装饰与房地产商合作模式
开发商与装饰公司合作协议
开发商与装饰公司合作协议一、合作目的为了更好地推进房地产开发业务，提高项目品质，开发商公司（以下简称“开发商”）与装饰公司（以下简称“装饰公司”）进行合作，实现共同发展、互利共赢。
二、合作方式1.开发商与装饰公司共同签署本协议，并约定在项目开发过程中，装饰公司将作为开发商的配套服务商，承担相应的装饰工程、室内设计及装修施工等任务。
2.开发商将为装饰公司提供开发项目的相关信息，并就装修设计、施工方案等事项提供必要的支持和帮助。
3.装饰公司将按照开发商的要求，全面参与项目的建设和开发，并负责项目装修的设计、施工、材料和设备采购、施工管理等一系列工作。
同时，装饰公司须确保项目在规定时间内交付，并保证工程质量。
4.开发商和装饰公司需建立常态化沟通机制，定期召开工作会议，及时解决问题。
三、合作期限1.开发商与装饰公司签署的本协议为期三年，自协议签署之日起生效。
2.双方签署后续项目合同，装饰公司在此期限内为其开发的项目提供服务。
四、费用结算1.开发商和装饰公司按照合同约定的方式进行费用结算。
2.装饰公司收取服务费用，费用标准由双方协商确定并明确计入合同中。
五、保密条款1.开发商和装饰公司在合作过程中所知晓的开发商公司商业机密、商业秘密等均须视为机密，不得向第三方透露。
2.开发商和装饰公司在合作过程中产生的一切文件、文档、技术资料等均属于双方共有财产，未经双方同意，任何一方不得擅自使用、披露。
六、违约责任1.开发商或装饰公司任何一方不能按期履行本协议约定的，应向另一方承担相应的违约责任。
2.因不可抗力原因致使一方无法履行本协议的，双方应在协商一致的前提下变更协议或解除合同。
七、协议变更1.双方在执行本协议的过程中，如有需要变更本协议某项条款或增加附属协议，应通过书面形式进行协商达成一致意见，更新签署协议并生效。
2.本协议变更后，新协议或附属协议的条款、实施细则等具备与本协议同等的法律效力。
八、争议解决如发生争议，双方应协商解决，协商无效的，双方同意将争议提交本协议签订地英属开曼群岛仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决是终局仲裁裁决，对双方均有约束力。
2023房地产公司与装修公司合作框架协议
房地产公司与装修公司合作框架协议一、协议背景及目的本协议是房地产公司与装修公司之间的合作框架协议，旨在明确双方在房地产项目装修方面的权利和义务，保证合作顺利进行。
二、合作内容1.房地产公司与装修公司合作的主要内容包括但不限于：–房地产项目的装修设计和施工管理；–装修材料的选购和供应；–装修工期和质量的控制。
2.双方将共同协商确定具体的合作项目和细节，并在协议签署后及时更新合作内容。
三、合作方式1.派驻人员合作方式：装修公司派驻专业人员到房地产公司，负责项目的装修设计和施工管理。
2.外包合作方式：房地产公司将装修项目外包给装修公司进行全权处理，包括装修设计、材料采购和工程施工等。
3.其他合作方式：根据具体项目的情况和双方的协商决定，可以采取其他合作方式。
四、权利与义务1. 房地产公司的权利和义务•提供完整的装修项目信息，包括建筑结构、面积、户型等；•提供项目预算和执行周期等相关信息；•审查并确认装修方案和材料选购方案；•监督装修质量和进度，并及时提出整改要求；•根据装修公司的要求提供必要的配合和支持。
2. 装修公司的权利和义务•根据房地产公司提供的项目信息和预算等，编制详细的装修方案；•按照双方约定的时间节点，完成装修工程并保质保量地交付；•负责材料的选购和施工过程的管理；•及时报告工程进度和质量情况，并认真处理房地产公司提出的整改要求；•配合房地产公司的监督和检查，并提供必要的技术支持和解决方案。
3. 共同义务•遵守国家相关法律法规和政策；•双方应保持通信畅通，及时沟通并解决合作过程中出现的问题；•合作过程中发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可通过法律途径解决。
五、合作周期与终止1.合作周期：本合作协议自签署之日起生效，有效期为×××年。
2.合作终止：–双方协商一致终止合作；–合作期满后双方协商续签；–一方提前给出30天书面通知的情况下，单方面终止本合作协议。
装修公司与房地产公司合作框架协议
装修公司与房地产公司合作框架协议装修公司与房地产公司合作框架协议一、背景和目的本框架协议由装修公司和房地产公司签署，旨在明确双方的合作关系和责任分工，为双方开展有效合作提供指导和保障。
本框架协议对于装修公司和房地产公司的合作具有重要的指导意义，通过明确双方的权益和责任，促进双方在项目实施过程中的高效配合和良好合作。
二、合作内容1. 装修公司和房地产公司将共同合作开展房地产项目的装修设计与施工工作。
2. 装修公司将负责根据房地产公司的需求，提供相关的装修设计方案，并确保装修工作合乎规范。
3. 装修公司须按照房地产公司的要求，合理组织装修施工工作，并确保工程质量、进度和安全。
4. 装修公司需与房地产公司保持紧密沟通，及时反馈装修工程进展情况，并及时解决问题和处理异议。
三、合作期限1. 本框架协议自双方签署之日起生效，有效期为两年。
2. 如有需要，双方可协商决定延长合作期限或终止合作关系。
3. 若任何一方希望终止合作关系，需提前提出书面通知，通知期限为一个月。
四、权益和责任装修公司的权益和责任：1. 装修公司有权要求房地产公司提供准确、完整的项目需求和技术参数。
2. 装修公司在保证工程质量的前提下，有权要求房地产公司合理安排工程进度。
3. 装修公司应确保施工现场的安全、卫生，并负责解决与装修工程相关的问题和纠纷。
4. 装修公司将承担因施工造成的安全事故和质量问题的责任，并及时采取补救措施。
房地产公司的权益和责任：1. 房地产公司有权要求装修公司按合同约定提供装修设计方案和施工工作。
2. 房地产公司应及时提供装修工程所需的相关信息和材料，并保证其真实可靠性。
3. 房地产公司应确保装修公司在项目施工过程中的顺利进行，并提供必要的协助与支持。
4. 房地产公司将承担对装修公司提供的设计方案和施工工作的验收责任，并及时支付相应的费用。
五、保密条款1. 双方在合作过程中涉及到的商业机密和技术信息应保密，未经授权不得向第三方泄露。
装饰与房地产商合作模式
装饰与房地产商合作模式目录一、前言二、合作模式1. 合作范围2. 合作期限3. 合作双方的权利与义务4. 收益分配5. 退出机制三、合同解除与终止四、争议解决五、附件1. 装饰公司资质证明2. 房地产商资质证明3. 合作项目清单4. 合作协议书5. 法律法规文件以下是合同文档的具体内容：一、前言本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方（装饰公司）：____________________乙方（房地产商）：____________________鉴于甲方在装饰领域具有丰富的经验和良好的口碑，乙方在房地产开发领域具有显著的市场地位和丰富的资源，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就装饰与房地产商合作模式达成如下协议：二、合作模式1. 合作范围双方同意在以下范围内开展合作：（1）乙方开发的房地产项目；（2）甲方提供的装饰服务。
2. 合作期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
合同期满前______个月，如双方无异议，本合同自动续签______年。
3. 合作双方的权利与义务（1）甲方权利与义务：①按照乙方的要求提供装饰设计方案；②按照设计方案进行施工，确保工程质量；③负责装饰工程的售后服务。
（2）乙方权利与义务：①提供房地产项目的详细信息，包括建筑图纸、装饰风格等；②提供装饰工程所需的场地、水、电等基础设施；③按照约定支付装饰工程款项。
4. 收益分配双方同意按照以下方式进行收益分配：（1）甲方按照实际发生的装饰工程款项收取一定比例的佣金；（2）乙方按照房地产项目的销售额收取一定比例的收益。
5. 退出机制（1）如一方违反合同约定，另一方有权解除本合同；（2）合同期内，如一方需提前终止合作，应提前______个月书面通知对方；（3）合同终止后，双方按照实际发生的收益进行结算。
三、合同解除与终止1. 双方同意，在以下情况下，本合同可以解除：（1）双方协商一致；（2）一方违反合同约定，导致合同无法继续履行；（3）法律法规规定的其他解除情形。
装饰与房地产商合作模式(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX装饰与房地产商合作模式(2024版)本合同目录一览1. 合作概述1.1 合作双方1.2 合作目标1.3 合作范围2. 装饰服务2.1 装饰设计2.2 装饰施工2.3 装饰材料供应3. 房地产商责任3.1 项目选址与规划3.2 土地使用权3.3 项目融资4. 合作期限4.1 起始日期4.2 终止日期4.3 延长合作期限的条件5. 合作费用5.1 装饰服务费用5.2 房地产商承担的费用5.3 费用支付方式6. 合同的履行与监督6.1 履行合同的原则6.2 监督与协调机制6.3 违约责任7. 合同的变更与解除7.1 变更条件7.2 解除条件7.3 变更与解除的程序8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点与机构8.3 仲裁结果的执行9. 合同的生效、终止与解除9.1 生效条件9.2 终止条件9.3 解除条件10. 保密条款10.1 保密信息范围10.2 保密期限10.3 泄露保密信息的后果11. 知识产权保护11.1 知识产权归属11.2 知识产权使用许可11.3 侵权责任12. 合作成果的分享与分配12.1 成果分享方式12.2 成果分配比例12.3 成果分享与分配的程序13. 合同的转让与继承13.1 转让条件13.2 转让程序13.3 继承条件14. 其他条款14.1 法律法规适用14.2 合同的完整性与优先权14.3 合同的修订与补充第一部分：合同如下：第一条：合作概述1.1 合作双方甲方：_______（房地产商名称）乙方：_______（装饰公司名称）1.2 合作目标双方致力于构建长期、稳定、互利的合作关系，通过专业的装饰服务，提升房地产项目的品质与价值，实现共赢发展。
1.3 合作范围双方合作范围包括但不限于：装饰设计、装饰施工、装饰材料供应等。
第二条：装饰服务2.1 装饰设计乙方根据甲方的需求，提供专业、创新的装饰设计方案，确保设计风格与房地产项目的定位相符。
装饰与房地产商合作模式2024年
装饰与房地产商合作模式2024年合同目录第一章：合同总则1.1 定义与解释1.2 合同目的1.3 合作原则第二章：合作方资质2.1 甲方资质要求2.2 乙方资质要求2.3 资质审查与确认第三章：合作内容3.1 合作项目概述3.2 合作范围与方式3.3 合作期限第四章：甲方权利与义务4.1 甲方权利4.2 甲方义务4.3 甲方违约责任第五章：乙方权利与义务5.1 乙方权利5.2 乙方义务5.3 乙方违约责任第六章：项目实施6.1 项目规划与设计6.2 施工管理6.3 质量控制第七章：资金管理7.1 投资与融资7.2 资金使用计划7.3 财务报告与审计第八章：风险管理8.1 风险识别与评估8.2 风险控制措施8.3 风险分担机制第九章：知识产权9.1 知识产权归属9.2 知识产权使用9.3 知识产权保护第十章：合同变更与解除10.1 合同变更条件10.2 合同解除条件10.3 变更与解除程序第十一章：争议解决11.1 争议解决方式11.2 仲裁与诉讼11.3 争议解决费用第十二章：合同终止12.1 合同终止条件12.2 终止后的权利义务12.3 合同终止的法律后果第十三章：附加条款13.1 特殊约定13.2 保密协议13.3 合同附件第十四章：合同签订14.1 签订方14.2 签订时间14.3 签订地点14.4 合同生效条件14.5 合同备案与公示以上为合同目录，具体内容需根据实际情况进一步细化和完善。
第一章：合同总则1.1 定义与解释本合同中所涉及的专业术语和特定表达，其含义以本章节所定义为准。
除非上下文另有说明，所有大写字母缩写词应参照附录A的解释。
1.2 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在装饰与房地产项目合作中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。
1.3 合作原则甲乙双方应本着平等互利、诚实守信的原则，共同推进合作项目的实施。
第二章：合作方资质2.1 甲方资质要求甲方应具备相应的房地产开发资质，并保证其资质在合作期间的有效性。
高佳装饰与房地产商合作模式
高佳装饰与房地产商合作模式高佳装饰是一家具有15年历史的专业室内装修企业，拥有一支经验丰富、技术娴熟的团队，为广大客户提供高品质、个性化的室内装修设计及施工服务。
高佳装饰一直致力于为客户提供最优质的服务，在近几年发展过程中，开始尝试与房地产商进行合作，今天我们就来了解一下高佳装饰与房地产商的合作模式。
合作模式一：设计方案合作一般来说，房地产商会在房屋销售前提供样板间，高佳装饰会获得招标权，向房地产商提供设计方案为主。
在房地产商提供的一定样板间的基础上，高佳装饰会对其内部的装修进行设计改造，展示出更有温度、高品质、更具质感的效果，吸引客户购买。
这样的改造通常可以提升房屋的市场竞争力和价值，也有可能会成为当地业内的典范。
这种合作模式对于高佳装饰来说，可以增加设计方案的曝光率和客户知名度，提高员工设计能力和市场分析能力，建立和扩展公司品牌，提升服务水平。
合作模式二:装修施工合作如何区分同类房源的装修质量、降低管理成本是一项非常困难的工作，高佳装饰与房地产商的合作模式，就是在这个问题上提供了解决方案。
高佳装饰与房地产商的装修施工合作模式，是基于联想集团的TLC（total logistics control）管理理念建立的。
通过引进先进的装饰施工技术和施工管理系统，为房地产商提供高品质的装修服务和一流的装修管理体验。
这种合作方式不仅满足了房地产商对房屋装修施工质量的要求，而且还能为房地产商在装修施工期间节省大量的工作时间和管理成本。
同时，通过提供完整的装修施工管理服务体系，高佳装饰可以在装饰施工期间发现问题并及时处理，降低风险和各种管理成本，使房地产商在后续的售前和售后服务中提供更可靠的支持服务。
合作模式三:智能家居解决方案合作智能家居是未来家居的趋势，高佳装饰与房地产商合作了智能家居解决方案的推广和实施，解决的是目前智能家居面临的网络技术、安全、智能硬件和应用软件等比较复杂的问题，并能为房地产商提供最先进的智能家居技术。
某装饰公司与房地产商合作模式
某装饰公司与房地产商合作模式随着房地产市场的繁荣和装饰行业的发展，越来越多的装饰公司与房地产商开始合作，形成了一种互利共赢的合作模式。
下面我将详细介绍装饰公司与房地产商合作的模式，总结其优势和存在的问题。
装饰公司与房地产商的合作模式可以分为以下几种：1.委托装修模式：房地产商将装修工程全权委托给装饰公司完成。
在这种模式下，装饰公司负责整体装修方案的设计、材料的选择、施工的管理等工作。
合作双方可以通过签订合同约定装修的标准、进度、费用等具体内容，并按照协议达成的要求进行合作。
2.联合装修模式：房地产商与装饰公司共同合作完成装修工程。
在这种模式下，装饰公司与房地产商以合资或合作的形式建立联合装修公司，双方共同投资并共同经营。
合作双方可以根据自身的资源和优势，实现资源的共享和风险的分担。
上述两种合作模式各有其优势和存在的问题。
委托装修模式的优势在于装饰公司具有丰富的经验和专业知识，可以确保装修工程的质量和进度。
同时，委托装修模式还可以节省房地产商的时间和精力，使其能够更专注于房地产的开发和销售。
然而，委托装修模式也存在一些问题，比如合作双方的利益分配、沟通配合等方面的问题。
另外，委托装修模式也容易造成房地产商对装修工程的控制能力不足，导致装修质量的下降和用户不满意。
联合装修模式的优势在于合作双方可以充分发挥各自的优势，实现资源的整合和互补。
装饰公司可以通过与房地产商的合作，扩大自己的业务范围和市场份额。
房地产商则可以通过与装饰公司的合作，提升自身的品牌形象和市场竞争力。
然而，联合装修模式也存在一些问题，比如合作双方在资源整合和利益分配方面的矛盾和摩擦。
另外，联合装修模式的运作需要合作双方具备良好的沟通和协调能力，否则容易发生冲突和合作失败的情况。
总的来说，装饰公司与房地产商合作的模式可以根据双方的具体情况和需求灵活选择。
无论是委托装修模式还是联合装修模式，只要双方能够真诚合作、互相信任，并在合作过程中积极沟通和合作，就能够实现互利共赢的目标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：xx装饰公司与房地产商合作模式xx装饰公司与房地产商合作模式品牌互动强强联合一、合作目的：如今装饰行业面临技术升级和服务创新的挑战。
面对机遇和挑战的并存，xxxx装饰公司积极的寻求一种能充分体现xxxx企业价值的服务方式，更好的给广大业主提供更加快速，省心，放心，优质的装修服务。
这就是：xxxx装饰公司站在合作伙伴角度，与地产投资开发商和物业管理公司建立全面、广泛、长期的合作伙伴关系，将期视为今后营销工作的一个重点。
旨在同各商家一道，为业主提供更为全面、系统、科学的配套服务，对业主的装修消费作出科学性的指导，充分体现对业主的责任感和无微不至的关怀。
二、合作原则：公平，公正，合理，平等互利。
实行品牌互动，强强联合的战略性合作伙伴关系。
为广大业主全面提供快速，方便，省心，放心的优质服务。
三、合作方式：1．在开盘时，xxxx装饰与发展商联合举办业主联谊会，具体事项如下：主办单位：发展商协办单位：xxxx装饰操作时间：楼盘入伙前一个月左右实施地点：可双方协商，选定一个活动地点；实施模式：（1）由发展商负责通知召集已经购买房屋的业主；（2）由发展商和xxxx装饰公司共同负责联谊会的整体策划方案；（3） xxxx装饰负责整个活动的执行；（4） xxxx装饰全额或者部分承担联谊会的费用；（5） xxxx装饰享有在楼盘里合理发布的唯一装饰类广告的权利；（6） xxxx装饰公司享有优先，免费进驻楼盘的权利。
2．在入伙时，xxxx装饰与发展商联合举办入伙庆典仪式，具体事项如下：主办单位：发展商或楼盘物业管理处协办单位：xxxx装饰实施时间：楼盘入伙的第一天实施地点：楼盘广场空地实施模式：发展商和楼盘物业管理处提供一切可以提供的方便，与xxxx装饰共同负责整个庆典活动的策划方案制定。
庆典活动内容包括：（1）举办文艺节日表演;（2）xxxx装饰在现场派发资料及赠送精美礼品；（3）发展商和xxxx装饰公司共同举办现场抽奖活动，双方共商奖品事宜；（4）xxxx装饰全额或者部分承担庆典活动的费用；（5）xxxx装饰享有免费进驻楼盘的权利。
3．其他软性合作。
（1）由开发商提供楼书资料的封底版面，给xxxx装饰做广告（2）由物业管理公司提供入伙资料的封底版面，给xxxx装饰做广告(3) xxxx装饰负责印刷入伙资料（4）如果不需要由xxxx装饰印刷资料的，封底广告费用双方协商；4、xxxx装饰在小区驻点为业主提供优质的服务，具体事项如下：a.由物业公司和xxxx双方协商小区内场外、室内驻点咨询点；b.xxxx装饰负责咨询点的布置；c.xxxx装饰指派专业设计师现场咨询（星期六、星期日举行外场活动）；d.xxxx装饰咨询人员(业务员)现场派发宣传资料(执行《xxxx装饰推广策划草案》中的小区推广的长期型推广)；e.xxxx装饰在楼盘里悬挂唯一的装饰类宣传画、条幅；5、xxxx装饰为开发商提供售楼处、样板的设计、施工服务如下：（1）对于样板房、售楼处、会所的纯设计业务，xxxx装饰按照设计工艺的难易程度须收取100-200元/平方的设计费；（2）如果发展商同意xxxx装饰公司设计和施工业务一起承接，那么，前期所收取的设计费用直接转到工程款里去。
（3）承诺装修公司0利润服务。
6、xxxx装饰为业主提供套餐的设计、施工服务程序如下：(1).装修套餐：1、xxxx装饰作为发展商的精选品牌装饰公司，为客户提供精美，优质的装修套餐服务；2、xxxx装饰预先做好楼盘的各种户型的设计方案和预算方案，分为a、b、c，即高、中、低档次，任客户购买房屋之时挑选，；3、当客户在购买了房屋并已经明确指定某一个设计方案和预算方案之后，由售楼处赠送xxxx装修现金券。
xxxx装饰公司就可以立即介入，由xxxx装饰公司的专业设计师与客户进行接洽；4、发展商在购房合同上须注明客户挑选的何种套餐服务，并明确告知客户是xxxx装饰公司承接客户的套餐设计和施工任务；5、客户在入伙之后，由xxxx装饰负责客户的整个装修事项的全过程，发展商可以实施协调，监控的作用；6、发展商可以与xxxx装饰协商装修业务分成的比例(暂定每成功装修一户即给予2000千元或按1.5%提成)；篇二：某装饰公司与房地产商合作模式某装饰与房地产商合作模式品牌互动强强联合一、合作目的：****装饰公司成立于1999年，注册资金1160万元人民币。
公司自创立以来，通过不断吸附大量的设计人才和中高层管理人才，秉承服务创新，技术创新、不断为客户创造价值的经营理念，使****逐步走向集团化，规范化的快速发展的道路。
发展至今，已经在全国大部分城市开设了20多个全资的子公司，成为深圳规模最大，实力最雄厚的品牌装饰公司。
尊重业主的个性化的需求，中肯地接受业主的每个建议，希望每一个业主都能享受到****一流的装修服务。
企业经营之道不再是赚钱多少的问题，而是把更加注重如何为业主提供更好，更快，更优质的装修服务作为企业的终极目标。
随着****装饰公司品牌效应日益完善，市场占有率不断扩大，以及人们生活品质的提升对家装要求不断升级，再加上市场份额的饱和，竞争日益白热化，使装饰行业面临技术升级和服务创新的挑战。
面对机遇和挑战的并存，****装饰公司积极的寻求一种能充分体现****企业价值的服务方式，更好的给广大业主提供更加快速，省心，放心，优质的装修服务。
这就是：****装饰公司站在合作伙伴的角度，与地产投资开发商和物业管理公司建立全面、广泛、长期的合作伙伴关系，将其视为今后营销工作的一个重点。
旨在同各商家一道，为业主提供更为全面、系统、科学的配套服务，对业主的装修消费作出科学性的指导，充分体现对业主的责任感和无微不至的关怀。
二、合作原则：公平，公正，合理，平等互利。
实行品牌互动，强强联合的战略性合作伙伴关系。
为广大业主全面提供快速，方便，省心，放心的优质服务。
三、合作方式：1.在开盘时，****与发展商联合举办业主联谊会，具体事项如下：主办单位：发展商协办单位：深圳****装饰公司操作时间：楼盘入伙前一个月左右实施地点：a 楼盘会所；可双方协商，选定一个活动地点；实施模式：（1）由发展商负责通知召集已经购买房屋的业主；（2）由发展商和****公司共同负责联谊会的整体策划方案；（3）****装饰公司负责整个活动的执行；（4）****装饰公司全额或者部分承担联谊会的费用；（5）****装饰公司享有在楼盘里合理发布广告的权利；（6）****装饰公司享有优先，免费进驻楼盘的权利。
2.在入伙时，****与发展商联合举办入伙庆典仪式，具体事项如下：主办单位：发展商或楼盘物业管理处协办单位：深圳****装饰公司实施时间：楼盘入伙的第一天实施地点：楼盘广场空地或楼盘会所实施模式：发展商和楼盘物业管理处提供一切可以提供的方便，与****共同负责整个庆典活动的策划方案制定。
庆典活动内容包括：（1）举办文艺节目表演；（2） ****在现场派发资料及赠送精美的礼品；（3）发展商和****公司共同举办现场抽奖活动，双方共商奖品事宜；（4） ****全额或者部分承担庆典活动的费用；（5） ****享有免费进驻楼盘的权利。
3.其他软性合作：（1）由物业管理公司提供入伙资料的封底版面，给****做广告；（2） ****负责印刷入伙资料；（3）如果不需要由****印刷入伙资料的，封底广告费用双方协商；4.****在楼盘驻点，为业主提供优质的装修咨询服务，具体事项如下：（1）由物业管理公司指定固定咨询地点；（2）****负责驻点场所的布置；（3）****指派专业设计师驻点接待客户的装修咨询；（4）****咨询人员现场派发公司宣传资料；（5）****在楼盘入伙之前，入伙时举办大型的公益讲座；（6）在楼盘里悬挂****的广告条幅。
5.****为发展商提供会所、样板房，售楼处的设计、施工服务如下：（1）对于样板房、售楼处、会所的纯设计业务，****公司按照设计工艺的难易程度须收取100—200元/平方的设计费；（2）如果发展商同意****装饰公司设计和施工业务一起承接，那么，前期所收取的设计费用直接转到工程款里去。
6.****为发展商提供装修套餐的设计、施工服务程序如下；（1）装修套餐：a 堂红装饰公司作为发展商的精选品牌装饰公司，为客户提供精美，优质的装修套餐服务；b ****预先做好楼盘的各种户型的设计方案和预算方案，分成a，b，c三种，即高，中，低档三种，任客户在购买房屋之时挑选；c 当客户在购买了房屋并已经明确指定某一个设计方案和预算方案之后，****装饰公司就可以立即介入，由****公司的专业设计师与客户进行接洽；d 发展商在购房合同上须注明客户挑选的何种套餐服务，并明确告知客户是****装饰公司承接客户的套餐设计和施工任务；e 客户在入伙之后，由****负责客户的整个装修事项的全过程，发展商可以实施协调，监控的作用；f 发展商可以与****协商装修业务分成的比例；（2）承接套餐装修的纯施工业务。
篇三：室内装饰协会与房地产商合作模式协会与华盛达房地产开发有限公司合作模式品牌互动强强联合一、合作目的：随着红安室内装饰协会（以下简称协会）的成立，四个常任理事成员单位（红安精艺装饰/红安名邸装饰/红安尚美装饰/湖北承宇装饰）品牌效应日益完善，市场占有率不断扩大，以及人们生活品质的提升对家装要求不断升级，再加上市场份额的饱和，竞争日益白热化，使装饰行业面临技术升级和服务创新的挑战。
面对机遇和挑战的并存，协会积极的寻求一种能充分体现协会企业价值的服务方式，更好的给广大业主提供更加快速，省心，放心，优质的装修服务。
这就是：协会站在合作伙伴的角度，与红安华盛达房地产开发有限公司（以下简称华盛达）建立全面、广泛、长期的合作伙伴关系，将其视为今后营销工作的一个重点。
旨在同各商家一道，为业主提供更为全面、系统、科学的配套服务，对业主的装修消费作出科学性的指导，充分体现对业主的责任感和无微不至的关怀。
二、合作原则：公平，公正，合理，平等互利。
实行品牌互动，强强联合的战略性合作伙伴关系。
为广大业主全面提供快速，方便，省心，放心的优质服务。
三、合作方式：1.在开盘时，协会与华盛达联合举办业主联谊会，具体事项如下：主办单位：华盛达协办单位：协会操作时间：楼盘入伙前一个月左右实施地点：a 楼盘会所；可双方协商，选定一个活动地点；实施模式：（1）由华盛达负责通知召集已经购买房屋的业主；（2）由华盛达和协会共同负责联谊会的整体策划方案；（3）协会负责整个活动的执行；（4）协会全额或者部分承担联谊会的费用；（5）协会享有在楼盘里合理发布广告的权利；（6）协会享有优先，免费进驻楼盘的权利。
2.在入伙时，协会与华盛达联合举办入伙庆典仪式，具体事项如下：主办单位：华盛达或楼盘物业管理处协办单位：协会实施时间：楼盘入伙的第一天实施地点：楼盘广场空地或楼盘会所实施模式：华盛达和楼盘物业管理处提供一切可以提供的方便，与协会共同负责整个庆典活动的策划方案制定。