建设工程勘察合同范本
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察任务及内容1. 乙方应按照甲方的要求，对本项目进行地质勘察，包括但不限于地质勘察、岩土工程勘察等。
2. 勘察任务的具体内容包括但不限于：现场勘察、试验、测试、编制勘察报告等。
三、合同工期及进度安排1. 本合同勘察任务计划开始时间为：XXXX年XX月XX日，计划完成时间为：XXXX年XX月XX日。
2. 乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务，如遇特殊情况需及时通知甲方并共同协商解决。
四、费用及支付方式1. 本工程勘察费用总额为人民币_________元整（￥_________元）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方勘察费用总额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察报告后，甲方支付勘察费用总额的XX%；（3 乙方提交最终勘察报告并经甲方确认后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供正规发票。
若因乙方发票原因导致甲方未能及时付款，责任由乙方承担。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 乙方提交的勘察报告应满足国家相关规范、标准以及甲方的要求。
若因乙方提交的勘察报告不符合要求导致工程出现质量问题，责任由乙方承担。
3. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，确保勘察质量。
建设工程勘察设计合同范本6篇
建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。
2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。
2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。
第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。
第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。
甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：____________ （以下简称甲方）乙方（承包方）：____________ （以下简称乙方）鉴于甲、乙双方为就_________________工程的施工而订立本合同，经友好协商，就勘察和设计工作的具体内容、标准、工程实施中的责任与义务、价格等事宜达成一致，特订立本合同。
合同内容如下：第一条合同标的本合同的标的是_________________工程的勘察和设计工作。
第二条勘察和设计的内容1. 乙方应根据甲方的要求和工程的实际情况，对项目的场地、地基、地质条件、水文情况等进行勘察，并制定相关报告。
2. 乙方应根据甲方提供的设计要求和相关标准，制定工程的施工图纸和设计方案。
3. 乙方应在勘察和设计过程中充分考虑工程的安全性、环保性和可持续性，力求提升工程的整体质量水平。
第三条价格及支付方式1. 甲方应根据乙方提供的勘察和设计报价单，按照合同约定的价格支付勘察和设计费用。
2. 甲方应在合同签订后的______个工作日内支付合同金额的______%作为首期款。
3. 乙方应在勘察和设计工作完成后的______个工作日内提交相应的报告和图纸，并提出意见汇总。
4. 甲方应在验收合格后的______个工作日内支付合同金额的______%作为尾款。
第四条合同履行期限本合同的履行期限为________年。
自合同签订之日起计算。
第五条合同的变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更，变更后的内容应由双方签署补充协议。
2. 如因不可抗力、政府行为或其他不可抗力情况导致合同不能履行，双方应互相谅解，并不承担违约责任。
第六条违约责任1. 若一方未能按照本合同的约定按时履行义务，则应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按照本合同的约定提供勘察和设计服务，将会对工程的施工造成重大影响，乙方应承担由此造成的一切后果。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]鉴于甲方需要就位于[项目地点]的建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工程概况甲方委托乙方就位于[项目地点]的[工程名称]（以下简称“本项目”）进行勘察工作。
乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定，完成本项目的勘察任务。
本项目包括但不限于以下内容：[详细工程内容]。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
该费用包括乙方完成本合同约定的所有勘察工作的费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）本合同签订后[时间]内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后[时间]内，甲方支付乙方剩余款项。
三、勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，编制并提交本项目的勘察纲要和勘察报告。
2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察结果负责。
3. 乙方应根据甲方的要求，提供现场技术支持和咨询服务。
4. 勘察工作中的具体要求和细节，双方可另行签订补充协议。
四、合同履行期限及进度安排1. 本合同签订后，乙方应在约定时间内开始勘察工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度计划。
3. 乙方应在完成现场勘察工作后XX日内提交勘察报告。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同履行过程中产生的知识产权归属甲方所有。
乙方不得将勘察结果及相关资料用于其他用途。
建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括但不限于建筑面积、结构类型等）勘察范围：本次勘察包括但不限于地质勘察、地形测量等。
二、合同目的及内容本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察的质量、进度和费用符合合同约定。
合同内容包括但不限于：勘察范围、勘察要求、勘察进度、费用支付等。
三、甲乙双方的责任和义务1. 甲方的责任和义务（1）甲方应按照合同约定支付勘察费用。
（2）甲方应提供必要的资料，确保乙方顺利开展勘察工作。
（3）甲方应遵守法律法规，不得要求乙方违反相关规定进行勘察。
2. 乙方的责任和义务（1）乙方应按照国家和地方相关法律法规及规范进行勘察，确保勘察质量。
（2）乙方应根据甲方提供的资料及现场实际情况进行勘察，按时完成勘察任务。
（3）乙方应对勘察成果负责，确保所提供的数据真实、准确。
（4）乙方应对参与勘察的工作人员进行安全教育和培训，确保其安全生产。
四、工程进度及时间安排1. 乙方应根据工程实际情况制定详细的勘察计划，明确勘察进度和时间安排。
2. 乙方应按照勘察计划开展勘察工作，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决。
3. 甲方应根据工程进度要求及合同约定对乙方的勘察进度进行监督和检查。
如乙方未按约定完成勘察任务，应承担违约责任。
五、费用及支付方式篇2合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要就位于[项目地址]的[项目名称]（以下简称本项目）进行工程勘察，乙方具备相应的工程勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求，对本项目进行地质勘察、测量等工作。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。
2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。
3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。
4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。
三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。
2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。
3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。
四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。
修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。
2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。
六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。
2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。
七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。
2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。
八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请调解。
2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇篇1建设工程勘察设计合同书通用范本合同编号：____________甲方（委托人）：__________________________________乙方（勘察设计单位）：__________________________________经甲、乙双方友好协商，就_____项目（以下简称“工程”）的勘察与设计事宜，签订本合同。
合同内容如下：一、勘察设计范围1. 甲方承包乙方，为工程进行勘察与设计服务，具体包括但不限于：XX勘察、XX设计、XX测绘等，并按照相关法律法规和标准规范执行勘察与设计工作。
2. 乙方应当按照合同规定的时间节点，提交相应的设计文件和成果，保证设计文件的准确性和合法性。
3. 如需对勘测和设计内容进行调整或修改，应经双方协商一致后进行调整，双方应共同承担调整可能带来的费用和损失。
二、服务费用及支付方式1. 乙方向甲方提供勘察设计服务，服务费用为____________（大写）人民币。
甲方应在合同签订后的____天内支付服务费用的____%作为首期款。
2. 乙方应按照合同约定的时间节点提交相应的费用清单，并由甲方按时支付服务费用，不得拖欠或延迟支付。
3. 如甲方拖欠支付服务费用，乙方有权终止合同，并有权追究甲方应支付的费用，并要求相应的赔偿。
三、合同履行期限1. 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 如勘察阶段、设计阶段或其他服务阶段出现变更，应经双方协商一致后进行变更，并在合同中进行书面确认。
3. 如因不可抗力等因素导致工程停顿或延期，应允许双方延长履行期限，延长期限应经双方协商一致。
四、合同违约责任1. 任何一方未按照合同约定时间和要求履行义务，均视为违约，应承担相应的责任。
2. 违约方应承担由违约行为造成的损失，并赔偿因此产生的全部费用和影响。
3. 如因乙方原因导致勘察设计工作无法按期完成，乙方应向甲方提供合理的说明和解释，并承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF-2000-0203
建设工程勘察合同
〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）
工程测量、工程物探〕
工程名称：
工程地点：
合同编号：
（由勘察人编填）
勘察证书等级：甲级
发包人：XXXX有限公司
勘察
签订日
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理总局
吉林省建设厅
监制
吉林省工商行政管理局
发包人：XXXX开发有限公司
勘察人：XXXX有限公司
发包人委托勘察人承担XXXX勘察任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
1．1 工程名称：XXXX工程勘察
1．2 工程建设地点： XXXX
1．7 预计勘察工作量：按相关国家规范及地方、行业规范规程要求布置勘察工作量。
1. 8 勘察工作任务范围：
1.8.1XXXX岩土工程勘察；
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2．1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2．2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、
建筑总平面布置图。
2．3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2．4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4．1．2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4．2 收费标准及付费方式
4．2．1 本工程勘察工作收费在《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部计价格[2002]10号文2002年修订本）相关规定计费基础上经发包人、勘察人商定优惠后，按“预算包干”方式计取费用。
4．2．2 勘察工作量及预算包干价：
测点位须严格按布设的点位勘测，不得偏移)。
3、本工程含税合同价款为XXX元（税率为3%），大写：人民币XXXX 元整。
合同价款支付时间双方另行协商。
4、在乙方提交付款申请时，乙方须同时向甲方提供符合甲方要求的合法、有效的增值税专用发票。
否则甲方有权拒绝付款，并且不承担任何责任。
乙方提供的发票不合法，给甲方造成损失的，乙方还应承担该项损失。
第五条发包人、勘察人责任
5．1发包人责任
5．1．1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5．1．2 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5．1．3 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5．1．4 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5．1．5 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5．1．6 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费 ---- 元。
5．1．7 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人不支付停、窝工费；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 ---- 元计算加班费。
5．1．8 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5．1．9 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
5．2 勘察人责任
5．2．1 勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5．2．2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的
勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 ---- ％。
5．2．3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5．2．4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
5．2．5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5．2．6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。
第六条违约责任
6．1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除工期按实际工日顺延外，不再支付其他费用。
6．2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
6．3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在５０％以内时，发包人应向勘察人支付预算额５０％的勘察费计 ---- 元；完成的工作量超过５０％时，则应向勘察人支付预算额１００％的勘察费。
6．4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，
应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6．5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条其他约定事项：无
第九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：
（一）提交 ---- 仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式伍份，发包人叁份、勘察人贰份。
本页为文件签署页，无正文。
发包人名称：勘察人名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：住所:住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
合同订立日期：年月日
授权委托书
我司现授权：XXX(受托人：身份证号：联系电话：）全权负责履行XXX工程勘察项目的相关事宜，包括但不限于：签署与工程有关的协议/合同、确认函、结算书、项目施工、现场管理、领取工程款、开具增值税发票等。
XXX向贵司所做的任何承诺、函件、签字均视为我司的形为我公司均予以认可。
如产生责任和纠纷，由我司自行承担。
本委托书的有效期限：自出具之日至该工程的有关事宜全部了结之日止。
特此授权。
授权公司：XXX有限公司
法定代表人：
受托人签字：
日期：年月日。