甩项验收协议书-签订版
项目甩项协议书模板
协议编号：_______甲方（项目业主）：____________________地址：_______________________________联系人：_____________________________联系电话：_____________________________乙方（项目甩项承接方）：____________________地址：_______________________________联系人：_____________________________联系电话：_____________________________鉴于甲方因项目进度调整、资金预算限制或其他原因，需要对原项目中的部分内容进行甩项，即部分项目内容由甲方自行完成或委托其他第三方完成，现将甩项事宜及相关事项达成如下协议：一、甩项范围及内容1. 甲方确认，以下项目内容（以下简称“甩项内容”）将进行甩项处理：（1）甩项内容一：________________________（2）甩项内容二：________________________（3）甩项内容三：________________________2. 甩项内容的具体技术要求、质量标准、完成时间等，由甲方另行通知乙方。
二、甩项原因及影响1. 甲方甩项的原因如下：（1）项目进度调整：________________________（2）资金预算限制：________________________（3）其他原因：________________________2. 甩项内容对项目整体的影响如下：（1）对项目进度的影响：________________________（2）对项目质量的影响：________________________（3）对项目成本的影响：________________________三、甩项费用及支付方式1. 甩项内容的费用由甲方支付给乙方，费用总额为人民币_______元整。
工程甩项协议范文
工程甩项协议范文工程甩项协议书甲方（委托方）：________有限公司地址：____________________法定代表人：______________乙方（受托方）：________有限公司地址：____________________法定代表人：______________一、工程甩项范围及内容1.1 甲方委托乙方承担的本项目工程甩项范围及内容详见附件一《工程甩项范围及内容》。
1.2 乙方应按照甲方的要求和本协议的约定，完成附件一约定的工程甩项工作。
二、工程甩项期限2.1 本项目工程甩项的期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 乙方应按照约定的工期完成工程甩项工作，若因特殊情况需要延期，应提前____日向甲方提出书面申请，并经甲方同意。
三、工程甩项费用及支付3.1 本项目工程甩项的费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2 甲方应按照约定的付款方式和期限向乙方支付工程甩项费用。
支付方式及期限详见附件二《工程甩项费用支付方式及期限》。
四、质量标准及验收4.1 乙方应按照国家及行业相关质量标准、规范和甲方的要求完成工程甩项工作。
4.2 工程甩项完成后，乙方应向甲方提交相关验收资料，甲方应在____日内组织验收。
验收合格后，甲方应签署工程甩项验收合格证明。
五、保密条款5.1 甲乙双方应对在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 对于因履行本协议所发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
工程甩项合同协议书
工程甩项合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！工程甩项合同协议书甲方：____________乙方：____________鉴于甲方为乙方提供了一项工程服务，现双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程预算：____________二、工程甩项2.1 甩项定义：本合同所称甩项，是指乙方在接收甲方提供的工程后，按照合同约定对工程进行验收，对符合合同约定的工程予以接收，对不符合合同约定的工程提出整改要求，甲方按照乙方的整改要求进行整改的过程。
2.2 甩项时间：乙方应在本合同约定的工程竣工日期后的七个工作日内完成甩项验收。
2.3 甩项标准：甩项验收应按照双方约定的工程质量标准、设计文件、技术规范等要求进行。
三、合同价格3.1 合同总价：本合同约定的工程甩项后的总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
3.2 支付方式：乙方应在本合同约定的工程竣工日期后的七个工作日内，向甲方支付合同总价款的____%，作为预付款。
剩余款项在甲方完成甩项整改后七个工作日内支付。
四、违约责任4.1 甲方未按照合同约定完成工程，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
4.2 乙方未按照合同约定支付合同款项，甲方有权要求乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日利率____%。
五、争议解决5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工日期。
施工合同甩项协议正规范本(通用版)
施工合同甩项协议本协议由甲方（施工方）和乙方（发包方）双方共同遵守，旨在解决施工合同中的甩项问题。
本协议的效力与施工合同具有同等效力。
一、甩项定义1.甩项是指在施工过程中，由于发包方的原因，需要甲方停止或放弃一项或多项工程内容的情况。
2.甩项包括但不限于甲方工程师或发包方认定的不合理施工设计、材料供应问题、规划变动等原因导致的工程停止、修改或取消。
二、甩项流程1.乙方应书面通知甲方需要甩项的具体事由，并提供相应的证明文件。
2.甲方在收到乙方通知后，会尽快安排工程师对申请进行审核，确定是否可以甩项。
3.若甲方认为收到的甩项通知合理并符合施工合同的规定，甲方将在三个工作日内回复乙方，确认甩项的具体内容、时间和费用等事项。
4.双方在确定甩项内容后，应根据双方商定的价格和时间重新签订补充协议，并及时履行相关手续。
5.甲方不得无故拖延回复时间，乙方不能单方面执行甩项，否则甲方有权要求违约责任的承担。
三、甩项费用1.甲方同意在甩项完成后，根据甲方提供的甩项费用结算表向乙方结算甩项费用。
2.甩项费用的计算方式为甲方向乙方提供甩项项目的变更成本，包括但不限于材料费用、人工费用、设备费用等。
3.甲方应提供详细的结算清单，包含每一项甩项的具体费用明细，并在双方确认后进行结算。
四、甩项影响1.甩项协议一旦生效，甜方应停止相关工作。
未经乙方同意，甲方不得恢复相关工程。
2.甲方在参与其他项目时，须如实向发包方披露与乙项有关的甩项情况。
五、争议解决1.如发生因甩项而引起的争议，双方应协商解决。
协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.本协议适用法律。
六、补充条款1.本协议自双方签署之日起生效，有效期为施工合同项下工程竣工验收之日止。
2.本协议未约定事项，适用施工合同有关约定。
为《施工合同甩项协议》的主要内容，请双方仔细阅读并严格执行，以确保施工过程的顺利进行以及合同的有效执行。
如有任何争议或变更，双方应通过友好协商解决，并及时签订补充协议以充分表达双方的意愿。
工程甩项协议书范文范本
工程甩项协议书范文范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方因业务发展需要，拟委托乙方进行特定工程项目的甩项施工，乙方同意接受甲方委托，并按照甲方的要求完成相关工程甩项施工任务。
为明确双方的权利和义务，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议书。
第一条工程甩项内容1.1 工程名称：______________________1.2 工程地点：______________________1.3 工程甩项范围：______________________1.4 工程甩项具体内容：______________________1.5 工程甩项施工期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
第二条工程甩项质量要求2.1 乙方应按照国家及行业相关质量标准和甲方的要求，确保工程甩项的质量。
2.2 乙方在施工过程中应遵守甲方的现场管理规定，确保施工安全。
2.3 工程甩项完成后，乙方应向甲方提交完整的施工记录和质量验收报告。
第三条工程甩项费用及支付方式3.1 工程甩项费用总额为：人民币（大写）______________________元整（￥______________________元）。
3.2 甲方应按照以下方式向乙方支付工程甩项费用：3.2.1 预付款：甲方在本协议书签订后_____日内支付乙方工程甩项费用的_____%作为预付款。
3.2.2 进度款：甲方根据乙方施工进度，分_____次支付乙方工程甩项费用的_____%。
3.2.3 竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程甩项费用。
第四条工程甩项验收4.1 工程甩项完成后，乙方应书面通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在接到乙方通知后_____日内组织验收，并出具验收报告。
4.3 如验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内完成整改，并重新申请验收。
甩项验收协议书-签订版
甩项验收协议书发包人：天津亿安兆业投资有限公司有限公司承包人：新蒲建设集团有限公司鉴于发包人、承包人双方于2010年11月15日签订了《天津市建设工程施工合同》（以下简称《施工合同》），发包人投资开发、承包人承建、监理人监理坐落于天津市宝坻区亿安北美风情住宅小区二期二标项目4号、14号楼（原40#、41#以下简称“本项目”）工程；合同工期为2010年11月16日至2011年4月20日。
现根据工程的实际情况，经发包人、承包人双方协商一致，对本项目4、14号楼进行甩项验收，现就甩项验收达成如下协议：一、2012年8月11日，由五方责任主体进行的竣工验收因该项工程存在未完、整改项，因此仅作为中间过程验收，不作为正式竣工验收的依据。
正式竣工验收，待承包人完成所有甩项工程经发包人、监理验收合格后，方为正式竣工验收（甩项工程明细详见附件内容）。
二、承包人应于该合同签订后3日内将整改计划报送发包人，并于2012年9月5日前按照有关规范及施工图纸要求完成所有的甩项工程，并经发包人、监理人验收合格后支付至结算价的95%，若承包人不按约定完成甩项工程，发包人除有权不支付上述款项外，还可以要求承包人承担每逾期一天完工，向发包人支付《施工合同》总价款0.1%的违约金。
三、《施工合同》及本协议在履行过程中如发生纠纷，双方友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向发包人办公地（天津市河西区）人民法院提起诉讼。
四、本协议是《天津市建设工程施工合同》的补充，未尽事宜仍按原合同执行。
五、甩项工程明细及甩项工作计划作为本协议的补充，与本协议具有同等效力。
本协议一式三份，发包人执两份，承包人执一份，具有同等效力。
发包人：承包人：年月日年月日甩项工程明细单1、卫生间防水（闭水试验）、个别有漏水现象；2、窗二次设计方案、＞1.5㎡玻璃（是否为安全玻璃）；3、天窗（是否为安全玻璃、钢结构防腐处理）；4、排水通球试验；5、暖系统差排气阀、部分分水器堵；6、弱电无带丝、对讲系统未装；7、部分插座面板、灯泡缺失或不亮，部分零火线接反；8、二次填充斜砌部分有裂缝、坡脊处内角有锈点、内墙有空鼓开裂现象、墙面有返潮发霉腻子脱落现象；9、管根、风道结构板处封堵不严；10、平屋面砖墙勾缝，尤其雨落管口下；11、室外垃圾清理。
甩项竣工协议书模板
甩项竣工协议书模板甲方（以下简称“甲方”）：____________________地址：____________________乙方（以下简称“乙方”）：____________________地址：____________________鉴于甲方为一建设项目的业主，乙方为该项目的承包商，双方就该项目的甩项竣工事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目内容：____________________1.4 甩项内容：____________________第二条甩项竣工条件2.1 甲方同意乙方在满足以下条件后进行甩项竣工：2.1.1 乙方已完成合同约定的甩项范围内的所有工作内容；2.1.2 乙方已按照甲方的要求提交了甩项竣工所需的所有文件和资料；2.1.3 乙方已按照甲方的要求进行了甩项竣工前的自检，并确保甩项内容符合甲方的质量标准；2.1.4 甲方对乙方提交的甩项竣工文件和资料进行了审核，并确认无误。
第三条甩项竣工验收3.1 甲方应在收到乙方提交的甩项竣工文件和资料后____天内组织验收。
3.2 验收合格后，甲方应向乙方出具甩项竣工验收合格证明。
3.3 如验收不合格，甲方应书面通知乙方，并说明不合格的原因和整改要求。
第四条甩项竣工后的权利与义务4.1 甩项竣工验收合格后，乙方有权要求甲方按照合同约定支付甩项竣工款项。
4.2 甲方应在甩项竣工验收合格后____天内支付乙方甩项竣工款项。
4.3 乙方在甩项竣工后应继续履行合同约定的保修义务。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定支付甩项竣工款项，应按未支付款项的____%向乙方支付违约金。
5.2 如乙方未按约定完成甩项竣工工作，应按合同约定向甲方支付违约金。
第六条争议解决6.1 双方因本协议的解释、履行等发生争议，应首先通过友好协商解决。
甩项完工协定书
甩项完工协定书背景根据项目执行过程中的实际情况和双方的讨论，我们公司与合作伙伴达成以下甩项完工协定，以确保项目的及时交付和顺利完成。
目的本协定的目的是明确各方在甩项完工过程中的责任和义务，以确保项目能够顺利完工，并达到双方的期望。
协议内容1. 甩项范围：本次甩项以项目中的特定功能/模块/任务为限，具体描述如下：- 甩项名称：- 甩项描述：- 甩项原因：2. 完工时间：双方约定的甩项完工时间为（日期），双方应确保在该日期之前完成相关工作。
3. 质量要求：双方应确保甩项完成后，交付的成果符合双方的质量要求，保证代码的稳定性和可扩展性。
4. 甩项验收：完成甩项后，双方应进行验收，确认甩项工作的完成情况，以及交付的成果是否符合双方的要求。
5. 交付物：完成甩项后，双方应交付以下相关交付物：- 甩项的完整代码、文档和资源- 相关测试报告和验证结果6. 变更和延期：如有需要变更甩项范围、完工时间或其它相关事项，双方应及早协商并签订补充协议。
7. 保密条款：双方应对从对方获得的商业机密、技术资料和项目信息等予以保密，并不得将其透露给第三方。
8. 不可抗力：双方对于因不可抗力而导致甩项无法按时完成的情况，不承担责任，但应及时通知对方，并商讨解决方案。
9. 争议解决：双方就本协议的解释、履行或争议解决等事项，应通过友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。
签署本协议条款均为双方共同遵守，并在签字日期生效。
各方签字盖章后，本协议的各方副本具有同等法律效力。
甲方：（公司名称）地址：联系人：日期：乙方：（公司名称）地址：联系人：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甩项验收协议书
发包人：天津亿安兆业投资有限公司有限公司
承包人：新蒲建设集团有限公司
鉴于发包人、承包人双方于2010年11月15日签订了《天津市建设工程施工合同》（以下简称《施工合同》），发包人投资开发、承包人承建、监理人监理坐落于天津市宝坻区亿安北美风情住宅小区二期二标项目4号、14号楼（原40#、41#以下简称“本项目”）工程；合同工期为2010年11月16日至2011年4月20日。
现根据工程的实际情况，经发包人、承包人双方协商一致，对本项目4、14号楼进行甩项验收，现就甩项验收达成如下协议：
一、2012年8月11日，由五方责任主体进行的竣工验收因该项工程存在未
完、整改项，因此仅作为中间过程验收，不作为正式竣工验收的依据。
正式竣工验收，待承包人完成所有甩项工程经发包人、监理验收合格
后，方为正式竣工验收（甩项工程明细详见附件内容）。
二、承包人应于该合同签订后3日内将整改计划报送发包人，并于2012年9
月5日前按照有关规范及施工图纸要求完成所有的甩项工程，并经发包
人、监理人验收合格后支付至结算价的95%，若承包人不按约定完成甩
项工程，发包人除有权不支付上述款项外，还可以要求承包人承担每逾
期一天完工，向发包人支付《施工合同》总价款0.1%的违约金。
三、《施工合同》及本协议在履行过程中如发生纠纷，双方友好协商解决，
协商不成，任何一方均有权向发包人办公地（天津市河西区）人民法
院提起诉讼。
四、本协议是《天津市建设工程施工合同》的补充，未尽事宜仍按原合同
执行。
五、甩项工程明细及甩项工作计划作为本协议的补充，与本协议具有同等
效力。
本协议一式三份，发包人执两份，承包人执一份，具有同等效
力。
发包人：承包人：
年月日年月日
甩项工程明细单
1、卫生间防水（闭水试验）、个别有漏水现象；
2、窗二次设计方案、＞1.5㎡玻璃（是否为安全玻璃）；
3、天窗（是否为安全玻璃、钢结构防腐处理）；
4、排水通球试验；
5、暖系统差排气阀、部分分水器堵；
6、弱电无带丝、对讲系统未装；
7、部分插座面板、灯泡缺失或不亮，部分零火线接反；
8、二次填充斜砌部分有裂缝、坡脊处内角有锈点、内墙有空鼓开裂现象、墙面有返潮发霉腻子脱落现象；
9、管根、风道结构板处封堵不严；
10、平屋面砖墙勾缝，尤其雨落管口下；
11、室外垃圾清理。
发包人：承包人：
2012年8月日。