建设工程委托监理合同3篇
工程建设监理委托合同范本8篇

工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方名称]乙方(监理方):[乙方名称]签订日期:[具体日期]根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:[具体名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模](详见附件)。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作,包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要,制定监理计划,明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工,确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划,确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限],自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员,负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员,应提前书面通知甲方,并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后,提交相应的监理报告或成果资料,甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的,甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用,并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护,不得泄露或用于其他用途。
2024年建设工程委托监理合同(示范文本)(三篇)

2024年建设工程委托监理合同(示范文本)____年XX月XX日建设工程监理合同甲方:(委托方)名称:地址:联系方式:乙方:(监理方)名称:地址:联系方式:鉴于:1. 甲方拟在2024年进行以下建设项目(以下简称“工程项目”),现委托乙方作为工程项目的监理方,进行监理服务;2. 乙方具备从事建设工程监理的技术和经验,并具备相应的资质,拥有进行此次工程项目监理的能力。
根据《中华人民共和国建设工程监理条例》的规定,甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上,经过友好协商,达成如下合同:第一条监理业务的内容和范围1.1 乙方应对甲方委托的工程项目进行全程监理,监理范围包括但不限于工程项目的设计审查、施工进度监控、施工质量检查、合同履行监督等。
第二条工程费用和支付方式2.1 工程监理费以工程项目总投资的百分比来计算,具体监理费用的比例由甲乙双方协商确定。
2.2 监理费用由甲方支付给乙方,支付方式为按照工程项目进展情况分期支付。
具体支付时间、金额和方式双方协商确定。
第三条工程监理资格和要求3.1 乙方应具备相应的建设工程政府批准的监理资质,并根据国家、地方相关法律法规的规定进行监理业务的执业。
3.2 乙方应派遣具有相应资质和经验的监理工程师负责工程项目的具体监理工作。
3.3 乙方应保证监理工程师具备独立、客观、公正的监理能力,不得受到任何利益的干扰,维护甲方的合法权益。
第四条项目监理周期和报告4.1 工程项目监理周期为XX年,具体完成时间由甲乙双方协商确定。
4.2 乙方应按照约定的监理周期,定期向甲方提交监理报告,监理报告应包括但不限于工程质量、施工进度、安全措施的情况,并对存在问题提出合理的改进建议。
第五条终止合同5.1 在工程项目监理过程中,如甲方或乙方有下列情况之一,任何一方有权终止本合同:a) 违反合同约定,严重影响工程项目的正常进行;b) 丧失监理资格,不能继续履行本合同;c) 经甲乙双方协商一致,提前终止本合同。
建设工程委托监理合同新3篇

建设工程委托监理合同新3篇篇1甲方(业主单位):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据有关法律法规和甲方要求,现就甲方委托乙方就甲方的建设工程实施监理事宜,经友好协商达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________工程内容:_________________________二、监理范围及内容乙方接受甲方委托,对甲方建设工程实施全过程监理,包括但不限于以下内容:进度控制、质量控制、成本控制、安全管理、合同管理、信息管理、综合协调等。
乙方应按照监理规范及相关法律法规履行职责,确保工程顺利进行。
三、监理期限及进度安排监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
乙方应根据工程进度和甲方要求,制定详细监理计划和进度安排,并按计划执行。
如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应责任。
四、监理费用及支付方式监理费用按照实际工作量结算,具体金额根据工程规模、复杂程度等因素确定。
支付方式按照双方约定执行。
甲方应按约定及时向乙方支付监理费用,否则乙方有权暂停监理服务。
五、保密条款双方应妥善保管与本合同相关的商业秘密和技术秘密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
否则应承担相应法律责任。
六、违约责任及赔偿损失如因乙方原因导致工程延误或发生其他违约行为,乙方应承担相应违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
如因甲方原因导致乙方无法履行监理职责,甲方应承担相应责任。
具体违约责任及赔偿方式按照双方约定执行。
七、合同变更及解除本合同一经签订,双方应严格遵守。
如需变更或解除本合同,应经双方协商一致并书面确认。
任何变更或解除均应以书面形式进行确认,并作为本合同的组成部分。
八、争议解决方式如双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2024年建设工程委托监理合同5篇

2024年建设工程委托监理合同5篇篇1甲方(建设单位):__________________地址:______________________________联系方式:__________________________法定代表人:________________________邮编:______________________________乙方(监理单位):__________________监理事务所地址:______________________________联系方式:__________________________法定代表人:________________________资质等级:__________________________(工程监理资质证书编号)邮编:______________________________根据有关法律法规和双方就工程委托监理达成的约定,甲乙双方本着公平、公正、诚信的原则,特订立本合同。
本合同的订立遵循国家有关监理工程市场的基本原则和相关法律要求,同时注重内容的明确性和执行的严格性。
现将有关条款及事项约定如下:一、工程概况与监理范围(一)工程名称:_________________________工程。
(二)工程地点:__________________________。
(三)工程规模及特征描述:_______ (如建筑面积、结构类型等)。
(四)监理范围与内容:(包括但不限于)施工阶段的进度控制、质量控制、安全管理、合同管理及其他相关事宜的监理工作。
具体详见附件《监理工作大纲》。
二、监理期限与进度安排(一)监理服务期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因甲方原因造成工期延误,监理服务期限相应顺延。
(二)乙方应按照工程进度节点要求制定监理计划,确保监理服务的质量和效率。
计划应明确各阶段的具体工作内容和时间节点。
甲方有权对乙方的工作进度进行监督与考核。
建设工程委托监理合同示范文本3篇

建设工程委托监理合同示范文本3篇篇1甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据有关法律法规,为确保建设工程的顺利进行,甲方委托乙方对建设工程实施监理。
为明确双方的权利与义务,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________二、监理范围与内容1. 监理范围:本建设工程的全过程监理。
2. 监理内容:包括但不限于工程质量、进度、成本控制的监督与管理,安全生产的监管,工程资料的整理与归档等。
三、监理期限1. 监理开始时间:自本合同签订之日起开始。
2. 监理结束时间:工程竣工验收合格并移交完毕止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:根据工程规模及复杂程度,经双方商定,甲方应向乙方支付监理费用人民币________元。
2. 支付方式:监理费用分________次支付。
第一次支付________%,计________元;第二次支付________%,计________元;工程竣工验收合格后支付剩余款项。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的资料,以便乙方进行工程监理。
3. 甲方应确保施工现场的安全与秩序,为乙方提供必要的办公、交通等条件。
4. 甲方应按时支付监理费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得监理费用。
2. 乙方应履行监理职责,确保工程按照合同、规范及相关法律法规要求进行。
3. 乙方应及时向甲方报告工程进度、质量、安全等情况。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密。
5. 乙方不得泄露施工现场的机密信息。
七、违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停监理服务,并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任。
建设部监理合同范本3篇

建设部监理合同范本3篇篇一建设部监理合同范本甲方(委托人):姓名/名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________乙方(监理人):姓名/名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________鉴于甲方拟建设[项目名称]工程,为确保工程质量、进度和安全,甲方委托乙方承担该工程的监理工作。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模描述]4. 工程内容:[工程内容描述]二、监理范围和内容1. 监理范围:[具体监理范围]2. 监理内容:[监理工作的具体内容]三、监理期限1. 监理期限自[起始日期]起至[结束日期]止。
2. 如工程需要延长监理期限,双方应另行协商并签订补充协议。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。
(1)[支付方式 1]:[具体支付时间和金额](2)[支付方式 2]:[具体支付时间和金额](3)……五、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 有权对工程建设进行监督、检查,提出意见和建议。
2. 有权要求乙方更换不称职的监理人员。
3. 应按照合同约定支付监理费用。
4. 应提供必要的工作条件,协助乙方开展监理工作。
(二)乙方的权利和义务1. 有权对工程建设进行监督、检查,提出意见和建议。
2. 有权要求甲方提供必要的工作条件。
3. 应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量、进度和安全。
4. 应保守工程建设中的商业秘密和技术秘密。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用,每逾期一日,应按照未支付金额的[违约金比例]向乙方支付违约金。
住建部委托监理合同3篇

住建部委托监理合同3篇篇1住房和城乡建设部委托监理合同第一章总则为规范住房和城乡建设领域的监理工作,保障建设工程的质量和安全,保护建设工程参与各方的合法权益,住房和城乡建设部根据有关法律法规,特制定本合同。
第二章委托内容1.监理范围甲方(监理单位)接受乙方(住宅建设单位)委托,对乙方的建设工程进行监理。
监理范围包括但不限于工程质量、工程安全、工程进度等方面。
2.监理目的甲方应根据国家建筑监理标准和工程监理原则,对乙方的建设工程进行监理,确保工程质量、安全和进度符合相关规定。
第三章监理义务1.监理单位的权利和义务(1)监理单位有权对建设工程进行监督和检查,要求建设单位按照合同约定履行相关义务。
(2)监理单位有义务对建设工程进行技术和质量检查,及时发现问题并提出整改意见。
(3)监理单位应保证独立、公正、客观,不受其他利益干扰,确保监理工作的有效进行。
(4)监理单位应保守建设工程的商业秘密,不得将相关信息泄露给第三方。
2.建设单位的权利和义务(1)建设单位有权要求监理单位对建设工程进行监理,及时发现问题并提出整改意见。
(2)建设单位有义务按照监理单位的要求提供相关资料和信息,配合监理单位的工作。
(3)建设单位应按照合同约定支付监理费用,并承担违约责任。
第四章合同履行方式1.监理工作计划监理单位应按照监理工作计划对建设工程进行监理,确保监理工作的有序进行。
2.监理报告监理单位应定期向建设单位提交监理报告,报告内容包括但不限于工程质量、工程安全、工程进度等方面的情况,以及对存在问题的整改意见。
3.监理记录监理单位应做好监理记录,记录监理过程中发现的问题、整改情况等信息,保留相关证据,以备查证之用。
第五章保密条款双方应对相关信息、资料、记录等保密,不得泄露给第三方,如有违反,应承担相应的法律责任。
第六章合同变更和解除1.若需变更合同内容,双方应协商一致,并书面确认。
2.若发生以下情形,本合同可被解除:(1)监理单位违反合同规定,严重影响监理工作的进行;(2)建设单位未按照合同约定支付监理费用。
住建部委托监理合同3篇

住建部委托监理合同3篇篇1甲方(委托方):住房和城乡建设部地址:【住建部地址】联系人:【联系人姓名】联系电话:【联系电话】乙方(监理方):【监理公司名称】地址:【监理公司地址】联系人:【监理人姓名】联系电话:【监理公司联系电话】鉴于甲方需要委托乙方就住房和城乡建设领域相关项目进行工程监理,经双方友好协商,达成如下协议:一、定义和解释本合同中所称的“监理”,是指乙方代表甲方,对工程项目的实施过程进行全面、全面的监督管理,以确保工程建设的质量、安全、进度和投资得到合理的控制和管理。
二、监理工程概况本合同涉及监理的工程项目为:【具体工程项目名称】。
该项目的地点、规模、投资额等详见附件。
三、监理范围与内容1. 乙方应对工程项目的勘察、设计、施工、验收等全过程进行监督管理。
2. 乙方应根据国家和地方相关法律法规、技术标准及甲方的要求,对工程质量、安全、进度和投资进行控制和管理。
3. 乙方应参与工程的设计审查,提出优化建议,确保工程设计的合理性。
4. 乙方应监督工程施工过程,确保施工质量符合设计要求,及时发现并纠正施工中存在的问题。
5. 乙方应协助甲方进行工程验收,确保工程达到预定的质量标准。
6. 其他与工程监理相关的内容。
四、监理期限与进度安排本合同的监理期限为【监理期限】,自【起始日期】至【终止日期】。
乙方应根据工程项目的实际情况,制定详细的监理计划和进度安排,确保监理工作的顺利进行。
五、监理费用及支付方式1. 监理费用为人民币【监理费用金额】元。
2. 甲方应按照以下方式支付监理费用:(1)【支付方式一】(2)【支付方式二】(具体支付方式、金额和时间节点等详见附件)。
3. 乙方应在收到款项后提供正规的发票。
六、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有信息进行严格保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 乙方应对甲方提供的资料妥善保管,合同结束后归还甲方或按照甲方的要求销毁。
七、违约责任与赔偿1. 若因乙方的过失或违约,导致工程遭受损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程委托监理合同3篇目前工程委托已成为建设单位工程审计的主要方式,那么工程委托协议怎么写呢以下是小编为大家整理的工程委托协议范文,欢迎参考阅读。
建设工程委托监理合同1发包方(甲方):________承包方(已方):________为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:一、工程地点:________________________________。
二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期:本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止,共________个日历天。
2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。
3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。
七、工程质量1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工,完工后达到________级。
2.在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
3.乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物,做好文明施工。
八、工程竣工验收结算乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。
乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。
甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于________个工作日内结算完毕。
九、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。
若工程延误,则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币________元。
若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。
如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
十、养护管理1.期限:以工程竣工验收合格之日起计算,绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
2.质量要求:大树及时支撑固定,栽植后及时浇水,及时中耕除草、施肥、修剪,及时防治病虫害,确保苗木正常生长。
养护达到国家城镇绿地园林养护标准。
十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。
工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
十二、合同份数本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执________份。
其它由甲乙双方分送有关部门存档。
本合同未经事宜,双方协商解决。
甲方代表(盖章)________乙方代表(盖章)________合同签订日期:__________签约地点:______________建设工程委托监理合同2委托方(以下称甲方):法定代表人 / 职务:委托人 / 职务:营业执照注册号:开户银行 / 帐号:地址:邮编:传真:电话:受托方(以下称乙方):法定代表人 / 职务:委托人 / 职务:营业执照注册号:开户银行 / 帐号:地址:邮编:传真:电话:甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则,根据X市有关法规、政策规定,结合本拆除工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保拆除工作质量,经双方协商一致,签订本合同,以兹共同遵守。
第一条拆除范围1.1拆除工程地点X项目地块1.2拆除工程范围(X至Y)第二条拆除程序2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布情况及相应保护措施。
2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。
2.3乙方负责制定施工方案(施工方案中应包括:施工方法、安全措施、环保措施等主要内容),甲方审核后,乙方应严格按照施工方案组织实施。
2.4乙方指定为项目负责人,全权负责工程拆除事宜,并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。
2.5甲方指定为项目负责人,负责协调施工中有关事宜,并监督施工进度、安全及文明施工。
甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理决定或经济处罚。
2.6拆除期限根据拆迁公司的交房进度进行拆除,拆迁公司交房后5日内必须完成拆除工作。
2.7拆除标准:被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪,地下室部分拆除到地下室地坪,化粪池要求连同底板全部拆除,拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出第三条甲方责任3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围及时间。
3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况,并对发现的问题和存在的隐患提出处理意见,对严重违章者,甲方有权做出停工处理。
3.3甲方制定〈〈现场施工安全技术要求〉〉(附后)并据此向乙方进行安全交底。
第四条乙方责任4.1安全责任4.1.1负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批手续。
按照甲方拆除范围和时间,组织人员进场施工。
4.1.2负责制定拆除工程现场安全操作规程,对施工人员进行安全交底,按安全程序施工并指派现场安全检查员。
4.1.3建立完善施工现场安全组织机构,明确岗位、职责,在施工中出现的一切安全事故,由乙方自行解决,并承担由此产生的经济和法律责任。
4.1.4接受甲方提出的安全处理意见,并及时改正。
4.1.5违反规定的安全操作规程,造成意外事故,由乙方自负。
4.1.6出现断水、断电及扰民问题,由乙方自行解决。
4.2环保责任4.2.1制定拆除施工方案,提出具体的防止扬尘,降噪音等环保措施,明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。
乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施,严格按施工方案规定执行。
4.2.2拆迁工地主要出入口应当设立标牌,标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。
4.2.3拆迁工地外围应当设置封闭硬质围档,防止物料、渣土遗撒,并及时清理工地外围道路遗散的渣土,适当洒水,防止扬尘。
拆迁围档高度不得低于1.8米。
4.2.4拆迁工地应按规定办理渣土消纳证,经常保持清洁卫生,拆除房屋过程中应随拆随洒水,避免大量扬尘。
对拆除楼房的施工垃圾,必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运,严禁随意凌空抛撒。
4.2.5渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设,拆迁工地渣土应设专门人员管理,定期洒水和清扫,并配备必要的洒水、排水设施。
拆迁工地垃圾应及时清运,现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。
4.2.6渣土清运车辆应按规定装载,遮盖严密,沿途不得遗撒。
拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土,确保车辆不带泥上路。
4.3文明施工4.3.1乙方应作好文明施工及消防准备工作。
4.3.2乙方施工人员应着装整齐,佩戴统一标识,戴安全帽。
4.3.3乙方应保证施工现场内、外清洁卫生,交通道路畅通。
4.3.4乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。
4.4乙方协助甲方办理人防、公共、消防、固定资产等报批手续。
4.5负责应由乙方承担的其他工作。
第五条拆除费及支付方式5.1双方约定,拆除费按如下方式计取:拆除费单价为每建筑平米元人民币,暂估面积为建筑平米,最终以实际测量为准。
5.2拆除费根据拆迁进度分次支付:5.2.1当乙方完成拆除任务的 %后,甲方按合同拆除费总额的%支付给乙方;5.2.2当乙方完成拆除任务的 %后,甲方按合同拆除费总额的%支付给乙方;5.2.3当乙方完成全部拆除工作后,甲乙双方进行费用结算,并签订结算协议书之日起个工作日内,甲方一次性向乙方支付剩余拆除费。
第六条违约责任6.1任何一方违约,违约一方应承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的经济损失。
如属双方违约,根据实际情况,由双方承担各自的违约责任。
如属不可抗力因素,双方协商解决。
6.2由于乙方原因致使拆除期限延误,每逾期一日,乙方应每天按拆除费总额的万分之一向甲方偿付逾期违约金。
该违约金可由甲方从乙方的拆除费中直接扣除,由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担。
6.3对于乙方违反本合同的其他约定的行为,甲方有权要求乙方限期整改(工期不顺延),并有权做出处理或处罚决定。
第七条争议的解决凡有关本合同或执行本合同发生的争议,应经过友好协商解决;若不能协商解决,则提交甲方所在地方法院提起诉讼。
第八条不可抗力8.1不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风,地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
8.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同,但拆除费不因此而改变。
8.3不可抗力发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。
不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
8.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。
在取得对方认可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第九条合同生效9.1本合同自双方签章之日起生效。
9.2本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
9.3本合同在执行期间,甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则,对拆迁中出现的问题积极协商解决。
如有未尽事宜,需由甲乙双方协商,另订补充协议附于本合同之内,所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。
9.4《现场施工安全技术要求》为本委托合同之附件,与本合同具有同等效力。