机房防雷接地合同书样本
通用范文(正式版)防雷接地合同范本
防雷接地合同范本1. 合同背景本合同由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）签订，双方共同遵守合同约定的内容，确保在防雷接地工程中的权益和义务。
2. 合同内容2.1 工程名称本合同所涉及的工程名称为【工程名称】。
2.2 工程地点本工程位于【工程地点】。
2.3 工程范围本工程的防雷接地范围包括但不限于内容：•设计和施工防雷接地系统；•提供必要的材料和设备；•完成系统调试和性能测试；•提供工程质保和维护服务。
2.4 合同价款本工程的合同总价为【合同价款】，双方同意按付款方式结算：•定金：甲方需在合同签订后5个工作日内支付【定金金额】作为合同的定金；•进度款：甲方需在工程开工后的10个工作日内支付【进度款金额】作为合同的进度款；•尾款：甲方需在工程竣工验收合格后10个工作日内支付【尾款金额】作为合同的尾款。
2.5 工期要求本工程的工期为【工期要求】，双方同意按照合同约定的工期完成工程。
2.6 违约责任1.乙方应按照合同要求在约定时间内完成工程，如未能按时完成，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的【违约金比例】。
2.如甲方未按时支付款项，甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金金额为逾期金额的【违约金比例】。
2.7 竣工验收标准乙方在工程竣工后，应按照国家规定的防雷接地系统质量验收标准进行评估。
如工程未能达到验收标准，乙方负责重新施工或修复，修复费用由乙方承担。
2.8 保修期乙方在工程竣工验收后，提供【保修期】的质保期限，期间包括免费提供设备维护、技术支持和出现问题时的维修服务。
3. 合同条款3.1 解决争议双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可根据相关法律进行仲裁或诉讼解决。
3.2 合同生效与变更本合同经双方签字盖章后生效，并不得随意更改或解除合同。
如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并以书面形式进行。
3.3 合同解除1.若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权解除合同，并有权要求甲方支付相应的违约金。
防雷接地施工合同完整版
合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行防雷接地施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：甲方委托乙方进行防雷接地系统的设计、施工、调试及验收工作。
二、合同价款2.1本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2上述合同价款已包括乙方为完成本工程所需的全部费用。
三、支付方式3.1甲方在本合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同价款的30%作为预付款。
3.2工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的完整验收资料之日起七个工作日内，向乙方支付剩余的70%合同价款。
四、工程期限4.1本工程自合同签订之日起_______个工作日内完成。
4.2乙方应按照约定的工程期限完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量标准5.1乙方应按照国家有关防雷接地施工的标准和规范进行施工，确保工程质量。
5.2工程质量应符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等相关标准。
六、验收6.1工程完成后，乙方应向甲方提交完整的验收资料，甲方应在收到验收资料之日起七个工作日内组织验收。
6.2验收合格后，甲乙双方签署验收合格证书，验收合格证书为本合同不可分割的一部分。
七、售后服务7.1乙方应提供一年的免费售后服务，自工程竣工验收合格之日起计算。
7.2在售后服务期内，乙方应确保防雷接地系统的正常运行，如发生故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内到达现场进行维修。
八、违约责任8.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
防雷接地合同范本
防雷接地合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承接方）：_____________________鉴于甲方需要进行防雷接地工程，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行防雷接地工程事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：包括但不限于防雷接地系统的设计与施工、材料供应、设备安装、调试、验收等。
4. 工程期限：自合同签订之日起至______年______月______日止。
二、合同价款1. 合同总价款为人民币（大写）______元整（￥______元）。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的______%作为预付款；工程完工后，经甲方验收合格，甲方支付乙方合同总价款的剩余______%。
三、工程质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应提供完整的施工图纸、施工方案，并经甲方确认后方可施工。
3. 工程完工后，乙方应负责组织验收，并提供相应的验收报告。
四、双方权利与义务1. 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督。
2. 乙方应按照合同约定的时间、质量要求完成工程。
3. 甲方应按时支付合同款项。
4. 乙方应提供合格的施工人员和设备。
五、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付款项，应按未付款项的______%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成工程，应按合同总价款的______%向甲方支付违约金。
六、争议解决双方因履行本合同所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________乙方（盖章）：_____________________授权代表签字：_____________________授权代表签字：_____________________签订日期：_____________________签订地点：_____________________（注：以上内容仅供参考，具体合同内容应根据实际情况制定，并建议在签订合同前咨询专业法律人士。
防雷防静电合同6篇
防雷防静电合同6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（服务方）：____________________鉴于甲方对防雷防静电工程的需求，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在防雷防静电工程服务中的权利和义务，确保双方共同遵守并履行合同条款，保障项目的顺利进行和完成。
二、服务内容乙方应向甲方提供以下防雷防静电工程服务：1. 防雷设施设计；2. 防雷设施施工与安装；3. 防静电设施设计；4. 防静电设施施工与安装；5. 工程验收与检测；6. 提供相关技术支持和培训。
三、工程范围及要求1. 工程地点：____________________。
2. 工程内容需符合国家及地方防雷防静电相关标准和规范。
3. 工程完成后需提交完整的技术资料和验收报告。
4. 乙方应确保工程质量，做好安全施工和环境保护工作。
四、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币（大写）________元整。
2. 甲方应在合同签订后30日内支付合同总金额的____%作为预付款。
3. 工程完工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如：银行转账、现金等）。
五、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：自开工之日起____个月内完成。
3. 乙方应按工程进度表组织施工，确保工程按时完成。
如遇特殊情况，应及时通知甲方并共同协商解决。
六、质量保证与维护1. 乙方应确保所提供的服务和设施质量符合国家及地方相关标准。
2. 工程验收合格后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期内，如因乙方原因造成的故障或损坏，乙方应免费维修。
3. 保修期满后，乙方应提供有偿维修服务。
具体维修费用另行商定。
七、违约责任与解决方式1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权顺延工程期限并要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
防雷接地合同范本
防雷接地合同范本合同编号：XXXXX甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为其所在建筑物进行防雷接地工程，为明确双方权利义务，特达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方负责进行防雷接地工程，确保建筑物的安全和设备的正常运行。
第二条工程内容1. 乙方将根据甲方的要求，进行建筑物的防雷接地设计、施工和调试工作。
2. 乙方将按照相关法律法规和行业标准，选择合适的材料和设备，并确保工程的质量和安全。
第三条工期和交付1. 工程开始日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程预计完成日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工程交付标准：乙方完成工程后，甲方进行验收，双方确认工程符合合同约定的要求后，乙方将交付甲方。
第四条价格和支付方式1. 工程总价款为XXXX元（大写）。
2. 甲方应在工程开始前支付工程款的XX%作为预付款，剩余款项在工程交付后XX天内支付完成。
第五条违约责任1. 若乙方未按照合同约定的时间完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求赔偿相应的损失。
2. 若甲方未按照合同约定的时间支付款项，甲方应向乙方支付逾期支付款项的XX%作为违约金。
第六条保密条款1. 双方应对合同内容和工程所涉及的技术资料和商业机密等保密，并不得将其泄露给第三方。
2. 未经对方同意，任何一方不得将合同转让或转包给其他单位或个人。
第七条争议解决1. 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 合同履行过程中发生的争议，双方可选择仲裁解决，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。
第八条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个月。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式作出补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
防雷工程合同(共3篇)(通用版)
防雷工程合同（共3篇）建设（发包）单位：________单位施工（承包）单位：________防雷技术有限公司依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就________系统防雷工程的施工事项经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：______防雷工程。
1.2工程地点：______企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。
1.3工程内容：______研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。
第二条工程承包范围2.1承包方承担防雷工程的勘察设计、施工，并提供防雷工程中所需的全部防雷器件及有关辅助材料（见《预算清单》）。
第三条防雷工程工期3.1承包人承包工程由年月束，工程结束后三天之内通知甲方验收。
第四条防雷工程质量标准4.1防雷工程勘察设计和施工质量标准符合《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。
第五条防雷工程验收5.1本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力量进行工程验收。
也可由甲方邀请____市专业机构进行工程合格验收（相关验收费用由甲方承当，乙方可负责免费为甲方联系专业机构）。
第六条防雷工程造价6.1合同预算总价款______元人民币整（人民币大写：______元整），其中：主材费为________元人民币整，安装费用为________元人民币整，税金为________元人民币整。
第七条拨款和结算方法7.1合同生效后3天内，发包人应向承包人支付工程总造价40%共计________元人民币作为定金（因承包方要购买主材料及辅料）。
7.2所有材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款30%共计________元人民币至乙方账户。
7.3工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收，验收合格后支付工程款20%共计________元人民币至乙方账户。
并通知乙方开具税票。
机房防雷施工合同(2篇)
机房防雷施工合同合同编号：_______甲方（防雷施工需求方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（防雷施工方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方需要对机房进行防雷施工以保障设备安全，乙方具备专业的防雷施工资质和经验，双方经充分协商，达成以下协议：一、施工项目内容1.1 乙方应根据甲方的机房实际情况，提供专业的防雷设计方案，并进行施工。
1.2 施工内容包括但不限于：防雷设备安装、接地系统改造、防雷线路布设等。
二、施工质量和安全2.1 乙方应确保施工质量和安全，遵守相关的建筑和电气安装标准。
2.2 乙方应在施工过程中提供必要的安全措施，并负责施工期间的人员安全。
三、施工期限3.1 乙方应按照甲方的要求，在_______天内完成施工。
四、施工费用4.1 乙方向甲方收取的施工费用为人民币：_______元（大写：__________________________元整）。
4.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付施工费用。
五、合同的解除和终止5.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。
5.2 合同终止后，乙方应将施工场地清理干净，并承担因此而产生的相关费用。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：_______年_______月_______日机房防雷施工合同（二）甲方（机房所有者）：___________乙方（防雷施工公司）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行机房防雷施工事宜，经充分协商，达成以下机房防雷施工合同条款：一、施工内容1. 乙方负责甲方机房的整体防雷施工，包括外部防雷系统、内部防雷系统、接地系统等。
2024年防雷工程服务合同范本推荐6篇
2024年防雷工程服务合同范本推荐6篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方需要乙方为其提供防雷工程服务，经双方友好协商，达成以下协议条款，以兹信守。
一、服务范围1. 乙方向甲方提供包括但不限于防雷设施的设计、安装、检测、维护等服务。
具体内容包含但不限于避雷网建设、防雷设备选型及安装、防雷系统调试与检测等。
2. 服务范围涵盖所有甲方指定的建筑物、设施及户外设备，包括但不限于楼宇、厂房、户外广告牌等。
二、服务期限本合同服务期限为XXXX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。
合同期满后如需继续合作，双方应另行签订服务合同。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用总计为人民币[金额汉字大写及数字小写]（含税价）。
费用明细包括但不限于设计费、材料费、人工费、检测费等。
具体费用明细及支付方式由双方另行签订补充协议确定。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付服务费用。
乙方完成阶段性工作后，提交相应的结算报告及发票，甲方审核无误后支付相应款项。
四、服务质量与标准1. 乙方应确保提供的防雷工程服务符合国家及地方相关标准规范，确保甲方设施的安全。
2. 乙方应定期对甲方设施进行防雷检测，发现问题及时通知甲方并采取措施处理。
3. 乙方提供的服务应满足甲方的合理需求，确保服务质量。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密义务在本合同终止后依然有效。
六、违约责任1. 若一方未按照本合同约定履行义务，视为违约，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方提供的服务导致甲方设施遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程外包合同书
甲方：
代表人：
地址：
邮编：
电话：
服务热线：
乙方：
代表人：
地址：
邮编：
电话：
甲、乙双方友好协商，就宁煤设计院计算机机房接地工程达成如下协议条款。
一、工程内容
本工程内容包括：
按甲方要求完成宁煤设计院接地工程，接地电阻小于4欧，
二、工程要求
1、乙方根据甲方所提供的施工内容进行工地实地了解，确定实施方案；
2、乙方根据甲方确认的施工方案和施工现场具备施工条件时进行施工；
3、工程上所用的主材料、辅材料、设备，由乙方提供；
4、施工过程中的变更应由甲方现场确认、签字后实施。
三、乙方责任
1、按照国家相关规定施工；
2、施工安全由乙方负责，并为乙方工人提供人身保险；
3、对工程施工的工程质量负责；
4、工程完工后由乙方负责将防雷接地系统进行测试，并出具检测报告，需
达到合同约定的验收标准；
5、乙方现场施工人员需严格按照甲方要求文明施工，如发现由于乙方的不
文明行为而损害甲方形象及利益的，每发现一次扣除合同额的5%作为罚款。
四、甲方责任
1、积极配合乙方施工现场的协作工作，保证乙方正常施工；
2、甲方按合同规定向乙方支付工程款项，每延迟一天扣合同额的5%。
五、安全责任
1、甲方提供施工的必须条件；
2、乙方遵循相关的施工规范。
在工作中乙方人员安全由乙方全权负责。
六、工程施工周期
1、乙方根据甲方的时间要求进场施工，工程完工乙方同甲方一起和用户现
场测试并验收签字。
2、施工完毕7日内，乙方向甲方交付验收文件资料；
七、施工依据
1、工程的施工依据为合同及甲方与最终用户的投标方案及合同；
2、施工过程中的变更，应由甲乙双方共同商定签字后方可作为施工依据，
任何未经双方签字认可的资料均不作为施工依据。
八、质量保证与服务
1、对工程施工产品质量提供1年保证；
2、工程验收合格后一年内乙方提供免费维修；
3、上述质量保证期限从验收合格交付甲方之日起计算。
九、验收步骤及验收标准
1、接地系统要求：按小于4欧姆接地系统标准执行，并由乙方自行测试；
2、各项验收通过后，甲方及用户在验收报告上签字后工程即为合格。
十、违约责任
合同一经签订，即具有法律效力，任何一方违约造成的损失由违约方负全部责任。
对于所有材料设备出现伪劣所造成的损失由甲方负责。
对于由乙方的原因造成的工期延误，由乙方承担责任，如停电和其他工程拖延工期所造成的工期延误，乙方不承担责任。
甲方应按合同约定支付应付款项，并在乙方通知甲方工程结束之后的3日内组织验收，甲方未能按时验收造成的工期延误甲方承担误工费。
十一、工程总造价
人民币：（大写）（）元；
十二、付款方式
1、合同签订后五个工作日内预付合同额的20%工程款（计：元）；
2、最终用户工程验收合格，交付工程文档后七日内支付剩余工程款（计：元）；
十三、其他
1、以上条款经双方认可，未尽事宜按双方协商意见执行；
2、工程实际完成量与合同规定的工程量不同时，按实际计算。
计算价格按
照合同规定执行；
3、工程实际完成项目与合同规定的工程项目不同时，双方在工程实施前协
商确定价格与费用，结算时按照协商好的价格计算；
4、甲乙双方就合同发生争议，应协商解决，协商不成，甲乙双方均有权向
甲方所在地人民法院提起诉讼。
5、合同书一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
十四、未尽事宜，双方再签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
委托代表委托代表：
时间时间。