三通一平合同
三通一平施工合同协议书
甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方拟建项目的三通一平工程（即通水、通电、通路、平整场地）达成如下协议：第一条工程建设内容1.1 通水工程：1.1.1 乙方负责提供潜水泵（5寸18米扬程）一台；1.1.2 乙方负责铺设输水管，总长度为______米。
1.2 通电工程：1.2.1 乙方负责架设线路，总长度为______米；1.2.2 乙方负责提供（型号）变压器一台。
1.3 通路工程：1.3.1 乙方负责新修道路，总长度为______米，包括修整路基、夯实路面；1.3.2 乙方负责整修道路，总长度为______米，包括修整填补旧路基、夯实路面。
1.4 平整场地：1.4.1 乙方负责修整路面，铺筑填充料；1.4.2 乙方负责整平夯实，厚度为______米。
第二条承包方式2.1 合同价款：2.1.1 本合同采用固定单价承包方式，含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有费用；2.1.2 合同总价暂定人民币（大写）______元。
2.2 付款方式：2.2.1 乙方在工程开工前，甲方支付合同总价款的______%作为预付款；2.2.2 工程完工后，经甲方初验合格，支付合同总价款的______%；2.2.3 剩余部分在工程质保期满后无息退还，甲方将上述款项支付到本合同约定的对公账户。
第三条合同工期及进度3.1 开工日期：自______年______月______日起至______年______月______日止；3.2 合同工期历时天数：______天；3.3 乙方应按甲方要求，合理安排施工进度，确保工程按期完工。
第四条双方责任4.1 甲方责任：4.1.1 甲方负责提供施工图纸、施工场地及必要的施工条件；4.1.2 甲方负责办理施工所需的各种审批手续；4.1.3 甲方负责解决施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。
建设工程三通一平施工合同
建设工程三通一平施工合同一、背景建设工程三通一平是指水、电、气和道路的拓建和平整工作。
合同是建设工程施工过程中非常重要的法律文件，明确了各方的权利和义务，保障了工程的顺利进行。
二、合同的目的和范围本合同的目的是明确承包商和业主在建设工程三通一平工作中的责任和义务，确保工程按时、按质、按量完成。
本合同适用于建设工程的三通一平施工，包括但不限于：水管道的安装和铺设电线电缆的敷设和维修燃气管道的布置和维护道路的平整和硬化三、合同的主要内容1. 工程范围和要求•承包商应根据实际情况，按照设计图纸和规范要求进行施工。
•承包商应确保施工过程中不影响周边环境和其他建设工程。
•完工后的三通一平工程应符合相关标准和验收要求。
2. 工期安排和提前完成•双方应在合同签订后确定工期，合理安排施工进度。
•承包商应采取相关措施，确保工程提前完成，以减少对业主的影响。
3. 材料和设备•承包商应根据工程需求提供符合质量要求的材料和设备。
•材料和设备的采购和使用应符合相关法律法规的要求。
4. 施工过程和质量控制•施工过程中应对施工人员进行安全教育和培训。
•施工质量应满足相关标准和规范要求。
•定期进行质量检测，确保施工质量。
5. 风险和责任•承包商应对施工过程中的风险和责任负责，并采取必要措施进行防护。
•如因承包商的原因导致工程质量问题或延误，承包商应承担相应的责任和赔偿。
6. 付款和结算•业主应按照合同约定的进度和质量要求进行付款。
•承包商应提供符合法律要求的相关发票和结算单据。
7. 违约和争议解决•如一方违反了合同的约定，另一方有权采取相应的补救措施。
•引起争议的事项，双方应通过友好协商解决。
若协商不成，可通过仲裁或法律途径解决。
四、合同的生效和变更本合同经各方签字盖章后生效，变更时应经双方协商一致，并以书面形式确认。
五、其他事项•本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
•本合同未约定事项，可由双方另行协商确定。
六、附件1.相关图纸和设计文件2.施工计划和进度安排3.工程验收标准和规范参考。
三通一平工程施工合同协议范本
5.1工程造价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
5.2乙方应按照双方确认的工程量清单和单价进行结算。
六、付款方式
6.1甲方分期支付工程款，具体支付方式和时间由双方在补充协议中约定。
6.2乙方完成施工后，经甲方验收合格，甲方应在验收报告出具后____天内支付剩余工程款。
三、工程期限
3.1乙方应按照双方确认的施工计划进行施工，确保本工程在____年__月__日前完工。
3.2乙方如因特殊情况无法按期完工，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。
四、工程质量
4.1乙方应严格按照双方确认的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。
4.2工程验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任，保修期限按国家相关规定执行。
七、违约责任
7.1乙方如未按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×违约天数×0.1%。
7.2甲方如未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×逾期天数×0.1%。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年__月__日
（注：本合同仅供参考，具体条款请根据实际情况和双方需求进行调整，并在签订前征求法律人士的意见。）
一、工程内容
1.1本工程包括但不限于：场平整、道路铺设、排水系统建设、供水供电设施安装等。
三通一平建设工程施工合同
三通一平建设工程施工合同目录一、合同背景1.1合同双方1.2合同目的1.3合同依据二、合同范围2.1工程概述2.2工程范围2.3工程地点2.4工程期限三、合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间3.4税费四、工程管理4.1工程进度4.2工程质量4.3工程变更4.4工程验收五、合同双方的权利与义务5.1甲方权利与义务5.2乙方权利与义务六、违约责任6.1甲方违约6.2乙方违约七、争议解决7.1协商解决7.2诉讼解决八、合同生效、终止与解除8.1合同生效8.3合同解除九、其他条款9.1保密条款9.2不可抗力9.3合同修改9.4法律适用十、附件10.1工程图纸10.2工程量清单10.3工程报价单合同一、合同背景1.1合同双方1.2合同目的为完成三通一平建设工程，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：本合同依据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
二、合同范围2.1工程概述三通一平建设工程是指：道路、给排水、电力、通信等基础设施工程。
2.2工程范围本工程范围包括：道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程等。
2.3工程地点本工程地点位于：____________________。
2.4工程期限本工程期限为：____个月，自合同签订之日起计算。
三、合同价格与支付3.1合同价格本工程合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2支付方式甲方以转账方式支付合同价款。
3.3支付时间3.3.1预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款。
3.3.2工程进度款：乙方按照工程进度，向甲方提交工程量报告及支付申请，甲方审核无误后，支付相应工程进度款。
3.3.3竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告及支付申请，甲方审核无误后，支付至合同价款的____%。
3.3.4质保金：工程竣工验收合格满____个月后，甲方支付剩余合同价款的____%作为质保金。
2024版三通一平施工合同
2024版三通一平施工合同合同编号：_______第一条工程内容（1）场地平整（2）道路施工（3）供水管道施工（4）排水管道施工第二条工程质量标准2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。
2.2 乙方应严格按照约定的施工进度进行施工，确保工程按时完成。
第三条工程造价3.1 乙方向甲方提供的工程造价为人民币____元（大写：_________________________元整），包括但不限于施工人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。
3.2 乙方应向甲方提供工程造价明细，甲方有权对乙方的造价明细进行审核。
第四条工程进度及工期4.1 乙方向甲方承诺工程自开工之日起____个日历天内完工。
4.2 乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第五条付款方式及时间（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%；（3）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期为工程完工后一年，质保期内无质量问题，甲方支付给乙方。
5.2 乙方向甲方开具等额的正规发票。
第六条工程验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等。
6.2 甲方应组织相关单位对工程进行验收，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。
第七条违约责任7.1 如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总造价的0.5%。
7.2 如甲方未按照约定时间支付工程款项，甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为应付款项的0.5%。
第八条争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
房地产三通一平工程合同
房地产三通一平工程合同
鉴于甲方拟进行房地产项目开发，需对项目地块进行三通一平工程，即通路、通电、通水和平整土地。
经双方友好协商，达成如下合同条款：
第一条工程内容及范围
1. 乙方负责完成甲方指定地块的三通一平工程，包括道路建设、电力设施安装、给排水系统铺设以及土地平整工作。
2. 工程应符合国家相关标准和规范，确保工程质量和使用安全。
第二条工程期限与进度安排
1. 本工程自合同签订之日起计算，工期为____天。
2. 甲乙双方应共同制定详细的工程进度计划，并作为合同附件。
第三条工程质量要求
1. 乙方必须按照国家现行标准和规范组织施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，未通过验收的部分应由乙方负责整改直至合格。
第四条工程造价与支付方式
1. 工程造价根据实际完成的工程量按合同约定单价结算。
2. 甲方应按进度向乙方支付工程款，具体支付时间和比例由双方协商确定。
第五条违约责任
1. 如乙方未按合同约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付逾期付款利息。
第六条其他事项
1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 因履行本合同发生争议，双方应先协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条合同生效与备案
1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ 日期：_______ 乙方代表（签字）：_________ 日期：_______。
住宅小区三通一平合同范本
住宅小区三通一平合同范本甲方：（住宅小区名称）乙方：（业主姓名）丙方：（物业公司名称）鉴于甲方是______小区的所有者或管理者，乙方是______小区的业主，丙方是______小区的物业管理公司，三方在平等、自愿、互利的基础上，经友好协商，就______小区的三通一平服务达成如下协议：一、三通一平的内容和范围1. 三通服务包括：______。
2. 一平服务包括：______。
二、甲方的责任1. 确保______的正常运行和供应。
2. 保证______的清洁和卫生。
3. 维护和修复______的设施和设备。
三、乙方的责任1. 遵守______的使用规定。
2. 维护和保养______的设施和设备。
3. 协助甲方和丙方进行______的巡查和维修。
四、丙方的责任1. 提供______的清洁和维护服务。
2. 及时处理______的报修和投诉。
3. 定期对______进行巡查和维护。
五、费用支付1. 三通一平服务的费用由乙方按照约定的方式和时间支付给丙方。
2. 如有______的维修和更换，费用由甲方承担。
六、违约责任1. 任何一方未履行本协议约定的，应承担相应的违约责任。
2. 因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行本协议的，应及时通知其他各方，并尽快恢复履行。
七、争议解决本协议的履行和解释均适用中华人民共和国法律，如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向______人民法院提起诉讼。
八、生效期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
九、其他1. 本协议一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，由三方协商解决。
（以下无）甲方（盖章）：乙方（签字）：丙方（盖章）：日期：______年______月______日。
三通一平合同(2篇)
三通一平合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需进行项目开发，需要乙方完成项目的三通一平工作，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议：第一条项目内容及范围1.1通路：指按照甲方要求，实现项目区域内道路的铺设或改造，满足项目建设的交通需求。
1.2 通水：指实现项目区域内给水管道的铺设，满足项目建设的用水需求。
1.3 通电：指实现项目区域内供电线路的铺设，满足项目建设的电力需求。
1.4 平整场地：指对项目区域内的土地进行平整，达到项目建设所需的地质条件。
第二条工程期限乙方应按照合同约定的时间节点完成三通一平工作，具体时间双方另行约定。
第三条费用及支付3.1 甲方应支付乙方三通一平的费用，具体金额双方另行约定。
3.2甲方支付费用的方式为：合同签订后支付一部分预付款，工程进度达到约定节点后支付进度款，工程验收合格后支付余款。
第四条工程质量及验收4.1 乙方应确保工程质量符合国家标准和甲方要求。
4.2 工程完成后，甲乙双方应共同组织验收，验收合格后支付余款。
第五条违约责任5.1乙方未能按照约定时间完成工程的，应承担违约责任，具体违约金双方另行约定。
5.2 乙方未能确保工程质量的，应承担修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表（签名）：____________________代表（签名）：____________________签订日期：____________________三通一平合同（二）甲方（委托方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方需要乙方完成某项目地块的“三通一平”工作，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议：第一条工程内容1.1 乙方负责完成甲方指定地块的以下工作：（1）水通：接入城市供水管网，确保供水正常；（2）电通：接入城市供电管网，确保供电正常；（3）路通：修建通往地块的道路，确保交通便利；（4）场地平整：对地块进行平整，满足项目施工要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程合同书
工程名称：XXXXX“三通一平”工程
发包人（甲方）：石家庄XXXXX
承包人（乙方）：河北XXXXX
签订日期：XXXX年XX月X 日
发包人（全称）：石家庄市XXXXX （甲方）
承包人（全称）：河北XXXXX （乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“三通一平”工程项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：XXXXX“三通一平”工程
2、工程地点：XXXXXXX号
二、工程承包范围
工程量清单全部内容（见附件）。
三、合同工期
开工日期XXXX 年X月X 日，竣工日期为XXXX 年X月X 日，合同工期总天数XX 天。
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
工程总造价：大写：XXXXXXXX 元（人民币）￥：XXXXXX元（人民币）
六、合同价款支付
合同竣工后，甲方根据审计公司出具的《结算审核报告》，一次性支付乙方工程总造价的100 %，计：￥：XXXXXX 元（人民币）。
七、发包人工作
1、委派XX 为甲方代表，联系方式：XXXXXXXXXXX。
2、工程开工前，甲方为乙方提供水、电等必要的施工条件，为乙方提供临时办公场所。
3、办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。
4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有干扰或收费，应承担责任。
八、承包人工作
1、委派XXX 为乙方代表，联系方式；XXXXXXXXXXX。
2、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。
3、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，竣工前清理好现场。
九、竣工验收
工程竣工，由甲方组织工程验收。
验收合格，方可支付工程价款。
十、竣工结算
甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料，经造价咨询公司审计，出具《结算审核报告》的竣工结算价后一周内，支付工程竣工结算价款，乙方出具正式发票。
十一、违约
1、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的
3‰的违约金。
2、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。
十三、不可抗力
1、发生不可抗力造成工程施工困难，如雨、雪天气，自然灾害等造成工期延误。
2、发生不可抗力造成合同履行困难，双方友好协商解决。
十四、本合同自签章之日起生效，该工程结算完毕后，本合同即告终止。
十五、本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份。
发包人（公章）：承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：。