工程施工廉政合同
监理与施工单位廉政合同5篇
监理与施工单位廉政合同5篇篇1甲方（施工单位）：______________________乙方（监理单位）：______________________根据有关法律法规，为明确双方廉政工作职责，保障工程项目的顺利进行，甲乙双方在签订工程监理合同的同时，签订本廉政合同。
一、甲乙双方共同责任1. 严格遵守国家有关法律法规，维护国家利益和工程建设的正常秩序。
2. 严格遵守诚信原则，加强内部管理，保持职务行为的廉洁性。
3. 加强沟通与协作，确保工程监理工作有序进行。
二、甲方的职责与义务1. 严格遵守监理合同条款，为乙方提供必要的工作条件。
2. 不得干预乙方的正常工作，不得擅自变更工程的设计、材料、设备等。
3. 对乙方提出的合理化建议应及时采纳，确保工程质量和进度。
4. 严禁向乙方索要或接受任何形式的回扣、礼物等不正当利益。
5. 及时向乙方支付监理费用，不得拖欠或克扣。
三、乙方的职责与义务1. 严格遵守监理合同条款，认真履行监理职责。
2. 加强内部管理，建立健全廉政制度，确保监理人员的廉洁性。
3. 对甲方提出的合理要求应及时响应，确保工程监理工作的顺利进行。
4. 不得接受甲方的任何形式的回扣、礼物等不正当利益。
5. 发现甲方存在违法违规行为时，应及时向有关部门报告。
四、违约责任及处理1. 若甲方违反本合同的约定，干预乙方的正常工作或向乙方索要、接受不正当利益，乙方有权要求甲方纠正，并可相应推迟支付款项或要求赔偿。
情节严重者，乙方有权解除合同并追究甲方的法律责任。
甲方（施工单位）：______________________乙方（监理单位）：______________________鉴于甲乙双方为共同完成工程项目的建设任务，达成互利共赢的合作目的，根据有关法律法规和政策规定，经友好协商，特签订本廉政合同：一、共同责任甲方（施工单位）：______________________乙方（监理单位）：______________________根据相关法律法规和政策规定，为确保工程项目的顺利进行，甲乙双方本着诚信、廉洁的原则，特签订本廉政合同：篇2甲方（施工单位）：______________________乙方（监理单位）：______________________根据有关法律法规，为规范双方行为，确保工程建设过程中的廉政责任得到切实履行，甲乙双方本着诚实信用、公正守法的原则，签订本廉政合同。
廉政合同范本(工程类)5篇
廉政合同范本（工程类）5篇篇1甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保工程项目的廉洁性，明确双方廉政责任，双方经过友好协商，特签订本合同。
一、背景介绍（在此处简要介绍工程项目的背景、目的、范围等）二、廉政原则甲乙双方应严格遵守国家法律法规，恪守职业道德，秉持诚信原则，共同维护工程项目的廉洁性。
任何形式的贪污受贿、权钱交易等行为均为双方所不容。
三、廉政责任1. 甲方责任：（1）严格遵守国家法律法规，严格执行工程项目各项规定；（2）建立健全廉政制度，加强对工作人员的教育和管理；（3）对乙方提出的廉政建议和意见给予重视，并及时回应处理。
2. 乙方责任：（1）严格遵守国家法律法规，严格执行合同约定；（2）加强内部管理，建立廉政风险防控机制；（3）积极配合甲方开展廉政工作，共同营造廉洁的工程环境。
四、合同条款1. 工程款支付：甲方应按照合同约定及时支付工程款，不得因乙方拒绝任何形式的贿赂而拖欠工程款。
2. 物资采购：甲乙双方应按照公开、公平、公正的原则进行物资采购，严禁任何形式的利益输送和权钱交易。
3. 质量管理：甲乙双方应共同确保工程质量，严格按照国家标准和合同约定进行质量控制和管理。
4. 安全生产：甲乙双方应严格遵守安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保工程安全。
5. 保密义务：甲乙双方应对涉及工程项目的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露或向第三方提供。
6. 违约责任：如甲乙双方中任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
五、廉政监督与违规处理1. 甲乙双方应设立廉政监督机构或指定专人负责廉政监督事宜。
2. 甲乙双方应定期沟通廉政工作情况，及时通报违规行为。
3. 如发现违规行为，双方应依法依规进行处理，并追究相关责任人的责任。
4. 违规行为如涉及刑事责任，应及时移交司法机关处理。
工程建设项目廉政合同样本6篇
工程建设项目廉政合同样本6篇篇1甲方（建设单位）：__________乙方（相关单位或个人）：__________鉴于甲乙双方共同参与工程建设项目，为切实履行廉政建设责任，加强合作双方的廉政自律，预防和遏制不正之风的发生，共同打造阳光工程，确保项目的顺利实施，经双方友好协商，达成如下廉政合同：一、合同目的甲乙双方共同签订本合同，旨在明确双方廉政建设责任，确保工程建设项目的顺利实施，维护双方合法权益。
二、廉政原则双方应严格遵守国家法律法规和廉政纪律，秉持诚信、公正、公平的原则，共同营造一个廉洁自律、风清气正的工程建设环境。
三、廉政责任条款1. 甲方责任：（1）建立健全廉政管理制度，加强对工程建设项目的监督管理；（2）严格执行国家有关法律法规和廉政纪律，确保工程招标、投标、评标等活动的公开、公平、公正；（3）加强对工作人员的廉政教育和管理，严格执行工程建设计划和投资预算；（4）发现乙方存在违规行为时，应及时采取措施予以纠正。
2. 乙方责任：（1）严格遵守国家法律法规和廉政纪律，不得有任何形式的违规行为；（2）建立健全廉政管理制度，加强对参与项目人员的监督管理；（3）积极配合甲方进行工程建设工作，确保工程质量和进度；（4）如发现甲方人员在项目执行中存在违规行为，应及时向甲方有关部门反映情况。
四、廉政承诺事项1. 双方应相互尊重、密切配合，共同做好工程建设项目的各项工作；2. 甲乙双方应定期进行廉政工作沟通与交流，及时解决出现的问题；3. 乙方不得向甲方工作人员赠送任何形式的礼品、礼金、有价证券等；4. 乙方不得为谋取不正当利益而损害甲方利益或他人利益。
五、违约责任及处理办法如双方中任何一方未能履行本合同约定的廉政责任和义务，另一方有权采取措施予以纠正，并要求违约方承担违约责任。
对于严重违规行为，可向有关部门反映并依法追究其法律责任。
六、合同的变更和解除本合同的变更和解除应当经双方协商一致，并书面确认。
建设工程施工合同廉政合同
建设工程施工合同廉政合同一、合同当事人甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________二、合同目的与依据鉴于甲方需进行________项目的建设，乙方具备相应的资质条件并愿承担该项目的施工任务，双方本着平等自愿、诚信互利的原则，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，特订立本合同。
三、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程规模：________4. 工程质量要求：________5. 工程工期：________四、廉政条款（一）甲乙双方承诺1. 严格遵守国家有关法律法规，坚持公开、公平、公正的原则，保证工程质量，防止腐败行为的发生。
2. 任何一方不得以任何形式向对方或其工作人员提供贿赂，不得接受非法利益输送。
（二）监督与管理1. 甲方应设立专门的监督机构或指定专人负责廉政建设的监督管理。
2. 乙方应配合甲方开展廉政教育和监督检查，定期报告施工过程中的廉政情况。
（三）违约责任1. 如任何一方违反廉政条款，应当承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 若涉及违法行为，将依法追究法律责任。
五、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
六、附件本合同的签订同时附上以下文件：1. 双方营业执照复印件；2. 相关资质证明文件；3. 工程项目计划书及设计图纸；4. 其他必要的附件资料。
廉政合同范本(工程类)5篇
廉政合同范本（工程类）5篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据相关法律法规和廉政建设要求，为确保工程项目建设过程中的廉政责任得到落实，甲、乙双方本着诚实信用、廉洁自律的原则，特签订本廉政合同。
一、合同目的甲、乙双方通过签订本廉政合同，明确双方在工程实施过程中的廉政责任，共同预防腐败现象的发生，确保工程建设的顺利进行。
二、廉政责任1. 甲方责任：（1）严格遵守国家法律法规和廉政纪律，严格执行工程建设的有关规定和程序。
（2）建立健全内部管理制度，加强对工程建设过程的监督和管理。
（3）加强廉政宣传教育，提高工作人员的廉政意识。
（4）对乙方提出的廉政建议和意见，应认真予以考虑并及时反馈。
2. 乙方责任：（1）严格遵守国家法律法规和廉政纪律，严格执行工程建设合同中的各项规定。
（2）建立健全廉政管理制度，加强对项目人员的廉政教育和监督。
（3）坚持公开透明原则，自觉接受甲方及相关监督部门的监督检查。
（4）发现甲方人员违反廉政规定的行为，应及时向甲方有关部门反映。
三、合同条款及内容1. 工程概况：详细描述工程名称、地点、规模、工期等。
2. 廉政要求：明确双方应遵守的廉政纪律和规定。
3. 履约保证：双方应信守合同，确保工程建设的顺利进行。
4. 工程款项支付：明确工程款的支付方式、时间等。
5. 违约责任：如一方未能履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
6. 争议解决：约定解决争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
7. 其他条款：根据工程实际情况，约定其他必要的条款。
如工程质量标准、安全生产、环境保护等。
四、附加条款1. 双方应定期对廉政合同的执行情况进行检查，发现问题及时沟通并解决。
2. 双方应建立健全沟通机制，加强信息交流，确保工程建设过程中的问题得到及时解决。
3. 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
工程施工廉政合同(2024版)
工程施工廉政合同(2024版)合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为完成某项工程施工项目，需要乙方提供相应的施工服务，为保障双方合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规规定，经双方友好协商，特订立本廉政合同，共同遵守执行。
第一条工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程规模：__________工程内容：__________开工日期：__________竣工日期：__________第二条乙方的承诺1. 乙方应严格按照国家和行业的有关法律法规、工程技术标准、规范和设计文件要求，完成施工任务。
2. 乙方应保证施工安全，确保工程质量，不得出现质量事故和安全事故。
3. 乙方在施工过程中，应尊重甲方及其工作人员，不得以任何方式行贿、受贿，不得损害甲方利益。
4. 乙方应按照合同约定，按时完成工程，不得拖延工期。
5. 乙方应做好施工现场的环保、保卫工作，确保施工环境的整洁、安全。
第三条甲方的权利和义务1. 甲方应按照合同约定，按时支付乙方的工程款项。
2. 甲方应提供施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施，并确保施工条件的满足。
3. 甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协助和配合。
4. 甲方应对乙方的施工进度、质量进行监督，并有权要求乙方进行整改。
5. 甲方应尊重乙方及其工作人员，不得以任何方式索取财物，不得损害乙方利益。
第四条廉政条款1. 双方严格遵守国家关于工程建设领域的法律法规，坚决抵制腐败行为。
2. 乙方不得向甲方及其工作人员行贿、赠送任何形式的礼物、礼金、有价证券等。
3. 甲方不得向乙方及其工作人员索要、收受任何形式的礼物、礼金、有价证券等。
施工单位廉政合同
施工单位廉政合同篇一：项目工程廉政协议书廉政协议书为了贯彻落实党中央国务院《关于实现党风廉政建设责任制的规定》和(地方法规)有关工程建设、廉政建设的法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保证 (工程项目名称)建设工程优质、高效、健康、有序地进行，单位（以下称甲方），与承担工程的施工单位（以下称乙方）特订立如下廉政协议书，以确保双方在工程建设中能密切协作、廉洁自律。
一\甲乙双方约定1、甲乙双方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强工程建设管理及党风廉政建设的各项规定。
2、甲乙双方应认真执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。
3、除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应支持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和甲乙双方集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。
4、甲乙双方应加强对本工程建设参加人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方人员的违法违纪行为。
5、甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。
6、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权力和义务。
二、甲方在廉政建设方面的责任1、2、3、活动。
4、5、6、7、1、2、3、4、不得对乙方无理刁理设卡；不得私自向乙方提出安置劳务人员，领取报酬等。
甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方工程有关的材料设备供甲方工作人员人得在家里和其它与工作无关场所接待乙方有关工程事项的询访。
乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、礼物和有价证券。
乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支应由个人支付的任何费用。
乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加宴请、娱乐、休闲、旅游等活动。
乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。
工程施工廉政合同范本
工程施工廉政合同范本
甲方：（委托方全称）
地址：（委托方地址）
法定代表人：（委托方法定代表人）
电话：（委托方联系电话）
乙方：（承包方全称）
地址：（承包方地址）
法定代表人：（承包方法定代表人）
电话：（承包方联系电话）
鉴于甲方拟委托乙方进行工程施工，并为了维护工程施工的廉洁环境，双方经协商一致，达成如下合同：
一、工程名称：（工程名称）
二、工程地点：（工程地点）
三、工程内容：（工程具体内容）
四、工程费用：（工程总费用）人民币（大写）（工程总费用）元整，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。
五、工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度进行施工，并在约定时间内完成工程。
六、质量保证：乙方承诺所提供的工程质量符合国家相关标准，并承担因工程质量问题所造成的一切责任。
七、廉政承诺：乙方承诺在工程施工过程中，不得以任何形式向甲方或相关部门的工作人员行贿、送礼等行为，不得违反国家相关廉政法规。
八、合同变更：如需对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
九、违约责任：任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
十、争议解决：因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
十一、合同生效：本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行县***至***等县乡公路路面改善提升工程施工标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.本合同作为县***至***等县乡公路路面改善提升署后立即生效。
8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。
发包人：县交管局承包人：李生晓梦建设股份公司
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（盖单位章）（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
2020年4月10日2020年4月10日
发包人监督单位：（全称）（盖章）承包人监督单位：（全称）（盖章）
监督电话：监督电话：
工程施工廉政合同
建设单位：
承包单位：李生晓梦建设股份公司
廉
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，县***至***等县乡公路路面改善提升工程施工的项目法人县交管局（以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位李生晓梦建设股份公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、重礼品。