价格3.1 乙方应按照甲方的实际需求，提供约定的ALC隔墙板产品数量。
3.2 产品价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元/平方米。
3.3 乙方应在本合同签订后七个工作日内向甲方提供详细的报价单及结算方式。
四、交付及安装4.1 乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内将产品运输至甲方指定的地点。
4.2 乙方应负责产品的安装和调试工作，并确保产品正常运行。
4.3 乙方应在安装过程中遵守安全生产规定，确保工程质量和人员安全。
五、付款及结算5.1 甲方按照乙方实际完成的产品数量和约定的价格进行付款。
5.2 甲方在收到乙方开具的发票后，应在十五个工作日内完成支付。
5.3 乙方向甲方提供的产品及服务符合本合同约定的，甲方无权扣除任何款项。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同金额的10%。
6.2 乙方未能按照约定时间交付产品或未能满足产品质量要求的，甲方有权要求乙方立即采取补救措施，或解除本合同。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
ALC隔墙板领域分包合同
ALC隔墙板领域分包合同1. 合同背景本合同由以下双方签订，即甲方（分包商）和乙方（总包商）。
甲方同意按照乙方的要求，在ALC隔墙板领域进行分包工作。
2. 合同条款2.1 工作内容甲方同意根据乙方提供的设计和要求，进行ALC隔墙板的安装和施工工作。
具体工作内容包括但不限于：- 隔墙板的切割和加工- 隔墙板的安装和固定- 隔墙板的涂漆和装饰2.2 工期要求甲方同意按照乙方提供的工期要求，合理安排分包工作，并确保按时完成。
2.3 价格与支付乙方将根据工作量和质量进行结算。
具体价格和支付方式将在双方协商一致后确定，并写入补充协议。
2.4 材料和设备乙方将提供所需的ALC隔墙板材料和设备，甲方应妥善使用和保管，并按照乙方要求进行退还或报废处理。
2.5 质量保证甲方承诺提供的分包工作符合相关法规和标准，并保证质量符合乙方要求。
如发生质量问题，甲方将承担相应责任和修复费用。
2.6 保密条款甲方同意不得将乙方的商业机密和技术资料泄露给任何第三方，否则将承担法律责任。
2.7 终止合同双方均有权在以下情况下终止合同：- 一方违反合同条款，经对方书面通知后未能改正；- 发生不可抗力事件，导致无法继续履行合同；- 经双方协商一致决定终止。
3. 法律适用和争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
对于因合同履行引起的争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 其他条款本合同未尽事宜，双方可通过补充协议进行约定。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（分包商）签字：_________________ 日期：_________________乙方（总包商）签字：_________________ 日期：_________________。
ALC隔墙板专门分包合作合同
ALC隔墙板专门分包合作合同1. 合同背景本合同由以下双方订立，旨在明确ALC隔墙板的专门分包合作关系。
甲方：公司名称：地址：联系人：乙方：公司名称：地址：联系人：2. 合作内容甲方作为ALC隔墙板的供应商，乙方将以甲方的专门分包商的身份，负责从甲方处获得ALC隔墙板，并进行后续工程的安装和施工。
具体合作内容包括但不限于：- 根据甲方提供的工程计划和要求，准确计算所需的ALC隔墙板数量；- 从甲方处采购所需的ALC隔墙板，并确保质量符合甲方的要求；- 按照甲方的要求进行现场安装和施工，确保工程质量；- 协助甲方进行工程验收，并解决相关问题。
3. 合作期限本合作期限为____年，自双方签署合同之日起生效。
4. 价格和支付方式乙方从甲方处获得ALC隔墙板的价格为____元/平方米（或其他计量单位）。
具体价格将在每次采购时与甲方协商确定。
支付方式为：乙方应在每次采购之前支付50%的货款作为预付款，余款在工程验收合格后支付。
5. 违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
6. 保密条款双方在本合作过程中可能涉及商业机密和技术秘密，双方应对相关信息进行保密，并在合同终止后仍然承担保密责任。
7. 法律适用和争议解决本合同的有效性、解释和履行适用中华人民共和国的法律。
双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
8. 其他条款本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，并以补充协议的形式成立。
9. 合同变更和解除本合同如需变更或解除，应经双方书面协议，并按照法律的规定办理相关手续。
10. 合同生效本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
隔墙板分包合同(2024版)
编号：__________ 隔墙板分包合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日隔墙板分包合同(2024版)合同目录第一章：总则1.1 合同签订依据1.2 合同当事人1.3 合同标的1.4 合同宗旨第二章：分包工程范围及内容2.1 隔墙板工程概述2.2 分包工程量2.3 分包工程质量标准2.4 分包工程时间安排第三章：分包人的义务3.1 分包人资质要求3.2 分包人主要义务3.3 分包人项目管理3.4 分包人质量保障第四章：合同价格4.1 合同总价4.2 价格调整机制4.3 付款方式及进度4.4 价款结算第五章：工期与进度5.1 工程开工条件5.2 工程进度计划5.3 工期延误5.4 工程提前完成第六章：质量管理6.1 质量标准与要求6.2 质量控制措施6.3 质量验收程序6.4 质量争议处理第七章：安全文明施工7.1 安全生产要求7.2 文明施工规定7.3 安全事故处理7.4 环境保护措施第八章：变更与解除合同8.1 合同变更条件8.2 合同变更程序8.3 合同解除条件8.4 合同解除程序第九章：违约责任9.1 分包人违约责任9.2 发包人违约责任9.3 违约赔偿方式9.4 违约争议解决第十章：争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁机构10.3 诉讼管辖10.4 法律适用第十一章：一般条款11.1 合同的有效期11.2 合同的转让11.3 合同的保密11.4 合同的附则第十二章：合同的签订12.1 签订程序12.2 合同文本12.3 签字盖章12.4 合同生效第十三章：附件13.1 附件列表13.2 附件内容13.3 附件的有效性13.4 附件的更新第十四章：其他约定14.1 双方的其他约定14.2 分包工程的专项规定14.3 合同的修订记录14.4 合同解除或终止后的权利义务处理合同编号_________第一章：总则1.1 合同签订依据：本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由双方协商一致签订的。
ALC隔墙板领域分包合同
ALC隔墙板领域分包合同1. 合同背景本合同由甲方（总承包商）与乙方（分包商）签订，旨在明确双方在ALC隔墙板领域的分包合作关系。
2. 合同内容2.1 分包范围乙方同意在本合同约定的项目中，按照甲方的要求进行ALC 隔墙板的分包工程。
具体分包范围包括但不限于：- ALC隔墙板的制造和供应；- ALC隔墙板的安装和施工。
2.2 价格和支付方式2.2.1 甲方将根据实际工程需要向乙方支付分包工程的费用。
具体费用标准和支付方式双方另行协商确定。
2.3 工期2.3.1 乙方应按照甲方的工期安排和要求，及时完成ALC隔墙板的分包工程。
2.4 质量标准2.4.1 乙方承诺所提供的ALC隔墙板符合国家相关质量标准和行业标准。
2.5 违约责任2.5.1 若乙方未按照合同约定完成分包工程或提供不符合质量标准的ALC隔墙板，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和违约金等。
3. 合同生效和终止3.1 合同生效3.1.1 本合同经双方盖章确认后生效，并自合同签订之日起计算。
3.2 合同终止3.2.1 本合同在以下情况下终止：- 双方协商一致终止；- 任一方违反合同约定，经催告后仍未改正的；- 发生不可抗力等无法预见、不可避免且对合同履行产生重大影响的情况。
4. 争议解决4.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
4.2 若因履行本合同发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。
5. 其他约定5.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决，并以书面形式作出补充协议。
以上为《ALC隔墙板领域分包合同》的主要内容，甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的责任和义务。
如有争议，应根据合同约定进行解决。
2024ALC隔墙板专门分包合作合同
2024ALC隔墙板专门分包合作合同甲方(承包商):________________乙方(业主):________________鉴于甲乙双方在隔墙板生产、安装等方面具有专业技术和丰富经验，为明确双方的权利和义务，保障工程质量，确保工程顺利进行，特订立本合同。
第一条合同标的1.1 甲乙双方同意在本合同项下共同完成2024年ALC隔墙板专门分包工程，具体工程内容、地点、规模、进度等详见附件1《工程概况》。
1.2 本合同的标的物为2024年ALC隔墙板的生产、安装及相关服务。
第二条工程质量2.1 甲方应按照国家有关规定和行业标准，保证所生产的隔墙板质量符合设计要求、施工规范和验收标准。
2.2 甲方应对隔墙板的质量负责，承担因产品质量问题导致的损失。
如发现质量问题，甲方应在接到乙方通知后立即进行整改，并承担相应的赔偿责任。
第三条工程进度3.1 甲乙双方应按照附件1《工程概况》中约定的时间节点完成工程进度。
如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的违约责任。
3.2 如因不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应及时协商解决，并根据实际情况调整工程进度。
第四条合同价格及支付方式4.1 本合同总价款为人民币________元整(大写：__________)。
(1)完工验收合格后，甲方应在5个工作日内支付乙方余款的50%;(2)工程保修期内，如发生质量问题，甲方应按照乙方的要求及时整改并承担相应费用，同时支付乙方余款的30%;(3)工程保修期满后，甲方应在收到乙方书面通知后的5个工作日内支付乙方余款的20%。
第五条违约责任5.1 任何一方未履行本合同约定的义务，均构成违约，违约方应承担违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿损失、采取补救措施等。
5.2 如因甲方原因导致工程延期或质量问题，甲方应按每天合同总价款的千分之五向乙方支付违约金；如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应按每天合同总价款的千分之五向甲方支付违约金。
隔墙板劳务分包合同
隔墙板劳务分包合同隔墙板劳务分包合同一、合同背景及目的本合同是由劳务方（以下简称“分包方”）和需求方（以下简称“劳务方”）就隔墙板劳务分包事宜达成的法律协议。
双方同意依据本合同的规定，确保劳务方按时按质提供所需的隔墙板劳务。
二、合同内容2.1 劳务范围劳务方的主要工作内容为提供隔墙板的安装和维修服务，包括但不限于：布置施工现场、测量、切割材料、安装隔墙板、填充隔墙板间隙、打磨、油漆等。
2.2 合作时间本次合作的开始日期为 20XX 年 X 月 X 日，合作期限为 X 个月。
在此期间内，劳务方需按双方约定的时间节点完成工程进度。
2.3 服务质量和验收标准劳务方在提供隔墙板劳务时，应保证施工质量符合国家以及行业的相关标准和要求。
劳务方完成工程后，劳务方有义务提供全面的验收报告，劳务方有权对劳务方提供的服务进行评估。
2.4 报酬标准及支付方式分包方提供隔墙板劳务的报酬标准如下：单位：人民币（以下简称“元”）单价：每平方米 X 元总价：总建筑面积×单价支付方式：在劳务方完成每阶段工作后的 X 个工作日内，劳务方应向分包方提出发票，并由分包方在收到发票后 X 个工作日内支付劳务费用。
三、合同执行3.1 权利和义务劳务方的权利和义务：按时提供符合要求的劳务；保障施工过程的安全和质量；妥善保管安装所需的设备和工具；对分包方的商业秘密和其他机密信息保密。
分包方的权利和义务：支付劳务费用；向劳务方提供施工所需的具体要求和工作标准；对劳务方的工作进行评估和验收。
3.2 变更和终止任何一方如需变更合同条款，应在变更前提前书面通知对方，并经双方协商一致后进行变更。
双方如有意终止合同，应提前 X 个月书面通知对方，并经双方协商一致解决可能出现的问题。
四、违约责任4.1 履约违约任何一方如未按照本合同的规定履行合同义务，应承担相应的违约责任。
违约方应根据对方的损失赔偿违约金，并补偿因违约而给对方造成的一切损失。
4.2 不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如：地震、水灾、火灾、战争等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
专业分包合同总包方：中天建设集团有限公司分包方：北京鑫凯建筑材料有限责任公司依照《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》及北京市相关规定为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，在平等、自愿、协商一致的基础上，就自由小镇A1、A2号住宅楼、东方玫瑰家园A5#、A6#住宅楼陶粒水泥增强隔墙板供货及安装事项的有关事宜，签订本合同。
工程概况1.1 工程名称：自由小镇A1、A2号住宅楼、东方玫瑰家园A5#、A6#住宅楼1.2工程地点：北京市通州区梨园镇小街村1.3 承包范围：1.3.1具体承包范围为9cm隔墙板的供货及安装（不包含水电专业埋设管件开槽；包含试验检验费、二次运输费）（以下简称分包工程）。
1.4承包方式：采用包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工方式。
1.5 质量要求：1.5.1陶粒水泥增强条板符合华北标准图集《轻质陶粒隔墙板质量检验评定标准》，符合对门头板、十字墙、丁字墙、墙转角、墙与砼件结合处等设计要求。
1.5.2分包方应向总包方提供该产品符合国家有关规定的技术质量资料包括：相关检测报告、质量合格证、生产厂家资质证书、产品专利证书或授权证明、质量承诺、产品使用说明书以及符合国家相关规定施工技术资料等。
1.7 供货要求及工期要求：1.7.1供货要求：合同签订20日后，分包方按总包方确认规格数量、材料进场时间分批连续供货送至施工现场，供货、施工总周期不超过天。
1.7.2安装施工：执行国家现行建筑安装工程施工操作规程、施工验收规范及质量检验标准。
1.7.3工期要求：遵守发包方及总包方的工期进度要求。
1.8 合同价款：1.8.1本合同为固定单价合同，具体综合单价如下：1．9cm隔墙板按52 元/平方米，工程量按实际工程量计算综合单价包括：本合同1.3、 1.4条款中的全部承包工程范围和内容，具体包括所有材料费用、制作加工费、运输费用、运输损耗、运输保险费用、材料检测费、安装人工费、现场二次搬运费、安装所需铁件、粘结剂、板缝网布、等附材辅料费用（总包方及发包方不提供任何辅料）、安装机械及工具费、二次搬运及安装损耗费用（所有因二次搬运及安装造成的损耗均由分包方承担）、现场保管及成品保护费用、冬施、加班、窝工、技术资料费用、临时设施费用、售后服务费用、管理费、利润、税金等费用。
以上费用外的其他费用总包方不再另行支付。
现场施工用水用电、水泥、砂石由甲方提供。
1.8.2合同总价：暂估总价款：（大写）玖拾壹万元整（人民币）（小写）￥910000元（暂估）注：最终结算工程总价款以总包方审核、确认的工程量为准，据实结算。
第二条总包方责任2.1总包方指定施工所需用电、用水接点位置，由分包方负责将水、电接至各工作面；总包方协调分包方解决材料堆放场地，所发生的保管、材料存放临时设施等相关费用由分包方负责；总包方负责提供工人住宿场地。
2.2指派为总包方驻工地代表负责合同的履行，对工程质量、进度、安全生产进行现场协调、监督、检查等事宜。
2.3合同签订3日内，向乙方提供相关图纸一份。
2.4对乙方进场人员进行安全培训教育。
向乙方进行安全技术交底。
2.5在施工前为甲方做好测量放线。
确保垂直运输，不影响正常施工。
2.6调节与其他劳务分包队的施工和生活上的配合事宜。
协调其他队伍对阶段验收后成品保护的责任。
2.7按照协议约定支付工程款。
2.8承担因自身原因造成乙方在安全、质量、工期上的损失。
第三条分包方责任3.1合同签订前，分包方应提交施工资质证明、全生产许可证、营业执照复印件等资质信誉证明（以上资料须加盖有效公章）；合同签订3日内，按照总包方总体进度计划、工程设计图纸（包含设计变更洽商技术文件）提交详细施工组织设计方案，报总包方确认、备案。
施工组织设计方案内容包括施工工艺标准和施工方案、安全文明施工方案、施工进度计划，生产计划、质量标准、安装辅料质量技术要求、质量验收标准及质量承诺、工程进度—劳动力计划分析表等内容。
在实际与计划发生矛盾时，分包方需服从总包方的统筹指挥。
3.2指派为分包方驻工地代表，负责合同的履行。
在进场前上报相应施工组织管理体系及人员名单，经总包方确认后方可开始施工。
分包方驻工地现场代表出勤率不低于90%。
在紧急情况和进行主要施工项目时，分包方驻工地代表必须出勤，并科学组织工程施工，保质、保量、按时完成施工任务，解决由分包方负责的各项事宜。
3.3分包方应按合同规定的时间及总包方的具体要求及时提供工程所需的全部材料和施工所需所有机械和工具，经总包方审核，并保证材料的型号及质量与设计图纸及总包方要求相同，并符合国家相关标准。
产品进场凭检验报告和合格证书，进场检验报告向甲方报验，验收通过后方可安装．3.4 分包方负责施工垃圾的清运工作，保证及时将施工垃圾清运至场外，做到“活完料净脚下清”，并承担相应的费用。
3.5分包方负责对进驻现场的全体人员进行入场前的安全知识教育，并保证在施工过程中遵守安全管理规定。
分包方应与总包方签订《安全施工协议书》。
施工中由分包方原因造成的人员伤亡或其他安全事故等均由分包方承担。
3.6分包方驻现场管理人员和所有进场操作人员应具备相关资质及岗位证书，且年龄不低于18周岁不超过55周岁。
特殊工种应持有效上岗证书持证上岗，同时报总包方备案。
3.7为确保工程质量，分包方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
3.8分包方必须遵照地方政府和有关部门的规定进行文明施工，如总包方发现分包方存在不文明施工现象，总包方有权要求分包方改正，因不文明施工而造成的一切后果及费用均由分包方承担。
3.9分包方负责对进入施工现场的材料的保管工作，对于由于保管不善，造成的丢失、损坏等损失由分包方承担。
3.10分包方负责对本工程现场的一切设施及工程成品进行妥善保护，否则一切损失均由分包方承担。
3.11施工及生活用水、电等临时设施费用由分包方负责，但水、电费用由甲方承担。
分包方不得浪费施工用水、电。
如现场发现分包方浪费水、电现象，总包方、监理方及发包方有权制止，并根据具体情况予以罚款。
3.12施工技术资料管理与移交：分包方应根据现行《建筑安装工程技术资料管理规程》及北京市相关规定及时编制、收集、整理相关施工技术资料4套，并及时上报总包单位，技术资料质量、数量及真实性应符合相关要求。
分包方承担以上相关费用。
3.13分包方不得私自将工程转包或分包，不得冒用他人资质承包本工程。
3.14分包方应保证在施工过程中不发生噪音扰民、污染环境、影响交通，否则分包方承担一切经济责任。
3.15 负责隔墙板施工所需的现场机械用具和生活用具，费用自理．负责阶段，验收前的成品保护，阶段验收后，需有乙方负责阶段收后成品保护工作．因乙方原因造成已完成的损坏，乙方负责修复，发生的费用和损失由乙方承担．3.16 分包方在施工中发生的质量事故，应及时报告总包方驻现场代表。
一般质量事故的处理方案及结果应送总包方备案；重大质量事故的处理方案应由总包方代表签字会同发包方、监理确认后方可实施。
3.17 分包方管理人员及施工人员应由总包方统一管理。
3.18 分包方施工人员在现场如发现打架、斗殴、酗酒、赌博、破坏或偷窃现场材料等行为，总包方一经发现严肃处理，如情节严重者报当地公安机关处理。
3.19 遵守总包方与发包方签订的《建设工程施工合同》及有关协议、来往确认文件。
第四条关于工期的约定4.1分包方在合同签定后，应严格按照合同双方确认的工程进度计划展开施工。
因分包方责任，不能按期开工或中途无故停工而影响工期，工期不予顺延，分包方承担逾期完工的违约责任。
分包方应在接到发包方通知后一天内到场施工。
4.2分包方应严格按照合同双方确认的施工方案及工程进度计划组织材料供应和充足的劳动力展开施工，如实际与计划发生矛盾时，分包方需服从总包方的统筹指挥。
如因分包方原因未能按合同双方确认的施工进度计划或总包方的统筹指挥展开施工，总包方有权要求分包方在 3 个工作日内赶回计划进度。
如分包方未按规定日期赶回进度，每逾期一日，分包方按合同总价款的3‰向总包方支付违约金（违约金从工程款中直接抵扣）。
如果分包方出现严重的质量、工期等问题，并且总包方认为分包方已无能力继续履行合同，总包方有权单方无条件解除本合同。
4. 3分包方因下列因素造成工程延误，经总包方代表书面确认后，工期可相应顺延，但不得向总包方索赔工期延误损失、误工费用等（其它因素除非合同中有明确约定，否则不构成分包方顺延工期的免责事由）。
4.3.1如夜间施工，因总包方原因停电（一次8小时以上）造成累计停工超过24小时。
4.3.2施工如遇不可抗力的影响而造成分包方无法正常施工的，分包方应于不可抗力发生后2小时内通知总包方，并于二日内向总包方提供不可抗力发生的证明文件，并经总包方代表确认。
第五条关于工程验收及保修的约定5.1 工程验收标准5.1.1分包工程的最终验收以总包方、监理、发包方、设计、质量监督部门的核验结果为最终依据。
分包方协助发包方组织办理相关验收手续。
5.2 验收后若因分包方原因造成修改，分包方应按要求进行整改，并承担自身原造成修改的费用和延误工期责任。
5.3由于分包方提供的材料存在质量问题造成达不到验收要求时，由分包方负责拆除及重新安装，并承担相关费用。
分包方须在48小时以前通知总包方进行验收和重新检验，由于返工造成的工期延误，按本合同8.4违约条款执行。
5.4 本分包工程保修期为一年。
保修期内，分包方对本工程出现的由于分包方责任造成的质量问题免费进行维修。
分包方应在接到发包方修理通知2日内派人修理。
否则，总包方可委托其他单位或人员保修，所发生的费用由总包方在保证金内扣除，不足部分由分包方交付。
分包方对其承包范围内的工程质量负有终身的质量保障责任，若因分包方工程质量问题导致发包方或第三方受到损失，分包方负责赔偿给总包方或第三方的造成的全部损失。
第六条关于材料的约定6.1 分包方供应材料的品种规格及质量必须符合要求6.2 分包方的原材料、所有安装辅材料必须符合现行国家相关质量标准要求及本合同中发包方的规定要求，如因分包方使用的材料不符合合同的约定而造成工期延误，责任由分包方承担，并承担给总包方造成的一切损失。
6.3为保证工程质量，总包方有权按有关规定对分包方所供应的材料进行现场随机抽检，总包方在现场材料抽检复试后（复试费用由分包方承担），由国家认可的检测单位出具检测报告，检测结果未能达到国家标准的，须再次取样重新复试，并由总包方、监理、分包方三方共同指定检测场所，保证检测结果的真实性,合法性及有效性。
如检测指标依然未达到国家标准或双方在本合同中约定的标准，总包方有权要求分包方停止供货。
在此期间给总包方造成的一切损失由分包方承担，并按有关规范进行的复试检测费用由分包方承担。