建设工程监理合同模板范文
工程建设监理委托合同通用版范文5篇

工程建设监理委托合同通用版范文5篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(建设单位):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]乙方(监理单位):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]鉴于甲方委托乙方对工程项目进行监理,经双方友好协商,达成如下协议:一、定义与解释本合同中的工程监理服务是指乙方根据甲方的委托,对工程项目的实施过程进行全面监督管理,保障工程建设的质量和进度,协调工程建设各方之间的关系。
二、监理范围与内容1. 乙方负责对甲方所委托的工程项目的实施过程进行监督管理。
具体包括工程项目的施工设计审查、材料验收、进度监控、质量验收、安全监督等方面的工作。
2. 乙方应协助甲方处理与工程相关的各种问题,包括但不限于与设计单位、施工单位及其他相关部门的沟通协调工作。
3. 乙方应根据工程建设需要,提供合理化的建议和改进意见,以提高工程质量和效率。
三、合同期限与进度安排本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
乙方应按照工程进度表的要求,按时完成各项监理任务。
如因特殊情况需调整进度安排,双方应友好协商解决。
四、费用及支付方式甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体费用计算方式、支付时间等详见合同附件《监理费用明细表》。
甲方应在每个付款周期结束后向乙方支付相应的监理费用。
如有违约情况,违约方应承担违约责任。
五、保密条款双方应对本合同内容及相关技术资料予以保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
六、质量保障措施乙方应按照相关法律法规和规范要求,履行监理职责,确保工程建设质量。
如因乙方工作失误导致工程质量问题,乙方应承担相应的法律责任和经济损失赔偿责任。
七、违约责任与解决方式如双方在执行本合同过程中发生争议或违约情况,应及时协商解决。
如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
具体违约责任及解决方式详见合同附件《违约责任与解决方式说明》。
建设工程委托监理合同范本5篇

建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强,任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守,它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本,方便大家学习。
建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)身份证号码:甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
第一条:工程概况:1、工程名称:____________________。
2、工程地点:____________________。
第二条:承包范围:发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
第三条:工期:(一)开工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条:工程价款:1、分部分项工程单价如下:独立基础:基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩:土方_____元/立方米,页岩_____元/立方米,板石(需要水钻施工)_____元/立方米,土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容:(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)

工程建设委托监理合同示范文本(5篇)工程建设委托监理合同示范文本(篇1)发包人(全称):_____________________________承包人(全称):______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。
第一条、工程事项1.1工程名称:_______________________________________;1.2工程地点:_______________________________________;1.3工程内容:_______________________________________;1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二条、工程承包范围2.1承包范围:乙方包工,包料。
第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸,核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工,保证按期完工。
4.2施工中做到文明施工,严格按照安全标准组织施工。
4.3乙方编制施工方案,由甲方审定后实施。
4.4乙方保证按图施工,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算5.1工程总价:大写_________________________________。
5.2结款方式:合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。
5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。
建设工程监理合同范本

建设工程监理合同范本一、合同背景本合同由甲方(以下简称“甲方”)和乙方(以下简称“乙方”)就甲方拟进行的建设工程监理服务达成如下协议。
二、合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在建设工程监理服务方面的权利义务,保障工程质量和监理服务的顺利进行。
三、合同内容1. 项目描述•项目名称:•项目地点:•项目规模:•工期:2. 监理范围乙方作为甲方的工程监理服务提供者,将承担以下责任和义务:•对工程施工过程进行监督,确保合规性;•对施工进度进行监控和管理;•对施工质量进行抽查和评估;•协调与业主、承包商和设计师之间的沟通。
3. 监理费用和支付方式甲方应向乙方支付相应的监理费用。
费用总额为人民币【金额】(大写:【金额】),甲方应按以下方式支付:•预付款:合同签订后即支付合同总额的30%作为预付款;•进度款:甲方按工程进度完成相应阶段,及时支付相应款项;•尾款:工程竣工后,甲方支付剩余款项。
4. 合同期限和解除本合同自双方签署之日起生效,有效期为【合同期限】。
如因不可抗力因素导致工程无法进行或完成,本合同解除,并双方解除相关责任。
5. 保密义务甲乙双方对于在履行本合同过程中获取的商业秘密和机密信息应予保密,并不得向第三方披露。
6. 违约责任任何一方未履行合同义务或违反本合同规定的,应承担相应的赔偿责任。
7. 争议解决合同履行过程中发生争议,甲乙双方应协商解决;如协商不成,可向当地仲裁机构申请仲裁。
四、合同生效与补充文件本合同经双方正式签字,即具有法律效力。
合同中未尽事宜,可签署补充协议进行补充。
五、其他事项本合同一式两份,甲乙双方各持一份,并具有同等法律效力。
本合同采用中文编写,以中文文本为准。
合同各方确认,在未经另一方书面同意之前,不得将该合同的全部或部分转让给任何第三方。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:以上为《建设工程监理合同范本》,双方在签署前应详细阅读并确认合同内容,确保双方权益并履行合同义务。
建设监理合同范本5篇

建设监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设监理合同范本甲方(监理单位):__________(法定代表人)电话:___________乙方(被监理单位):__________(法定代表人)电话:___________根据《建筑工程监理条例》和其他相关法律法规的规定,为了确保本工程的质量、工期和安全,经友好协商,甲、乙双方达成如下协议:第一条项目基本情况1.1 项目名称:__________;1.2 项目地点:__________;1.3 建设单位:__________;1.4 工程概况:__________。
第二条监理范围2.1 乙方接受甲方的监理,负责监督本项目的施工质量、施工工期、安全施工等工作;2.2 乙方应当提供必要的监理人员和监理设备,确保监理工作的有效开展;2.3 甲方有权对乙方的监理工作进行检查、评估,并提出必要的改进建议。
第三条监理费用3.1 甲方根据实际监理难度和工程规模确定监理费用,费用标准为____元/平方米;3.2 乙方应当按照约定的监理费用及时支付给甲方,支付方式为____________。
第四条监理责任4.1 乙方应当认真履行监理职责,确保项目的质量、工期和安全;4.2 乙方应当向甲方及时报告工程的进展情况,发现问题及时提出解决方案;4.3 如乙方在监理过程中发现工程质量问题、工期延误等情况,应当及时向建设单位和相关单位汇报,协助处理。
第五条紧急情况处理5.1 如乙方在监理工作中发现存在紧急情况,应当立即采取措施进行处置,并及时报告甲方;5.2 甲方应当配合乙方处理紧急情况,确保项目的安全和顺利进行。
第六条违约责任6.1 如乙方违反本合同约定,未按时支付监理费用、严重失职等情况,应当承担相应的违约责任;6.2 如甲方违反本合同约定,未按时提供监理服务、影响项目进展等情况,应当承担相应的违约责任。
第七条合同变更7.1 如因不可抗力等原因导致工程发生变更,需经双方友好协商后签订书面协议;7.2 双方如需解除本合同,应当提前____个月书面通知对方,并经双方协商决定解除合同的方式。
工程建设监理委托合同范文常用版本7篇

工程建设监理委托合同范文常用版本7篇篇1甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据有关法律法规的规定,甲方委托乙方承担监理任务,经甲、乙双方协商,本着公平、公正的原则,就本工程监理工作达成如下协议:一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________ (详细说明工程规模、结构类型等)二、监理范围与内容乙方接受甲方委托,承担本工程的监理工作。
监理范围包括:__________ (如施工质量控制、进度控制、造价控制等)。
具体内容如下:1. 监督施工单位按照合同及规范要求进行施工。
2. 审查施工单位的施工组织设计、施工方案等。
3. 对施工现场进行安全、质量检查,确保工程安全、质量达标。
4. 审核工程计量与工程款支付申请。
5. 协助甲方进行工程竣工验收。
6. 其他监理事项。
三、监理期限与进度安排监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
乙方应按以下进度安排进行监理工作:1. 前期准备阶段:参与项目设计交底、审查施工组织设计等。
2. 施工阶段:定期巡查施工现场,进行进度、质量、安全等方面的监控。
3. 竣工阶段:参与工程竣工验收,编制监理报告等。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应按以下方式支付监理费用(如按工程进度分期支付等)。
五、甲方权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应按时支付监理费用。
3. 甲方应提供必要的资料供乙方参考。
4. 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和评价。
5. 其他甲方权利与义务。
六、乙方权利与义务1. 乙方应按时履行监理职责,确保工程安全、质量达标。
2. 乙方有权获得监理费用。
3. 乙方应定期对施工现场进行巡查,发现问题及时通知甲方及施工单位。
4. 乙方应协助甲方进行工程验收,编制监理报告等。
2022工程建设监理合同范本(6篇)

第三条 条款定义 1、甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关 规定以及施工承包合同。 2、甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、 征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向 国家负责。 乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进 行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。 3、本合同书所指的工程监理范围与内容在附录 B 服务范围与 内容中详细说明。 4、本合同书所指的监理费用及支付办法在附录 D 中详细说明。 5、在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准, 特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文 件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、 方式等)在特殊条款中订明。 第四条 本合同书的开始、完成与变更。 1、按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书 立即生效。 2、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服 务。 3、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
"乙方")对业主(以下简称"甲方")和第三方所签订合同的有效服 务和管理,使甲方在承发包合同规定的期限内,以合理的造价, 获得符合规定质量标准的工程项目。同时,甲方接受乙方通过高 效的服务获得合理报酬的要求。
本合同书由项目法人(业主)(以下简称"甲方")与监理单位 (以下简称"乙方")协商一致签订。
第五条 甲方的权力与责任。 1、甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。 2、甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有 权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。 3、对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应该由 甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。 4、甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。 甲方应该按附录 C 按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。 5、甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、 资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份 数与回收、保密等办法。 6、甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。 7、甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交甲 方决策的报告、文件等作出决定。
建设工程监理最新合同范本

建设工程监理最新合同范本第一篇范文:合同编号:__________合同签订日期:____年__月__日甲方(委托方):__________乙方(监理方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方新建、扩建、改建建设工程项目的监理事宜,达成如下协议:第一条监理范围与内容1.1 监理范围:本合同约定的建设工程项目,包括项目前期、设计、施工、验收等阶段。
1.2 监理内容:包括但不限于质量管理、进度管理、投资控制、安全生产、环境保护等方面。
第二条监理职责与义务2.1 乙方应根据甲方提供的工程资料和相关法律法规,制定详细的监理计划,并提交甲方审批。
2.2 乙方应按照监理计划,对建设工程项目进行全面监理,确保项目质量、安全、进度、投资控制等目标的实现。
2.3 乙方应定期向甲方报告监理情况,对甲方提出的合理要求及时响应并处理。
2.4 乙方应保密甲方的商业秘密,未经甲方同意,不得泄露给第三方。
第三条合同价款与支付3.1 本合同的监理费用为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式,向乙方支付监理费用。
第四条合同期限4.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
4.2 合同期满后,如甲方继续委托乙方进行监理,乙方应根据实际情况,与甲方重新签订合同。
第五条违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 若乙方未按照监理职责进行监理,导致甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程监理合同
示范文本
(征求意见稿)
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工商行政治理局二00八年五月
第一部分建设工程监理合同协议书
托付人(全称):
监理人(全称):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则,双方就本工程托付的监理服务和相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
托付人托付监理人服务的工程概况如下:
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程规模:
4.工程总投资:
二、词语限定
本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。
三、合同文件组成
下列文件均为本合同的组成部分:
1.协议书;
2.中标函或托付书;
3.监理投标函;
4.通用条件;
5.专用条件;
6.附录,即:
附录A——服务范围和内容;
附录B——托付人提供的人员、设备和设施;
附录C——收费金额和支付。
7.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、双方承诺
1.监理人向托付人承诺,按照本合同的规定,承担本合同附录A 中约定范围内的服务。
2.托付人向监理人承诺,按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员,并按附录C中注明的期限、方式、币种,向监理人支付监理服务费用。
五、服务期限
本合同附录A中约定的服务自年月日开始,至年月日完成。
六、合同的订立及生效
合同订立时刻:年月日
合同订立地点:
本合同双方约定后生效。
本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
托付人:(签章)托付人:(签章)
地址:地址:
法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮编:邮编:
电话:电话:
第二部分通用条件1.定义与解释
定义 1.1 下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:
1.1.1 “工程”是指托付人托付监理人实施工程监理及相
关服务的建设工程。
1.1.2 “托付人”是指合同中托付监理人的一方,及其合
法继承人和同意的受让人。
1.1.3 “监理人”是指合同中提供服务的一方,及其合法
继承人和同意的受让人。
1.1.4 “承包人”是指与托付人签订施工承包合同或工程
总承包合同的第三方。
1.1.5 “服务”是指监理人按照合同约定履行附录A中详
细约定的工程监理及相关服务的工作,包括正常服务和附加
服务。
1.1.6 “正常服务”是指在附录A中约定的服务范围和内
容。
1.1.7 “附加服务”是指以下缘故而增加的服务:①托付
正常服务范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内
容;②因非监理人缘故增加的工作量或工作时刻。
1.1.8 “工程监理”是指托付人托付监理人对建设工程施工
时期的质量、进度、费用进行操纵治理,对安全生产进行监
督治理;对合同、信息等进行协调治理。
具体范围和内容在专用条件和附录A中约定。
1.1.9 “相关服务”是指托付人托付监理人在勘察时期、
设计时期、设备采购监造时期、保修等时期提供咨询或服务。
具体范围和内容在专用条件和附录A中约定。
1.1.10 “项目监理机构”是指监理人派驻本工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.11 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.12 “一方”是指托付人或监理人;“双方”是指托付人和监理人;“第三方”是指承包人及与本工程有关的其他法人或实体。
1.1.13 “日”是指一天零时至第二天零时的时刻段。
1.1.14 “月”是指按公历从该月中任何一天开始的一个公历月的时刻段。
1.1.15 “商定的补偿”是指专用条件中约定的依照本合同应付的附加款额。
1.1.16 “书面形式”是指有形表现所载内容的形式,包括合同文件、信件、电报、传真等。
解释 1.2 对合同文件的解释
1.2.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和讲明。
如专用条件约定使用两种(含)以上语言文字时,应以汉语
为准。
1.2.2 构成合同的文件应被认为是互为讲明的。
假如合同
文件中的约定之间产生模糊或歧义,合同文件解释按时刻顺
序以双方最后签认的为准。
解释合同文件的优先顺序为:
(1)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;
(2)协议书;
(3)专用条件及附录A、B、C
(4)通用条件;
(5)中标函或托付书;
(6)投标函。
法律法规及标准规范1.3 本合同适用的法律法规是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中约定的部门规章或项目所在地的地点法规、地点规章及标准规范。
本合同适用的法律法规及适用于本工程的标准规范。
2. 监理人的义务
服务范围2.1 监理人应按本合同约定提供工程监理及相关服务,服务范围按附录A中的约定。
项目监理机构2.2 监理人应组建满足工程监理及相关服务工作需要的项目监理机构,向托付人报送委派的总监理工程师及项目监理机构要紧人员名单。
2.2.1 在服务期限内,项目监理机构人员应保持相对稳定,以保证服务工作的正常进行。
监理人可依照工程进展和业务需要对项目监理机构人员作出合理调整。
若更换现场监理人员,应以相当资格与技能的人员替换。
其中,更换总监理工程师须提早7日向托付人报告,经托付人同意后方可更换。
2.2.2 假如监理人员存在以下情况之一,监理人应及时更换该监理人员:
(1)严峻过失行为;
(2)违法或涉嫌犯罪;
(3)不能胜任所担任的岗位要求;
(4)严峻违反职业道德。
认真履行职责2.3 监理人履行合同义务期间,应遵循监理职业道德准则和行为规范,严格按法律法规及标准提供服务。
2.3.1 在托付服务范围内,托付人和承包人提出的任何意见和要求,监理人应及时拟定处置意见,再与托付人、承包人协商确定。
托付人与承包人之间发生争议时,监理人应依照自己的职责与托付人、承包人进行协商。
2.3.2 当托付人与承包人之间的争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应当如实提供有关证明材料。
2.3.3 监理人可在授权范围内对托付人与第三方签订合同中规定的第三方义务提出变更。
假如变更超过授权范围,则这种变更须经托付人事先批准。
在紧急情况下,为了爱护财产和人身安全,监理人所做的变更未能事先报托付人批准时,事后应尽快通知托付人。
在监理过程中假如发觉承包人的人职员作不力,监理人应要求承包人调换有关人员。
工程监理及相关服务报告2.4 监理人在履行合同义务期间,应按专用条件中约定的内容、时刻和份数向托付人提交工程监理及相关服务的报告。