房地产公司与装修公司合作框架协议
装修公司与房地产公司合作框架协议
装修公司与房地产公司合作框架协议1. 概述本协议旨在明确装修公司与房地产公司之间的合作框架，确保双方在合作过程中的权益和责任，保障项目的顺利进行。
双方应共同遵守本协议的约定，以确保合作项目的高质量完成。
2. 合作内容装修公司与房地产公司合作的具体内容包括但不限于几个方面：2.1. 装修设计与施工装修公司负责提供装修设计方案，并按照合同约定进行装修施工。
装修设计方案应符合房地产公司的要求，并经双方共同确认后执行。
装修施工过程中，装修公司应严格按照施工计划和相关规定进行施工，确保施工质量和进度。
2.2. 材料采购与验收装修公司负责根据装修设计方案的要求采购所需的装修材料，材料采购过程中应确保材料的质量和合理的价格。
房地产公司可以对装修材料进行验收，并有权要求更换不符合要求的材料。
2.3. 装修预算与结算装修公司应按照装修设计方案和施工计划编制装修预算，并与房地产公司进行确认。
在装修施工过程中，双方应及时沟通并记录任何变更和调整，以便对预算进行相应的调整。
装修工程竣工后，装修公司应提供详细的施工清单和相应的结算报告，双方按照约定进行结算。
2.4. 项目管理与监督房地产公司可以指定专人负责对装修工程进行监督和管理，确保装修工程按照合同约定进行。
装修公司应配合房地产公司的监督和管理工作，并及时处理和解决出现的问题和纠纷。
3. 合作流程装修公司与房地产公司合作的流程如下：3.1. 签订合作意向书双方在确定合作意向后，应先签订合作意向书，明确双方的合作意愿和基本合作条件。
3.2. 确定合作详细内容在签订合作意向书后，双方应共同商讨和确定合作的详细内容，包括装修设计方案、施工计划、预算等。
3.3. 签订正式合作协议在确定合作详细内容后，双方应签订正式合作框架协议，明确各方的权益和责任，确保合作项目的顺利进行。
3.4. 开始合作项目双方在签订正式合作协议后，可开始履行合作项目，并按照合同约定进行沟通、协调和执行。
售楼部装修合同
售楼部装修合同合同范本。
合同编号，_________。
甲方（装修公司），______________。
乙方（售楼部），______________。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就售楼部的装修事宜达成如下合同：一、装修范围。
1. 甲方将负责对售楼部进行装修，包括但不限于墙面装饰、地面铺设、天花板装修、灯光布置等。
2. 装修风格及材料选择应当与乙方的整体品牌形象相符，甲方应当在装修过程中征得乙方的同意。
1. 装修工期为______天/月，自双方签订本合同之日起计算。
2. 若因不可抗力等原因导致装修工期延长，甲方应当及时通知乙方，并经过乙方同意后延长工期。
三、装修费用。
1. 装修费用为________元，由乙方支付给甲方。
2. 装修费用包括材料费、人工费等相关费用，具体费用清单由甲方提供并经乙方确认后方可开始装修工作。
四、质量保证。
1. 装修完工后，甲方应当保证装修质量符合相关法律法规的要求，并承担装修质量保修责任。
2. 装修质量问题出现时，乙方有权要求甲方进行整改，直至达到乙方要求的标准为止。
1. 若甲方未按照约定完成装修工作，应当承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 若乙方未按约定支付装修费用，应当承担相应的违约责任，并支付逾期违约金。
六、其他条款。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同如有争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
甲方（盖章），______________ 乙方（盖章），______________。
签订日期，_________ 生效日期，_________。
合同附件，_________（如装修清单、费用清单等）。
框架建筑合作协议书范本
合作协议书甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行框架建筑的相关事宜，达成如下合作协议：一、工程概述1.1 工程名称：________框架建筑工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：包括但不限于土建、安装、装修等全部工程。
二、合作内容2.1 乙方作为框架建筑的总承包商，负责整个框架建筑工程的施工。
2.2 甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款项。
2.3 甲方应提供施工所需的设计图纸、施工方案、施工材料等相关资料，并保证资料的合法性、有效性和准确性。
2.4 乙方应按照设计图纸、施工方案和施工规范进行施工，保证工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。
2.5 乙方应承担因施工原因造成的第三方损失的责任。
三、合同价格3.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 支付方式：（1）甲方在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款。
（2）甲方在乙方完成合同约定的工程进度后，按照实际完成的工程量支付相应的工程进度款。
（3）工程竣工验收合格后，甲方应在验收合格证书颁发后七个工作日内，向乙方支付剩余的合同款项。
四、工程进度和质量4.1 乙方应按照双方约定的施工进度计划进行施工，如有特殊情况需调整进度计划的，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可调整。
4.2 乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准和相关技术规范进行施工，保证工程质量。
4.3 工程竣工后，乙方应按照甲方要求进行验收，验收合格的，甲方应在验收合格证书颁发后七个工作日内支付剩余的合同款项。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定时间支付预付款、工程进度款或剩余合同款项的，应按照同期银行贷款利率支付违约金。
合作设立公司框架协议书范本
合作设立公司框架协议书范本合作设立公司框架协议书范本（精选15篇）合作设立公司框架协议书范本篇1合作方(甲)：_________________________(以下简称甲方)法定代表人：____________________________通讯地址：______________________________联系方式：______________________________合作方(乙)：_________________________(以下简称乙方)法定代表人：____________________________通讯地址：______________________________联系方式：______________________________经甲方和乙方友好协商，决定本着平等互利、优势互补的原则，建立战略合作关系，双方在互惠互利的基础上，以统一的资源整合优势结成长期共同发展之联盟，以获得良好的社会效益和投资回报。
为此，经友好协商共同达成本战略合作框架协议(以下简称“本框架协议”)：一、声明及保证甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。
装修工程合作协议书范本
装修工程合作协议书装修工程合作协议书范本在学习、工作生活中，协议的使用频率呈上升趋势，签订协议是提高经济效益的手段。
想写协议却不知道该请教谁？下面是小编整理的装修工程合作协议书范本，希望能够帮助到大家。
装修工程合作协议书1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方友好协商，本着长期平等合作、互利互惠的原则，创造良好的经济效益和社会效益，就甲乙双方使用各自资源及其专业优势互相合作房屋装饰装修设计项目合作事宜达成共识。
乙方愿意与甲方结成战略合作关系，达成以下协议：一、合作纲领1、合作宗旨甲方为专门从事装修业务的互联网运营公司，拥有独立运营的行业网络平台和管理团队，依托包括但不限于互联网平台进行业务推广，承接并管理装修业务。
乙方为专门从事装修设计（木工，泥水工，电工）的专门技术作业人员，具备相关行业的专业技能和作业经验，能按照行业标准独立完成说所从事的专业工作，为其所完成的作业承担售后和法律责任。
甲方与乙方的合作宗旨是通过双方的紧密合作，打造双赢、可持续发展的房屋装饰装修设计项目战略合作关系。
2、合作内容① 甲方就其自身、自有或网络平台获得的客户，在本协议约定之合作期限内持续不断的向乙方提供有关甲方客户的房屋、住宅、商铺或其他类的装饰装修设计项目的合作机会。
② 基于前述项目，乙方根据自身时间安排，可同意或拒绝甲方推荐合作机会。
乙方同意甲方推荐的项目后，需以甲方名义完成与客户的装饰装修设计项目相关工作要求，验收为相关行业标准。
③ 甲方承诺将依据双方约定的费用作为合作报酬支付乙方，乙方需保证将提供优质的装饰装修设计项目相关服务，努力提升和维护甲方的良好企业形象和品牌声誉。
④ 甲方向乙方提供的甲方客户使用的房屋装饰装修设计基本概况等信息资料文件，由甲方以书面或其他形式（包括但不限于纸质文件、电子邮件、传真、手机短信、QQ留言等方式）向乙方提供并经甲乙双方负责人确认备查，以利于双方对于合作事宜的关联性、真实性有据可循，亦保证双方的互利互信。
装修公司与房地产公司合作框架协议
装修公司与房地产公司合作框架协议装修公司：名称：[装修公司名称]地质：[装修公司地质]法定代表人：[装修公司法定代表人]房地产公司：名称：[房地产公司名称]地质：[房地产公司地质]法定代表人：[房地产公司法定代表人]鉴于装修公司具备丰富的装修经验和专业技能，房地产公司作为房地产开发商，为了提供高质量的装修服务给其客户，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就装修公司与房地产公司之间的合作事宜达成如下协议：一、合作范围1.装修公司同意为房地产公司的项目提供全面的装修服务，包括但不限于室内设计、装修施工、材料采购等。
2.房地产公司同意将其开发的房地产项目委托给装修公司进行装修，并提供必要的支持和协调。
二、合作期限本协议自双方签字之日起生效，有效期为[具体期限]，除非双方另有约定或提前终止。
三、装修服务内容1.装修公司应根据房地产公司的要求，提供专业的设计方案，包括平面布局、效果图等。
2.装修公司应根据设计方案进行施工，并确保施工质量符合相关标准和要求。
3.装修公司应负责采购装修所需的材料，并保证材料的质量和供应。
四、费用结算1.装修公司应按照实际工作量向房地产公司提出费用申请，房地产公司在收到申请后[具体天数]内进行审核并支付。
2.费用的具体金额和支付方式由双方另行协商确定。
五、知识产权1.装修公司对其提供的设计方案和施工技术享有知识产权，房地产公司不得擅自使用或泄露给第三方。
2.房地产公司对其开发的房地产项目享有知识产权，装修公司不得擅自使用或泄露给第三方。
六、保密条款1.双方应对合作过程中的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。
2.本保密条款在本协议终止后仍然有效。
七、争议解决1.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。
八、附件本协议的附件包括但不限于设计方案、施工图纸等，与本协议具有同等法律效力。
框架协议书
绿城房地产集团有限公司开发项目样板房室内装修工程施工合作框架协议书本框架协议于二○○七年月日由绿城房地产集团有限公司(以下简称“甲方”)与 (以下简称“乙方”)签订。
甲乙双方遵循自愿、平等互利和诚实信用的原则，本着整合双方资源、充分发挥各自优势、简化管理程序、化解管理难度、快速推进工程建设、抢占商业先机的目的。
经过充分协商，就甲方和其旗下公司开发的房地产项目样板房室内装修工程施工事宜达成如下一致意见。
第一条：总则1.1 甲方和其旗下公司开发的房地产项目，如需开展样板房施工的，甲方将根据本协议精神优先考虑乙方来承担相关施工工作。
1.2 乙方对甲方按本协议中所约定发出的样板房施工邀请，将给予积极回应，乙方不得以任何理由拒绝或推托，并按此协议优先妥善安排施工事宜，在未签订具体项目合同（或协议）时，可按本框架协议中的相关条款执行。
1.3 甲方和乙方，同意本协议应受中华人民共和国法律约束，应依照中华人民共和国法律解释和理解，并按照中华人民共和国当地政府，政府有关部门的条例、规定、通知和办法履行。
1.4 如乙方样板房施工质量优良、价格合理，甲方将简化招投标程序，直接与乙方建立样板房所属该项目的施工合同。
1.5 甲方和其旗下公司开发的房地产项目，除样板房室内装修工程外的其他各类装修工程招投标中，在同等条件下，甲方将根据本协议精神优先考虑乙方来承担相关施工工作。
第二条：计价原则与工程付款2.1 合同价款的计价原则：工程量按经甲方签字认可的竣工图计算，定额套用《浙江省建筑工程预算定额（2003年）》、《浙江省安装工程预算定额（2003年）》及相关文件规定执行。
2.2 装饰、安装工程的费率计取标准：详见装饰、安装工程计费一览表。
人工费统一按55元/工日计算(进直接费)，如发生点工，普工单价50元/工日，技术工单价80元/工日（含所有费用）。
2.3 甲供和甲定乙供主材按甲方认可实际进价基础上另加1%采购保管费后调价差，取费后甲供主材按甲方实际进价扣还甲方。
通用范文(正式版)售楼部装修合同-2
售楼部装修合同-21. 合同背景本合同是由开发商与装修公司签订的售楼部装修合同，旨在明确双方的权利和义务，保障装修工作的顺利进行。
2. 合同主要内容2.1 装修范围根据乙方提供的设计方案和施工要求，甲方将按照合同约定的售楼部面积对其进行装修。
装修范围包括但不限于内容：•地面铺设：根据设计方案，选择合适的地面材料进行铺设。
•墙面装修：进行涂料涂刷、壁纸贴装等工作。
•天花板装修：安装吊顶，进行石膏线、灯槽等处理。
•门窗装修：安装门窗，并进行修整和涂漆。
•照明电路：布置照明电路，并按照需要安装照明设备。
•空调系统：安装合适的空调系统。
•洽谈区装修：根据设计方案装修洽谈区，包括墙面、地面、家具等。
2.2 付款方式根据装修进度，双方约定付款方式：•预付款：甲方在合同签署后，需支付总装修款项的30%作为预付款。
•进度款：甲方需根据装修进度支付相应的进度款项，具体比例由双方协商确定。
•尾款：当所有装修工作完成并验收合格后，甲方需支付剩余款项。
2.3 工期及竣工时间本次装修工期为天，自合同生效之日起计算。
双方约定竣工时间为年月日，双方需在合同生效之日起天内完成所有装修工作。
如因不可抗力因素导致装修工期延迟，双方应协商解决，并根据实际情况调整竣工时间。
2.4 质保期装修工程竣工后，乙方提供一年的质保期。
在质保期内，如装修工程出现质量问题，乙方将负责进行修复或更换。
2.5 违约责任双方应严格履行合同约定的各项义务，如有违约行为，违约方应负相应的责任和赔偿。
2.6 法律适用及争议解决本合同的解释和执行以法律为准绳。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，应提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
3. 合同效力本合同自双方签字或盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
甲方（开发商）：_______ 乙方（装修公司）：_______签字日期：_______。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
战略合作框架协议
甲方:XX房地产公司
乙方: XX装饰设计有限公司
依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其她有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平与诚实信用的原则,甲乙双方经过充分协商,本着强强联合,互惠互利的宗旨,甲乙双方在友好,平等,自愿,协商一致的基础上,就彼此长期合作事宜达成以下协议:
一. 合作范围
甲方经营管理范围内楼盘项目XXX
二. 合作方式
甲方为乙方提供合作项目所属小区基本信息,以及营销场地,广告宣传等配套服务,保障乙方业务的顺利开展。
乙方为甲方楼盘的业主提供“全屋定制”整体解决方案服务。
乙方为甲方提供合作项目户型设计方案及专业家装咨询,XX套精装样板间。
三.合作内容:
(一)甲方为乙方提供的项目与内容:
1、甲方为乙方提供楼盘所有的户型图与水电安装图
2、甲方为乙方提供交房期间室内装修咨询处。
3、甲方为乙方提供二期所有电梯广告位。
使用期限为XXX。
4、甲方与乙方配合为业主举办家装课堂等家装专业咨询活动。
(二)乙方为甲方提供的项目与内容:
1、乙方为甲方提供户型方案效果图,甲方用于展示给业主或有意向购本楼盘住宅的人群,乙方依法享有户型方案效果图的全部版权。
2、乙方为甲方提供售楼处户型方案效果图展板。
3、乙方为甲方提供XX套精装样板间,样板间项目为:(此内容依据实际情况制定)例如:顶面乳胶漆、墙面护墙板,客餐厅局部吊顶、卧室顶角线、卧室墙面壁纸、室内照明灯具、室内窗帘、室内门、洁具、室内家具、基础配饰等
4、样板间展示期限XX年,样板间展示期间乙方销售人员及乙方客户可参观。
样板间提供的所有内部产品归属权为乙方所有,样板间展示期结束后,折价销售给购房业主。
5、乙方在甲方提供的楼盘办公区工作期间,不能破坏其房屋内结构及其功能。
6、乙方提供的“全屋定制”样板间,其装修所产生的设计费,材料费,各种设备费,人工费,运输费,垃圾清运费,保洁费等都由乙方承担。
四、合作承诺
(一)甲方:保障乙方为本协议指定楼盘唯一一家入驻装修公司。
甲方向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(二)乙方:乙方应在开工前,向甲方提供经物业管理部门认可的施工图纸,乙方在甲方楼盘所做的“全屋定制”装修服务约定如下: (1)关于材料供应的约定
乙方负责采购装饰材料、设备,均需符合国家标准规定的住宅装饰材
料。
(2)关于装修工程质量及验收的约定
1、本工程执行DBJ08–62–97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30–1999《住宅装饰装修验收标准》与市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由乙方设计装修施工方案。
乙方要组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
未经甲方同意与所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
3、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工。
4.工程竣工:乙方应提前三个工作日通知甲方验收,甲方应自接到通知三个工作日内组织验收。
如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。
(3)有关安全生产与防火的约定
乙方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、天然气管道、自来水与其它管道畅通、合格。
乙方在施工中应采取必要的安全防护与消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。
如遇上述情况发生,乙方负责修复与相关赔偿。
五.纠纷处理方式
双方如对协议执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可
以提交人民法院诉讼。
六．其她事项
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等法律效力。
甲方(签章): 电话:
乙方(签章): 电话:。