风电道路合同
风电场施工合同范本
风电场施工合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设风电场项目，乙方具备相关的施工资质和能力，双方经友好协商，就风电场施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[风电场名称]施工工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体规模描述，如装机容量、风机数量等]二、工程范围及内容1. 乙方负责风电场的[具体施工范围，如风机基础施工、塔筒安装、场内道路建设等]。
2. 包括但不限于工程的设计联络、设备材料采购、运输、保管、施工安装、调试、试验、验收、质保期内的服务等工作。
三、合同工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]四、质量标准1. 工程质量符合国家及行业现行的有关标准、规范和技术要求，达到合格标准。
2. 确保风电场在质保期内安全稳定运行，各项性能指标满足设计要求。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价为：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 合同价款的支付方式：预付款：合同签订后[具体百分比]%，计人民币[大写金额]元。
进度款：根据工程进度，按[具体支付节点和百分比]支付。
竣工款：工程竣工并验收合格后[具体百分比]%，计人民币[大写金额]元。
质保金：质保期满后[具体百分比]%，计人民币[大写金额]元。
六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务提供工程所需的相关资料和文件。
协助乙方协调与当地政府和相关部门的关系。
按照合同约定支付工程款。
派员对工程进度、质量进行监督检查。
风电运输合同3篇
风电运输合同3篇篇1甲方（托运方）：___________地址：_______________________联系方式：___________________乙方（承运方）：___________地址：_______________________联系方式：___________________鉴于甲方需要运输风电设备及相关物资，乙方具备相关运输能力和资质，双方在平等、自愿、公平的基础上，按照《中华人民共和国合同法》的规定，就甲方委托乙方进行风电设备的运输事宜达成如下协议：一、合同双方基本信息及目的甲方为风电设备的生产企业或其代表，因建设和维护风电项目的需要，委托乙方承担风电设备的运输任务。
乙方为拥有合法资质的物流企业或运输服务提供商，具备提供本次运输服务的能力和资源。
双方通过本合同的签订，明确双方的权利和义务，确保风电设备安全、准时、高效地完成运输任务。
二、运输服务内容1. 运输对象：风电设备及相关物资。
2. 运输方式：根据具体情况选择陆运、海运或空运等合适的运输方式。
3. 运输路线：根据甲方的具体需求，由乙方合理规划并确定合适的运输线路。
4. 运输时间：双方约定具体的运输时间或期限，并确保按时完成。
5. 保险事项：由乙方为运输的货物购买保险，保险费用由甲方承担。
三、合同价格及支付方式1. 运输费用：根据本次运输服务的实际情况，由双方协商确定具体的运输费用。
2. 支付方式：双方约定采用银行转账或其他合法支付方式支付运输费用。
3. 支付时间：甲方在收到乙方提供的合法发票后，按照约定时间支付运输费用。
四、合同双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供安全、准时、高效的运输服务；（2）甲方有义务按照合同约定支付运输费用；（3）甲方有义务提供准确的货物信息和必要的运输文件。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方有权按照合同约定收取运输费用；（2）乙方有义务按照合同约定提供安全、准时、高效的运输服务；（3）乙方有义务在运输过程中合理保管货物，确保货物的安全。
风电场进场道路施工合同
风电场进场道路施工合同英文回答：The construction contract for the access road of a wind farm is a crucial document that outlines the terms and conditions for the construction of the road infrastructure necessary for the installation and operation of the wind turbines. This contract is typically entered into between the wind farm developer and the contractor responsible for the construction.The contract will typically include provisions relatedto the scope of work, project timeline, payment terms, quality standards, and dispute resolution mechanisms. It is important for both parties to clearly define their expectations and responsibilities in order to ensure a smooth and successful construction process.The scope of work section will outline the specific tasks and activities that the contractor is responsible for,such as clearing the land, grading the road, installing drainage systems, and paving the road. This section may also include specifications for the materials to be used and any environmental considerations that need to be taken into account.The project timeline section will establish the duration of the construction project and any milestones or deadlines that need to be met. This will help both parties to plan and coordinate their activities effectively and ensure that the road is completed on time.Payment terms will outline how and when the contractor will be compensated for their work. This may include provisions for progress payments based on completed milestones or a lump sum payment upon completion of the project. It is important for both parties to agree on a fair and reasonable payment structure that incentivizes timely completion of the road construction.Quality standards will specify the required level of quality for the road construction. This may includestandards for the thickness and compaction of the road surface, the stability of the roadbed, and the durability of the drainage systems. The contract may also include provisions for quality inspections and testing to ensure compliance with these standards.Dispute resolution mechanisms will outline the procedures to be followed in the event of a disagreement or dispute between the parties. This may include provisionsfor mediation, arbitration, or litigation. It is important for both parties to agree on a fair and efficient dispute resolution process to minimize delays and costs associated with potential disputes.中文回答：风电场进场道路施工合同是一份关键文件，详细说明了风电场安装和运营所需的道路基础设施的建设条款和条件。
风电道路合同范本
风电道路合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设风电场道路工程，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就风电道路工程的施工达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：______________________1.2 工程地点：______________________1.3 工程内容：______________________1.4 工程规模：______________________1.5 工程质量标准：______________________1.6 工程期限：______________________第二条工程承包范围2.1 乙方负责按照甲方提供的施工图纸及技术要求，完成风电道路工程的施工任务。
2.2 乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准，并接受甲方的监督和检查。
第三条合同价款及支付方式3.1 本工程合同总价为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
3.2 支付方式：甲方根据工程进度和乙方完成的工作量，按照合同约定的付款节点向乙方支付工程款。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，并确保工程质量。
4.2 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后_______天内组织验收。
第五条工程变更5.1 若甲方需对工程内容进行变更，应提前_______天以书面形式通知乙方，并协商变更事宜。
5.2 因变更导致的工程量增减，双方应根据实际情况协商调整合同价款。
第六条违约责任6.1 如乙方未按合同约定完成工程任务或工程质量不符合标准，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
6.2 若甲方未按期支付工程款，应按未付款项的_______%向乙方支付违约金。
风电项目运输道路协调服务合同
风电项目运输道路协调服务合同风电项目运输道路协调服务合同一合同编号：[具体编号]甲方（项目业主）：[甲方单位名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（道路协调服务提供商）：[乙方单位名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方正在开展风电项目，需要乙方提供运输道路协调服务，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条项目背景甲方正在[具体地点]开展风电项目，为确保项目顺利进行，需要乙方提供运输道路协调服务。
第二条服务内容乙方应根据甲方的需求，对风电项目涉及的运输道路进行协调，确保运输畅通无阻。
乙方应协助甲方解决运输过程中可能遇到的各种问题和障碍。
第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至风电项目完成并验收合格之日止。
第四条服务费用双方约定，乙方提供的服务费用总额为[具体金额]元。
甲方应按[具体支付方式]向乙方支付服务费用。
第五条保密条款双方应对本合同内容及合同履行过程中了解到的对方商业秘密承担保密义务。
第六条违约责任若乙方未能按约定提供运输道路协调服务，导致甲方风电项目受阻，乙方应承担相应的违约责任。
若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
第七条争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同未尽事宜，可由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：[具体日期]风电项目运输道路协调服务合同二合同编号：[具体编号]甲方（项目业主）：[甲方单位名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（道路协调服务提供商）：[乙方单位名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方正在推进风电项目，为确保项目物流运输的顺畅进行，需乙方提供专业的运输道路协调服务。
风电道路维修合同范本
风电道路维修合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承修方）：____________________鉴于甲方因风电项目需要，需对特定道路进行维修，乙方具有相应的道路维修资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在风电道路维修项目中的权利、义务和责任，确保道路维修工作的顺利进行。
第二条工程概况1. 工程名称：风电道路维修工程。
2. 工程地点：_____________________。
3. 工程内容：对指定风电道路进行维修，包括但不限于路面平整、坑洼填补、排水系统修复等。
4. 工程期限：自_____年____月____日至_____年____月____日。
第三条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
- 甲方应按合同约定支付工程款项。
- 甲方应提供必要的施工条件和协助。
2. 乙方权利与义务：- 乙方应按照合同约定和甲方要求进行施工。
- 乙方应保证施工质量，按时完成工程任务。
- 乙方应对施工过程中的安全负责，并采取必要措施防止事故。
第四条工程价款及支付方式1. 工程总价款为：人民币（大写）__________________元整。
2. 支付方式：- 预付款：合同签订后____日内，甲方支付总价款的____%作为预付款。
- 进度款：工程进度达到____%时，甲方支付总价款的____%。
- 竣工款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付剩余款项。
第五条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付应付款项____%的违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成工程任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款____%的违约金。
第六条工程验收工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后____日内组织验收，逾期未验收视为工程合格。
风电运输道路协调费合同7篇
风电运输道路协调费合同7篇篇1合同编号：[编号]甲方：[甲方公司名称]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方公司名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要在乙方的风电项目所在地进行设备运输，需要使用当地道路。
为了协调相关事宜，明确双方权益，达成如下合同协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在风电运输过程中，关于道路使用、费用支付、协调配合等方面的权利和义务。
双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，订立本合同。
二、合同金额及支付方式1. 甲方应支付乙方风电运输道路协调费，总金额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后[支付期限]内，将全部费用支付至乙方指定账户。
三、运输安排及道路使用1. 甲方应在运输前向乙方提供详细的运输计划，包括运输时间、路线、载重等。
2. 乙方应根据甲方提供的运输计划，为甲方提供必要的道路通行便利，确保甲方运输设备顺利进出。
3. 甲方在运输过程中应遵守当地交通法规，确保运输安全。
四、双方责任与义务1. 甲方应按时支付道路协调费，确保运输顺利进行。
2. 乙方应提供必要的道路通行便利，确保甲方运输设备安全顺利通行。
3. 双方应共同协作，解决运输过程中出现的问题，确保运输顺利进行。
4. 乙方有权监督甲方在道路上的运输活动，确保符合当地交通法规。
5. 如因甲方原因造成道路损坏，甲方应承担相应的赔偿责任。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付道路协调费，乙方有权暂停甲方的运输活动，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未履行本合同约定的义务，造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为[有效期限]。
风电运输道路协调费合同5篇
风电运输道路协调费合同5篇篇1风电运输道路协调费合同一、合同背景随着风力发电产业的快速发展，风力发电设备的运输需求日益增加。
然而，在运输过程中，由于设备的尺寸庞大、重量较大，路况复杂等原因，经常出现交通堵塞、路面损坏等问题，给道路交通和周边居民带来诸多不便。
为了保障风电设备的安全、顺利运输，减轻运输过程中对交通和社会的影响，各方达成一致，在运输过程中支付道路协调费，以降低风电设备运输对社会的影响。
二、双方信息甲方：运输公司名称地址：法定代表人：联系电话：乙方：风电设备制造公司名称地址：法定代表人：联系电话：三、合同内容1.甲方将负责安排适合的运输工具和专业人员，保障乙方风电设备的安全运输。
2.乙方将支付甲方运输风电设备的道路协调费，具体金额为每台风电设备每公里X元，运输总里程为X公里，总金额为X元。
3.甲乙双方共同遵守国家相关法律法规，确保风电设备的运输过程安全有序。
4.一旦因不可抗力因素导致运输行程推迟或变更，双方将协商解决，并不影响双方的履约义务。
如无法达成一致协议，可根据相关法律法规进行处理。
5.本合同自双方签订之日起生效，有效期至风电设备运输完成之日止。
6.本合同如有争议，由双方协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
四、合同变更双方如有一方需要变更合同内容，需提前书面通知对方，并经双方协商一致后签署变更协议。
变更协议具有与本合同同等的法律效力。
五、合同解除1.在合同有效期内，如一方违反合同约定，导致对方遭受损失，有权解除本合同，并要求违约方承担相应赔偿责任。
2.双方协商一致解除合同，需提前书面通知对方，并签署解除协议。
解除协议自双方签字生效。
六、其他条款1.本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同签署人：合同签署人：甲方：乙方：日期：日期：以上为甲乙双方签署的风电运输道路协调费合同，双方将遵从合同内容，共同保障风电设备的安全运输，减少对社会的不必要影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风电道路合同进场检修道路承包合同书甲方：_______________乙方：_______________ 乙方身份证号：_______________________________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路第三条工程承包范围盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。
修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。
建管办的临时要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。
第四条工程工期1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11日2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。
第五条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35 米）。
第六条甲方责任和义务1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2．负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。
第七条乙方责任和义务1．遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2．严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同道路承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主、监理、甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3．技术工人必须按国家规定持上岗证，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。
特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%4．服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；5．做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。
因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：6．为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；7．进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18 岁以下的未成年人和55 岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
8．甲方在资金暂时（一个月）不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
9 、如按照相关规定，乙方劳务承包必须以有资质的劳务企业和甲方签定承包合同，则乙方必须按照相关规定联系有资质的劳务企业与甲方签定劳务合同并承担相应费用，不得影响工程进度的正常进行。
如因此停工给甲方造成损失由乙方承担。
10.凡是本工程的涉及到的土地征用协调，施工人员，工程所需一切材料均由乙方自己提供。
11.道路完成后，直至大型设备进场施工完成，如有牧民因乙方所修道路发生阻碍事件，如道路超宽或由乙方因施工碾压草原，扬尘毁坏草原及围挡等，如有类似事件出现，乙方负责解决费用及修复，甲方为此事不在向乙方增加任何费用。
第八条环境保护、安全生产和文明施工1．甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2．乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。
由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，乙方承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3．乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
由于自身原因及违章操作造成事故，乙方承担一切责任后果和经济费用。
第九条材料、设备供应与管理风场检修道路路经施工所需材料，设备，机械，均由乙方自己提供，乙方应合理用料、注重节约。
如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。
第十条承包方式、价格及包含的内容1．承包价格所包含的内容：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：机具费用；各种主材料费；辅助材料费用；各种周转材料费用；各类材料的二次倒运费；自然气候影响等不可预见工日费用；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的测量放线、机械设备维修和安装拆卸用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工及材料费用；承包工程范围内的不可预见费用。
2•本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
按道路每公里95000 元（大写）玖万伍仟元，（最后决算以实际测量为准）。
第十一条结算办法及付款方式1 •甲方不预付乙方生活费用，承包费用按工程进度支付当月工程的70%付款时间为业主付款后，承包工程完工验收合格后付至工程总量的90% 余款待大型设备安装完后支付。
（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）第十二条施工验收1 .乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。
施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；乙方应当及时对自己施工成果组织有关部门进行初步验收、中间验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2 .乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
（配合第三方工作的费用另外协商）第十三条工程保修1.①保修范围：乙方所承包范围内的所有道路施工。
②期限：自竣工验收合格后一年内。
2.保修责任：道路完成后在在保修期间内，乙方负责对道路进行定时的检查、养护和维修，如发现道路有凹陷，应及时处理和维修，时刻保证道路畅通。
3.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
第十四条保险1 ．乙方负责人必须为从事特殊工种作业的人员办理意外伤害保险并为自有设备办理保险，支付保险费用，乙方为施工场地内人员生命财产和乙方方提供的施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2 ．保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十五条争议1 ．甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2 ．发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；2 ．1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；2 ．2 调解要求停止合同工作，且为双方接受；2．3 仲裁机构要求停止合同工作；2 ．4 法院要求停止合同工作。
第十六条不可抗力1 ．不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
2 ．不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
3．因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4．因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第十七条合同解除1 ．如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
2 ．因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第十八条合同终止双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
第十九条本合同一式_4_份，甲方__2—份；乙方_2_份第二十条补充条款未尽事宜双方协商解决。
第二^一条合同生效本合同双方约定当日生效合同签订时间： ________________ 同签订地点：____________________甲方（盖章） ____________________代表签字乙方（盖章）： _______________ 乙方身份证号____________________________。