建筑施工合同正本
施工合同正本副本怎么标注
施工合同正本副本怎么标注范本一：正本的标注方式：1. 在施工合同正文的末尾，添加一段文字，标注为“正本”，并在该文字下方添加所有参与签署的当事人签名、单位名称和日期。
2. 建议在文档右上角或左上角使用轻淡的水印方式标注“正本”。
副本的标注方式：1. 在施工合同正文的末尾，添加一段文字，标注为“副本”，并在该文字下方添加所有参与签署的当事人签名、单位名称和日期。
2. 在每一份副本的首页，添加一行文字，标注为“副本”。
3. 建议在文档右上角或左上角使用轻淡的水印方式标注“副本”。
本文档涉及附件：本文档中，可能涉及到一些附件，如工程图纸、设计方案、技术规范等。
为了更好地明确和补充合同条款的内容，可以将这些附件作为本合同的一部分，在文档中进行引用，并将附件的具体名称、编号及其他必要信息详细列出，以便当事人共同认可和理解。
法律名词及注释：1. 施工合同：指由施工单位和业主（或委托代表）签定的，明确约定双方权利和义务、规定工程范围、品质、进度、价格及付款方式等事项的合同。
2. 正本：指由合同当事人签字盖章，作为原始版本保留的合同文本。
3. 副本：指与正本具有同等法律效力的合同文本，用于分发给合同当事人等在实际操作中使用和保存的副本。
范本二：正本的标注方式：1. 在施工合同正文的末尾，添加一段文字，标注为“正本”。
2. 在正本标注下方，使用粗体字和下划线显示该正本标注。
3. 在正本标注的右边，列出所有参与签署的当事人的签名、单位名称和日期。
副本的标注方式：1. 在施工合同正文的末尾，添加一段文字，标注为“副本”。
2. 在副本标注下方，使用粗体字和下划线显示该副本标注。
3. 在副本标注的右边，列出所有参与签署的当事人的签名、单位名称和日期。
本文档涉及附件：本文档中涉及的附件包括但不限于工程图纸、设计方案、技术规范等。
为了完整和明确合同条款的内容，应将这些附件视为本合同的一部分，并在文档中进行引用和说明。
附件应明确列出附件名称、数量、编号等必要信息，以便各方共同理解和遵守。
建筑施工合同范文（6篇）
建筑施工合同范文发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____资金来源：_____二、工程承包范围承包范围：_____三、合同工期：开工日期：_____竣工日期：_____合同工期总日历天数____天四、质量标准工程质量标准：_____五、合同价款金额（大写）：____元（人民币）￥：____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。
发包人：_____（公章）承包人：_____（公章）住所：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____ 电话：_____ 电话：_____ 传真：_____ 传真：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____ 账号：_____账号_____邮政编码：_____ 邮政编码：_____建筑施工合同范文（二）甲方：乙方：为确保涂料工程的质量和进度，保证双方的利益，明确双方权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，以及其他相关法律、法规，经双方充分考虑及协商达成以下协议，望双方共同遵守执行。
建筑工程施工合同标准模板(6篇)
建筑工程施工合同标准模板发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。
1.6工程质量：1.7合同价款（人民币大写）：第2条、甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_____份。
2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
建筑工程施工承包合同(范本)(4篇)
建筑工程施工承包合同(范本)发包方：_____(以下简称甲方)承包方：_____(以下简称乙方)现经双方协商达成以下合同条款。
一、工程概况：1.工程名称：_____2.工程地址：_____3.工程结构：_____4.建筑面积、层数：_____二、承包范围：本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。
2.1钢筋工程：钢筋进料计划提供，翻样、制作、安装和校正；场内倒运，原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋，预埋和压筋的制作，铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。
2.2模板工程：模板进料计划提供，配制、拼装、校正和清理；现场倒运，模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车。
若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项，甲方有权罚款，每次罚_____＿元。
2.3混凝土工程：混凝土的浇筑和养护，保养，泵管的接拆及清理。
（梁板柱进行磨平打磨，做好成品保护）。
2.4砌体工程：砌块浇水湿润、砌筑，砂浆配制，上料、搅拌及放料，场内倒运；砌体脚手架搭拆，清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。
砌体压筋制作安装；地沟砌筑，抹灰，盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。
2.5架子工程：包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆，防护棚、安全通道搭拆；楼层四口五临边防护，安全密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护，塔吊附墙件防护，踢脚板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。
2.6文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠，整理和维持场容场貌，工完场清，按照省级文明工地要求执行，教育所属职工文明施工，杜绝不文明行为发生。
三、承包形式：劳务施工承包。
1.甲方提供塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱，其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担，待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等。
有关建设工程施工合同正本
有关建设工程施工合同正本建设工程施工合同是指建筑业务活动中，建设工程业主要求承包人按照合同约定的施工进度、工程质量、用料等指标进行施工，由承包人承担相应的风险、责任和义务的一种合同。
合同正本在建设工程施工合同中具有重要的作用，本文将就建设工程施工合同正本的相关问题进行探究。
1. 建设工程施工合同正本的含义和作用建设工程施工合同正本是指建设工程施工合同中完整的原件。
一份合同可能会有数份副本或复制品，但只有与业主本人签订的原件才被认为是“正本”。
建设工程施工合同正本在施工过程中具有以下重要作用：•建设工程施工合同正本具有合法性：建设工程施工合同正本是具有合法效力的证据，可以用于解决工程纠纷中的争议。
•建设工程施工合同正本确定了承包人和业主的权利和义务：建设工程施工合同正本载明了承包人和业主的权利和义务，约束双方在工程建设中的行为，规范了工程的施工和管理。
•建设工程施工合同正本是验收、决算的重要依据：建设工程施工合同正本记载了工程质量要求、合同金额、施工进度等各项指标，依靠建设工程施工合同正本可以进行工程的验收和收尾决算。
综上所述，建设工程施工合同正本在施工工程项目中具有不可替代的作用。
2. 建设工程施工合同正本的必要性建设工程施工合同正本的存在是施工工程项目必不可少的。
原因如下：•签订建设工程施工合同必须具备正式文件的规范以及约束双方行为的效力。
•施工过程中，各方对做合同所做出的承诺需要有正式、可被认定的文书作证，以防止纠纷的出现。
•后期工程验收、试运行及维护管理等也需要密切关注合同规定，而建设工程施工合同正本是约束双方的文书证据。
•在工程施工过程中，单方面修改施工合同或者合同发生争议，建设工程施工合同正本是裁决争议被否定的。
在工程施工的全过程中，建设工程施工合同正本都是非常重要的，因为工程施工的每一个细节都必须根据施工合同进行管理，任何不符合合同规定的行为都可能会导致经济损失，甚至会危及到施工的安全和质量。
土建工程范本施工合同(推荐5篇)
土建工程范本施工合同（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!土建工程范本施工合同（推荐5篇）土建工程范本施工合同第1篇发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据《中华人·民共·和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
房屋建造合同范本6篇
房屋建造合同范本6篇篇1房屋建造合同范本甲方（建筑公司）：________________乙方（业主）：_________________鉴于甲方具有独立承包房屋建造的能力，并拟承建乙方的房屋，双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程内容1. 乙方承包甲方完成房屋建造项目，项目地址位于_______________。
2. 本项目包括设计、施工、材料采购、验收等全部内容，以保证工程顺利进行和按时完工。
3. 具体项目内容和工程量以双方签署的《工程方案协议》为准。
第二条价格及支付方式1. 本项目总价为_______________，包括设计费、施工费、材料费等所有费用。
2. 支付方式为：乙方需提前支付总价的_______________作为工程启动资金，剩余款项在工程完工后一次性支付。
3. 工程款项支付方式：______________第三条工程质量及验收1. 甲方承诺按照国家相关标准和规定完成工程，并确保工程质量达标。
2. 工程完工后，双方将进行工程质量验收，验收合格后正式移交。
3. 如因工程质量不达标引起的维修费用由甲方承担。
第四条工期1. 本项目预计工期为_______________，工程进度应按照《工程方案协议》要求进行。
2. 如遇不可抗力等情况影响工期，双方可协商顺延工期，但不得影响工程质量。
第五条风险责任1. 工程施工过程中如发生事故，由责任方承担相关责任和赔偿事宜。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，由乙方承担相关维修费用。
第六条违约责任1. 任何一方如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等原因导致无法履行合同，应及时通知对方并协商解决办法。
第七条其他约定1. 本合同经双方签字盖章后生效，期限自_______________起至工程验收结束。
2. 未尽事宜，双方可另行协商或签署补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（建筑公司）：________________签字：_______________日期：_______________乙方（业主）：________________签字：_______________日期：_______________本合同自双方签字盖章之日起生效。
施工合同范本精选15篇
施工合同范本精选15篇施工合同范本1根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文，结合本工程具体情况，经双方友好协商，本着平等互利的原则，达成以下协议：一、工程概括1、工程名称：___________。
2、工程地点：___________。
3、工程内容：___________。
4、承包方式：___________。
二、工程价款及支付方式1、本工程幕墙按实际结算；2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算；3、支付方式：合同签订后支付30%预付款，工程完工80%后。
付40%，剩余款项验收合格一次性付清。
三、甲方责任范围1、负责属于甲方办理的手续；2、负责与工程其它工程施工队的协调工作；3、负责提供乙方脚手架、水源、电源等；4、提供乙方现场仓库等临时设施；四、乙方职责范围1、乙方服从甲方的工程质量和进度全方位管理。
2、乙方必须按照图纸施工，在施工中如需变更者，应同甲方办好变更手续。
3、工地进行文明施工，做到落手清。
五、合同有效期1、本合同一式两份，双方各持一份。
2、本合同自双方签字生效，在竣工结算，甲方支付款项完毕，即告终止。
六、争议1、甲、乙双方因合同发生争议，按以下顺序采用一种方法解决。
（1）甲乙双方互相协商，如协商不成采用以下条宽执行。
（2）向合同签定地人民法院起诉。
甲方：___________乙方：___________日期：___________日期：___________施工合同范本2（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1、第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款；（6）公路工程专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同项目名称：发包人：承包人：年月日第一部分协议书发包人（全称）：（简称甲方）承包人（全称）：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：自筹二、工程承包范围(一)、乙方承包范围主要包含但不限于：1、基坑土石方工程2、人工挖孔桩（或预制管桩）基础工程。
3、基坑支护工程。
4、土建工程。
承台基础及主体工程、外墙装饰、各类门窗，室内抹灰、公共装饰、精装交楼装饰、栏杆工程、防水工程、屋面工程、GRC构件、住宅烟道。
5、室内给水：楼前给水节点（离建筑物5米以内的阀门井起，如无阀门井以建筑物外墙皮1.5米处给水管为界）以后的全部室内给水安装工程，含生活加压水泵房管道及设备。
6、室内排水排污：区内排水系统第一个沙井（不含）以内的排水、第一个化粪池（不含）以内的排污工程。
7、室内电气（小区公变电表箱出线端至用户配电箱及低压配电柜专变出线端后的全部电气安装工程、弱电（电视、电话、网络）的预埋（含预埋管穿铁线工程）。
8、消防工程（含消防栓系统、喷淋系统、消防报警系统、防排烟系统、防火门及防火卷帘工程、消防泵房安装工程、气体固体灭火或水喷雾灭火系统、灭火器）。
9、防雷工程。
10、区内市政工程：区内道路工程、化粪池、区内给水管道（市政供水表以后至室内外给水分界节点的建筑红线范围内的室外给水管道）、区内排水排污管道（至第一个市政沙井）。
11、附属工程（围墙、大门及门卫室）。
12、工程总承包服务。
(二)、甲方指定独立分包工程：1、燃气工程、人防工程等行业垄断性工程。
2、幕墙（含石材及玻璃幕墙）工程及采光雨篷、采光顶篷工程。
3、弱电智能化系统工程。
4、机电设备安装工程（含电梯安装工程、发电机安装及机房环保工程、游泳池机电工程及水景机电工程）。
5、外电工程（含高压电缆接入、变配电房设备安装、公变电表箱前线路及设备安装、自动抄表系统）。
6、区内园建工程、绿化工程、景观照明工程及游泳池装饰工程。
7、小区外围人行道及景观工程。
工程承包范围如有未明确之处，双方另行协商。
其中部分材料由甲方提供；本工程发包形式为：包工包料，各项材料由乙方自行采购，其中主要材料可根据甲方要求，乙方申报二到三个品牌由甲方选定。
三、合同工期开工日期：暂定计划2014年6月28日（实际开工日期以甲方完成政府规定的各项前期准备工作，各栋承台基础砖胎模均具备施工条件后，甲方、监理人下达开工令为准）竣工日期：开工令日期加本合同总日历天数，计划2014年6月28日-2015年12月28日合同工期总日历天数：18个月（日历晴天）四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款根据双方约定的承包范围，本合同暂定价为人民币柒仟捌佰万元；计价方式详见《专用条款》。
六、组成合同文件本合同文件包括：1.本合同协议书；2.本合同专用条款；3.本合同通用条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；7.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见“附件1”。
九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章、乙方合同保证金和劳动保证金人民币共叁佰万元到甲方指定的账号后生效。
在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。
第二部分本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外，以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1)本合同协议书；2)本合同通用条款；3)本合同专用条款；4)标准、规范及有关技术文件；5)图纸；6)确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；7)枫桦雅苑项目施工的补充协议；8)双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同语言仅适用汉语。
2.2适用法律及法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。
2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：执行国家建筑标准强制性条文（房屋建筑部分）及国家现行工程施工规范和验收标准及建设主管部门有关规定。
甲方提供标准、规范的时间：无。
国内没有相应标准、规范时的约定：执行本合同通用条款及市、地质监部门的有关规定。
3、图纸3.1甲方向乙方提供图纸日期和套数：开工前7天内提供施工图捌套，工程竣工后3天内向甲方返回竣工图一套。
3.2甲方对图纸的保密要求：乙方收到的施工图仅用于本工程施工，不得用作其他用途。
二、双方一般权利和义务4、工程师4.1监理单位委派的工程师姓名：，职务：职权：依照本合同，全面负责工程的协调事宜。
在本合同范围内，依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范》以及甲方的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。
具体为：1）初步确认工程施工组织设计和进度计划；2）监督工程施工进度；3）负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收；4）对入场材料和设备的质量进行确认；5）负责对现场安全进行管理和控制；6）初步审核工程款的支付；7）初步审核设计变更；8）组织工程例会；9）主持有关协作单位的协调配合；10）甲方在监理合同中授予的其他职权。
4.2甲方派驻工程师姓名：，职务：职权：依照本合同，全面负责工程的协调事宜。
在本合同范围内，依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范》以及甲方的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。
具体为：1）设计变更、工程签证的确认；2）审核工程款的拨付；3）对入场材料和设备的质量进行确认；4）落实开工条件，审批开工报告；5）确认工程施工组织设计和进度计划；6）负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收；7）负责对现场安全进行管理和控制；8）组织工程例会；9）主持有关协作单位的协调配合；10）甲方赋予的其他职权。
5、项目经理姓名：，职务：项目经理（附证书复印件）6、甲方工作6.1甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求和完成时间：开工前施工现场完成“三通一平”，具备开工条件。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前将施工所需水、电线路接至单位工程中心50米范围内，并确保施工期间连续施工用量；通讯工具由乙方自行解决。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前开通，并确保施工期间的畅通。
（4）工程地质和底下管线资料的提供时间：工程开工前提供有关资料，并对资料的真实性负责。
（5）由甲方办理施工所需的证件、批件的名称和完成时间：甲方完成建筑工程规划许可证、施工许可证及其他施工所需的证件、批件，以不影响工程施工为准。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前现场书面交验，并对数据的准确性负责。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前组织图纸会审和设计交底。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作；如需采取特殊保护措施，乙方在实施前7日提出保护方案，经甲方同意后实施，费用由甲方承担。
7、乙方工作7.1乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）需由设计资质等级和义务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间：无。
（2）应提供计划、报表的名称和完成时间：每月25日前向工程师提供施工及管理人员情况、本月投资完成情况、施工形象进度完成情况、质量月报和下月进度计划。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行本合同通用条款。
（4）向甲方提供的办公和生活房屋及设施的要求：费用由甲方支付。
（5）需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行本合同通用条款，因乙方原因造成的罚款等责任由乙方承担。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行本合同通用条款，做好已完工程的保护工作，保证交工前完好无损，凭签证计取相应费用。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行通用条款，做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线等的保护工作，凭签证计取相应费用。
（8）施工场地清洁卫生的要求：按清远市安全文明工地的要求保持施工场地的清洁卫生，竣工前达到工完、料净、场地清。
承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
（9）双方约定乙方应做的其他工作：及时与工程师沟通，听从工程师的工作安排；在本合同约定的甲方分包工作（如人防工程、燃气工程等）的施工中做好协调配合工作。
三、施工组织设计和工期8、进度计划乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：自乙方接到施工图纸之日起10日内，需提报施工组织设计方案，经甲方、监理审核确认，并与乙方对接，经双方签字盖章作为施工的依据。
工程师确认的时间：收到后7个工作日。
9、工期延误双方约定工期顺延的情况：除重大设计变更、不可抗力、拨款不及时、验收资料不及时提供、甲方直接分包工程或供应材料及设备导致的关键线路工程延期外，工程工期不予顺延，上述情况发生后，乙方应在5日内提出书面报告，甲方接到书面报告后，5日内给予审核答复，情况属实的工程工期可顺延。
四、质量与验收10、隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部分：地基、基础、主体。
五、安全施工执行执行通用条款第20条、21条、22条。
六、合同价款与支付11、合同价款的支付11.1本合同价款依审定值为准，施工过程中据实结算。
11.1.1结算依据：1、施工图纸、图纸答疑纪要、设计变更、施工联络单、工程签证、本施工合同补充协议及其他洽商文件、甲方书面批准的施工组织设计方案（施工核实后）等资料。
2、按照2010年广东省建筑安装等各专业工程相关综合定额及现行的取费标准和相关费率，其中费率有区间值的按中间平均值计取。
施工期间如有新文件规定，则按最新文件执行。
3、人、材、机单价按施工期《清远市工程造价信息》平均价格结算；（施工期约定：主体结构工程为开工至封顶，装修工程为结构封顶至工程竣工初验，变更签证为开工至工程竣工初验）。
4、《清远市工程造价信息》中未包括的主要材料，作为甲控乙购材料，在定货施工前，须经甲方认质认价后方能购买，认价以双方共同市场询价为原则；结算时该类材料以双方确认的市场含税价格增加20%作为补充信息价。