天津市建设工程勘察合同
天津市建设工程勘察合同(2017版)-精修版
JF-2017-075合同编号：天津市建设工程勘察合同（2017版）第一部分合同合同书发包人（全称）：勘察人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下合同。
一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模、特征：二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量1.勘察范围和阶段：2.技术要求：3.工作量：三、合同工期1. 计划开工日期：2. 计划成果提交日期：3.合同工期（总日历天数）天四、质量标准质量标准：五、合同价款1.合同价款金额：人民币（大写）（¥元）2.合同价款形式：六、合同文件构成组成本合同的文件包括：（1）合同合同书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标文件及其附件（如果有）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。
八、词语定义本合同合同书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、合同生效本合同自生效。
十二、合同份数本合同一式份，具有同等法律效力，发包人执份，勘察人执份。
发包人（印章）勘察人（印章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）（签字或盖章）统一社会信用代码统一社会信用代码地址地址邮政编码邮政编码电话电话传真传真电子邮箱电子邮箱开户银行开户银行账号账号第二部分通用合同条款第1条一般约定1.1 词语定义下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。
建设工程勘察合同范文（3篇）
建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。
第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。
第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。
第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。
第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。
第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。
第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
建筑工程勘察合同范文模板
建筑工程勘察合同范文模板甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等自愿、公开透明的原则，就甲方委托乙方进行建筑工程勘察事宜，达成以下协议：一、项目基本情况1. 甲方拟开展的项目名称为：（建筑项目名称）。
2. 项目地址：（建设地址）。
3. 建筑规模：（建筑总面积、高度、层数等）。
4. 勘察范围：（具体勘察范围及内容）。
二、勘察服务内容1. 勘察单位应按照国家相关规定和标准，对项目进行勘察和设计工作。
2. 勘察内容包括但不限于：地形地貌、地质灾害、地下管线、地基基础、环境影响等方面。
3. 勘察单位应制定详细的勘察方案和报告，报经甲方审批后实施。
三、费用及支付方式1. 甲方应按照勘察任务的复杂程度及规模支付相应勘察费用。
2. 勘察费用支付方式：甲方应在签订本合同后的（具体支付时间）内，支付合同总金额的（具体比例）作为预付款，剩余款项在勘察任务完成后结清。
四、保密义务1. 乙方在承接勘察任务期间，应严格保守甲方的商业机密和技术机密，不得擅自泄露给第三方。
2. 乙方应对勘察过程中获取的涉密信息和资料进行妥善保管，不得私自使用或转让给他人。
五、合同变更和解决争议1. 双方如需变更合同内容，应经过书面协商一致。
2. 发生争议时，双方应通过友好协商解决，若无法达成一致意见，则提交相关仲裁机构进行调解。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章后生效，至双方履行完毕合同义务终止。
2. 未尽事宜，双方可协商补充相关内容，并作为本合同的补充部分。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
天津市人民政府令第28号——天津市建设工程勘察设计管理规定
天津市人民政府令第28号——天津市建设工程勘察设计管理规定文章属性•【制定机关】天津市人民政府•【公布日期】2017.09.17•【字号】天津市人民政府令第28号•【施行日期】2017.11.01•【效力等级】地方政府规章•【时效性】现行有效•【主题分类】勘察设计正文天津市人民政府令第28号《天津市建设工程勘察设计管理规定》已于2017年9月13日经市人民政府第111次常务会议通过，现予公布，自2017年11月1日起施行。
天津市市长王东峰2017年9月17日天津市建设工程勘察设计管理规定第一章总则第一条为了加强对建设工程勘察、设计活动的管理，保证建设工程勘察、设计质量，保护人民生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本规定。
第二条在本市行政区域内从事建设工程勘察、设计活动以及对建设工程勘察、设计活动实施监督管理，适用本规定。
第三条建设工程勘察、设计单位应当依法进行建设工程勘察、设计，严格执行工程建设强制性标准，并对建设工程勘察、设计的质量负责。
第四条市建设行政主管部门负责本市建设工程勘察、设计活动的监督管理。
区建设行政主管部门按照职责分工，负责本行政区域内建设工程勘察、设计活动的监督管理。
交通、水务等有关部门在各自职责范围内，负责有关专业建设工程勘察、设计活动的监督管理。
第五条建设工程勘察、设计应当与社会、经济发展水平相适应，按照适用、经济、绿色、美观的要求，突出建筑使用功能以及节能、节水、节地、节材和环保，做到经济效益、社会效益和环境效益相统一。
第二章资质资格管理第六条建设工程勘察、设计单位应当依法取得国务院建设行政主管部门或者市建设行政主管部门核发的资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。
第七条对从事建设工程勘察、设计活动的专业技术人员，依照国家有关规定实行执业资格注册管理制度。
未经注册的建设工程勘察、设计人员，不得以注册执业人员的名义从事建设工程勘察、设计活动。
天津市建设工程勘察合同(2017版)
JF-2017-075合同编号：天津市建设工程勘察合同（2017版）第一部分合同协议书发包人（全称）：勘察人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。
一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模、特征：二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量1.勘察范围和阶段：2.技术要求：3.工作量：三、合同工期1. 计划开工日期：2. 计划成果提交日期：3.合同工期（总日历天数）天四、质量标准质量标准：五、合同价款1.合同价款金额：人民币（大写）（¥元）2.合同价款形式：六、合同文件构成组成本合同的文件包括：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标文件及其附件（如果有）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。
八、词语定义本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、合同生效本合同自生效。
十二、合同份数本合同一式份，具有同等法律效力，发包人执份，勘察人执份。
发包人（印章）勘察人（印章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）（签字或盖章）统一社会信用代码统一社会信用代码地址地址邮政编码邮政编码电话电话传真传真电子邮箱电子邮箱开户银行开户银行账号账号第二部分通用合同条款第1条一般约定1.1 词语定义下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。
勘察合同标准模板
勘察合同标准模板甲方（委托方）：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：乙方（承包方）：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：经甲、乙双方友好协商，就甲方甲项建设项目的勘察工作，达成以下合同：一、项目名称：二、项目位置：三、项目概况：四、勘察范围：本次勘察的具体内容、范围及要求详见勘察任务书。
五、工作量及时间：本次勘察的工作量和完成时间详见勘察任务书，乙方保证按时按质完成。
六、报酬及付款方式：1. 乙方应按照勘察任务书的工作量要求，为甲方提供勘察服务。
2. 甲方应在乙方完成勘察工作后，按约定付款方式向乙方支付相应报酬。
3. 报酬支付时间及方式详见勘察任务书。
七、保密条款：1. 乙方应严格保守甲方的商业秘密，不得向任何第三方透露或泄露相关信息。
2. 乙方在合同期间及结束后，应按要求将所有相关资料归还甲方或按要求销毁。
八、违约责任：1. 若乙方未按时完成勘察工作或未达到预期质量标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若因乙方原因导致项目延期或发生其他损失，乙方应向甲方进行赔偿。
九、争议解决：本合同的内容和履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门寻求帮助解决。
十、合同附件：1. 勘察任务书2. 其他相关文件十一、其他约定：1. 本合同自双方签署之日生效，至勘察工作完成并双方结清欠款后终止。
2. 未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
十二、合同签署：甲方代表：乙方代表：（盖章）（盖章）签订日期：签订日期：。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察文件
建设工程勘察文件协议书甲方：（公司全称/个人姓名）乙方：（公司全称/个人姓名）一、协议的目的与背景为确保建设工程的顺利进行，甲方与乙方就勘察工作进行协商，达成如下协议。
二、勘察工作内容与范围乙方将根据甲方提供的基本设计要求和设计任务书，对建设工程的勘察工作进行以下具体内容：1. 实地勘察：乙方将组织专业人员对工程所在地进行实地勘察，包括地质勘察、地形测量、土地利用等，以获取必要的地质环境信息。
2. 测试分析：乙方将对工程所涉及的土壤、岩石、水文、气象等进行必要的测试与分析，以获取相关物理特性和环境参数。
3. 数据整理：乙方将对所有获得的勘察数据进行整理、编制成报告，并提供给甲方作为设计和施工的依据。
4. 方案设计支持：乙方将根据勘察结果配合甲方进行初步设计的制定，并提供必要的技术支持和专业意见。
5. 监督工作：乙方将在施工过程中派驻专业人员进行勘察监督，对施工质量进行监督和控制。
三、技术要求与标准勘察工作应符合相关的法律法规、国家标准和行业规范，并以专业、科学、严谨的态度进行。
勘察过程中应采用先进的设备和方法，确保勘察成果的可靠性和准确性。
四、品质保证乙方承诺勘察工作将严格按照甲方提供的要求进行，并确保勘察报告的准确性。
若在勘察过程中发现重大问题或隐患，乙方将及时向甲方通报并提出相应的解决方案。
五、付费方式与标准勘察工作费用按照以下方式进行支付：1. 勘察费：根据实际勘察工作的范围和工作量，双方协商确定勘察费用标准，并签订相关的付费协议。
2. 追加费用：若勘察工作范围变更或增加，导致乙方需要承担额外的工作量时，甲方与乙方将另行商定追加费用。
3. 付款方式：甲方将在勘察合同签订后的20个工作日内支付合同总金额的30%，剩余费用将根据合同约定的付款时间节点进行支付。
六、合同变更与解除在勘察工作过程中，如双方需对合同进行变更或解除，应经双方协商一致，签订书面的变更或解除合同协议。
同时，双方也应承担因变更或解除合同而产生的相应责任和费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：_ __天津市建设工程勘察合同(JF-2017-075)天津市城乡建设委员会制定天津市市场和质量监督管理委员会说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF-2016-0203）（以下简称《示范文本》）。
天津市城乡建设委员会、天津市市场和质量监督管理委员会依此《示范文本》制定了《天津市建设工程勘察合同》。
《天津市建设工程勘察合同》的性质和适用范围《天津市建设工程勘察合同》为非强制性使用文本, 合同当事人可结合工程具体情况订立合同，并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。
《天津市建设工程勘察合同》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探/测试/检测/监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动，岩土工程设计也可使用《天津市建设工程设计合同（专业建设工程）》（JF-2015-072）。
目录第一部分合同协议书 ................................... .1一、工程概况 (1)二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (1)五、合同价款 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (2)八、词语定义 (2)九、签订时间 (2)十、签订地点 (3)十一、合同生效 (3)十二、合同份数 (3)第二部分通用合同条款 (3)第1条一般约定 (4)1.1 词语定义 (4)1.2 合同文件及优先解释顺序 (6)1.3 适用法律法规、技术标准 (6)1.4 语言文字 (7)1.5 联络 (7)1.6 严禁贿赂 (8)1.7 保密 (8)第2条发包人 (8)2.1 发包人权利 (8)2.2 发包人义务 (8)2.3 发包人代表 (9)第3条勘察人 (10)3.1 勘察人权利 (10)3.2 勘察人义务 (10)3.3 勘察人代表 (11)第4条工期 (11)4.1 开工及延期开工 (11)4.2 成果提交日期 (11)4.3 发包人造成的工期延误 (11)4.4 勘察人造成的工期延误 (12)4.5 恶劣气候条件 (12)第5条成果资料 (13)5.1 成果质量 (13)5.2 成果份数 (13)5.3 成果交付 (13)5.4 成果验收 (13)第6条后期服务 (13)6.1 后续技术服务 (14)6.2 竣工验收 (14)第7条合同价款与支付 (14)7.1 合同价款与调整 (14)7.2 定金或预付款 (15)7.3 进度款支付 (15)7.4 合同价款结算 (16)第8条变更与调整 (16)8.1 变更范围与确认 (16)8.2 变更合同价款确定 (17)第9条知识产权 (17)第10条不可抗力 (18)10.1 不可抗力的确认 (18)10.2 不可抗力的通知 (19)10.3 不可抗力后果的承担 (19)第11条合同生效与终止 (20)第12条合同解除 (20)第13条责任与保险 (21)第14条违约 (21)14.1发包人违约 (21)14.2 勘察人违约 (22)第15条索赔 (23)15.1 发包人索赔 (24)15.2 勘察人索赔 (24)第16条争议解决 (24)16.1 和解 (24)16.2 调解 (24)16.3 仲裁或诉讼 (24)第17条补充条款 (25)第三部分专用合同条款 (26)第1条一般约定 (26)1.1 词语定义 (26)1.2 合同文件及优先解释顺序 (26)1.3 适用法律法规、技术标准 (26)1.4 语言文字 (26)1.5 联络 (26)1.7 保密 (27)第2条发包人 (27)2.2 发包人义务 (27)2.3 发包人代表 (27)第3条勘察人 (27)3.1 勘察人权利 (28)3.3 勘察人代表 (28)第4条工期 (28)4.2 成果提交日期 (28)4.3 发包人造成的工期延误 (28)第5条成果资料 (28)5.2 成果份数 (28)5.4 成果验收 (28)第6条后期服务 (28)6.1 后续技术服务 (29)第7条合同价款与支付 (29)7.1 合同价款与调整 (29)7.2 定金或预付款 (29)7.3 进度款支付 (30)7.4 合同价款结算 (30)第8条变更与调整 (30)8.1 变更范围与确认 (30)8.2 变更合同价款确定 (30)第9条知识产权 (30)第10条不可抗力 (31)10.1 不可抗力的确认 (31)10.2 不可抗力的通知 (31)第13条责任与保险 (31)第14条违约 (31)14.1 发包人违约 (32)14.2 勘察人违约 (32)第15条索赔 (32)15.1 发包人索赔 (32)15.2 勘察人索赔 (32)第16条争议解决 (32)16.3 仲裁或诉讼 (33)第17条补充条款 (33)附件A 勘察任务书及技术要求 (34)附件B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表 (34)附件C 进度计划 (34)附件D 工作量和费用明细表 (34)第一部分合同协议书发包人（全称）：_____________________________勘察人（全称）：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。
一、工程概况1.工程名称：______________________________________________2.工程地点：______________________________________________3.工程规模、特征：________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量1.勘察范围和阶段：________________________________________2.技术要求：______________________________________________3.工作量：________________________________________________三、合同工期1. 计划开工日期：_________________________________________2. 计划成果提交日期：_____________________________________3.合同工期（总日历天数）________________________天四、质量标准质量标准： ______________________________________________五、合同价款1.合同价款金额：人民币（大写）____________ (¥__________元)2.合同价款形式：_________________________________________六、合同文件构成组成本合同的文件包括：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标文件及其附件（如果有）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。
八、词语定义本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、合同生效本合同自生效。
十二、合同份数本合同一式份，具有同等法律效力，发包人执份，勘察人执份。
发包人：（印章）勘察人：（印章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（签字或盖章）统一社会信用代码：统一社会信用代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：合同备案管理部门意见（盖章）第二部分通用合同条款第1条一般约定1.1 词语定义下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。
1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。
1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。
1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。
1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。
1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。
勘察任务书构成合同文件组成部分。
1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。
1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。
1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。
1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。