合同专用条款(标准范本)
合同专用条款(范本)
第三部分专用条款1、定义1.39所采用的书面形式包括：□文书□信件□电报□传真□电子邮件□其他：2、合同文件及解释□.2下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。
当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：（1）协议书；（2）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；（3）中标通知书；（4）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；（5）专用条款；（6）通用条款（广东省建设工程施工合同范本2006年）；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）工程量清单；（10）组成合同的其他文件：招标文件3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：相关的全国施工及验收规范、中华人民共和国国家标准的计价规范等。
4、通讯联络4.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1）各方通讯地址和收件人：发包人：佛山市顺德区城区建设开发中心通讯地址：顺德区大良德民路行政服务中心西座四楼收件人：邮编：528300承包人通讯地址：收件人：邮编：监理单位：通讯地址：收件人：邮编：造价咨询单位：通讯地址：邮政编码：528300收件人：邮编：（2）视为送达的其他方式：无5、工程分包5.1（3）指定分包工程：无14、发包人14.1发包人完成下列工作的约定：（1）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：提供现场的日期与开工期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。
（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工临时用水、用电、通讯设施由承包人自行负责，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。
（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由承包人自行解决，费用已包含在投标价中。
（4）提供有关资料的时间：工程地质资料与设计文件同时提供；地下管线资料由承包人自行调查核实，并承担由此引起的责任和损失，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付，发包人可提供可能的协助和方便。
政府采购合同(专用条款)3篇
政府采购合同（专用条款）3篇篇1政府采购合同（专用条款）第一章总则第一条为规范政府采购行为，明确政府采购各方的权利和义务，保护政府和供应商的合法权益，根据《政府采购法》及其实施条例的有关规定，制定本合同。
第二条政府采购合同是政府采购活动的法律依据，是政府采购活动的规范和指导文件。
第三条政府采购合同的主体是政府采购人和供应商。
第四条政府采购合同应采用书面形式。
第五条政府采购合同内容应明确、具体、完整。
第六条政府采购合同一经订立即生效，对双方具有法律约束力。
第二章供应商的权利和义务第七条供应商有权按照政府采购合同的约定，按时、合格地交付合同标的物或履行合同服务。
质量标准、数量规定和交付方案。
第九条供应商应按照政府采购合同的约定，履行与合同标的物有关的售后服务义务。
第十条供应商应按照政府采购合同的约定，与政府采购人共同保护合同标的物的知识产权。
第十一条供应商应按照政府采购合同的约定，对合同标的物的质量、数量、交付期限等给予保修。
第十二条供应商应按照政府采购合同的约定，支持政府采购人对合同履行情况进行监督。
第十三条供应商不得擅自变更政府采购合同的内容。
第十四条供应商应按照政府采购合同的约定，深入挖掘合同标的物的功能，并提出具体改进建议。
第十五条供应商应按照政府采购合同的约定，积极参与政府采购活动的评审工作。
第十六条供应商应按照政府采购合同的约定，保密与政府采购合同相关的商业秘密。
第十七条供应商应按照政府采购合同的约定，遵守政府采购法律法规和合同约定的其他规定。
的质量符合国家标准和合同约定。
第十九条供应商应按照政府采购合同的约定，妥善处理与政府采购合同相关的争议。
第二十条供应商应按照政府采购合同的约定，参加政府采购活动的培训和学习。
第二十一条供应商应按照政府采购合同的约定，按照要求提供相关的证明文件。
第二十二条供应商应按照政府采购合同的约定，与政府采购人建立友好合作关系，共同推动政府采购工作的健康发展。
第三章政府采购人的权利和义务第二十三条政府采购人有权对供应商提供的合同标的物的质量、数量和交付期限等进行检验。
政府采购合同(专用条款)3篇
政府采购合同（专用条款）3篇篇1政府采购合同（专用条款）第一章总则第一条为规范政府采购活动，保障政府采购活动的合法性、公平性和诚实信用原则，根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，制定本合同。
第二条本合同适用于政府采购活动，包括货物、工程和服务等领域。
第三条政府采购活动应当遵守法律法规，按照合同约定履行义务，保障供应商的合法权益，推动政府采购活动的合理化、规范化和透明化。
第四条政府采购合同应当采取书面形式，载明供应商名称、货物、工程或服务内容、数量、质量、价格、交货期、付款方式、履行承诺等内容。
第五条政府采购合同签订后，双方应当严格履行合同约定，不得擅自变更或解除合同，如需变更或解除合同，应当协商一致并经合同双方书面确认。
第六条政府采购合同的争议解决应当按照合同约定或者协商一致的方式解决，如无法协商解决，可依法向有关部门申请调解或者提起诉讼。
第七条政府采购合同中的标的物应当符合相关标准，质量符合合同约定，否则供应商应当承担相应责任。
第八条政府采购合同双方应当遵守商业诚信原则，履行合同义务，保持信息通畅，并按时交付货物或完成工程和服务。
第九条政府采购合同的附属文件具有合同效力，对合同缔约双方均具有约束力。
第十条未尽事宜可参照相关法律、法规进行补充和解释。
第二章合同履行第十一条政府采购合同双方应当按照约定的交货期、交货地点履行合同义务。
第十二条供应商在履行合同过程中，如因不可抗力等原因导致无法按时履行合同义务，应当及时向政府采购单位说明情况并申请延期履行或者解除合同。
第十三条政府采购单位应当按合同约定进行付款，并及时向供应商支付货款、工程款或服务款。
第十四条若政府采购单位存在拖欠付款或拒绝支付款项等情况，供应商有权向有关部门投诉并要求解决。
第十五条政府采购合同双方应当保持信息的及时沟通，如有任何问题应当及时协商解决。
第十六条政府采购单位应当对供应商提供的货物、工程或服务进行验收，并按合同约定支付货款、工程款或服务款。
合同协议书专用条款(精选19篇)
合同协议书专用条款（精选19篇）合同终止协议书结算条款合同已经渗入了平常生活的各个方面，如果你想处理好生活中的各个繁琐细节的问题，那可需要增进对合同的了解哦。
下面是小编跟大家分享的有关合同终止协议书结算条款的信息，仅供参考。
_____年_____月_____日，甲方与乙方签署了《__________合同》，合同有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，甲乙双方经协商一致，同意于_____年_____月_____日提前终止此合同，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：第一条甲、乙双方同意，提前终止双方于_____年_____月_____日签订的《__________ 合同》。
第二条价款结算及支付方式：1、甲方应于_____年_____月_____日前一次性向乙方支付_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间的__________费用_____元(人民币大写：__________ 元整)。
乙方在甲方付款前，应向甲方开具等额发票。
2、乙方在收到此笔款项后，甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。
第三条违约责任1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。
2、乙方违反本协议约定，侵犯了甲方商业秘密等相关秘密，给甲方造成损害的，应承担因此给甲方造成的'全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。
3、自本协议签订之日起，乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则，视为乙方根本性违约，乙方应双倍退还甲方已支付的__________费用。
政府采购合同(专用条款)6篇
政府采购合同（专用条款）6篇篇1甲方（采购人）：__________________乙方（供应商）：__________________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购__________________(货物名称)一事，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同背景与采购范围1. 合同背景说明：本政府采购项目系根据政府工作需要和年度采购计划所安排，旨在为政府机关的正常运行和公共服务的提供提供保障。
2. 采购范围及明细：本合同涵盖的具体货物包括但不限于__________________等。
货物具体名称、型号、规格、数量等详见附件清单。
二、采购金额与支付方式1. 采购总金额为人民币________元整（大写：_________________________元整）。
该金额包括货物的全部费用，但不包括后期安装、维护等费用。
2. 支付方式：在合同签订后，甲方将在收到乙方提供的合格发票后______天内支付货款的______%，待项目验收合格后支付剩余的______%。
三、质量与检验标准1. 乙方提供的货物必须符合国家相关标准和质量要求，并通过国家相关质量认证。
如有特殊情况需符合其他标准的，双方应另行约定。
2. 乙方应在交货时对货物进行检验并提供相应的合格证明文件。
甲方有权对货物进行复检。
复检不合格的货物，乙方应在接到通知后及时更换。
四、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的时间和地点完成交货。
如因特殊原因需要变更交货时间和地点的，应提前通知甲方并取得甲方的书面同意。
2. 甲方在收到货物后，有权对货物进行验收。
验收不合格的货物，甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
验收合格的货物将进入后期安装阶段。
五、违约责任与赔偿损失1. 乙方未按合同约定时间交货的，应按照逾期交货部分货物总价款的______%向甲方支付违约金。
政府采购合同(专用条款)3篇
政府采购合同（专用条款）3篇篇1政府采购合同（专用条款）第一章总则为规范政府采购活动，维护国家利益和社会公共利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定，制定本合同。
第二章合同的履行1、供应商应按照本合同的约定，按时、按质完成政府采购项目。
政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项。
2、供应商对政府采购项目质量负责，保证所提供的产品或服务符合国家标准和政府采购项目的要求。
如出现质量问题，供应商应承担相应责任并承担相应经济赔偿。
政府采购单位有权要求供应商承担赔偿责任。
3、政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项，并提供必要的协助和支持，确保政府采购项目顺利进行。
第三章合同的变更和解决争议1、政府采购合同一经签订，除双方协商一致外，任何单位或个人不得擅自变更或解除合同。
2、双方在履行过程中如发生争议，首先应当在友好协商的基础上解决。
如协商无果，可以申请有关部门调解或者将争议提交仲裁机构解决。
第四章合同的效力1、政府采购合同是政府采购活动的重要文件，具有法律效力。
双方应当严格遵守合同条款，履行合同义务。
2、政府采购单位有权对供应商的履约情况进行监督检查，对合同的履行情况进行评估。
第五章合同的违约责任1、若供应商未能按时交付产品或提供服务，或产品质量不符合合同约定，政府采购单位有权要求供应商承担相应的违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿损失、扣除或减少合同款项、解除合同等后果。
2、若政府采购单位未能按时支付采购款项或提供必要协助和支持，导致供应商无法履行合同义务，政府采购单位应承担相应的违约责任。
供应商有权要求政府采购单位承担违约责任并赔偿相应经济损失。
第六章其他约定1、本合同解释权归政府采购单位所有。
对于本合同中未尽事宜，双方应当另行协商一致，并以书面形式补充合同。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，至政府采购项目完全竣工并结清全部款项后终止。
附件：1、政府采购项目规格要求2、政府采购项目交付时间安排3、政府采购项目验收标准以上为政府采购合同的专用条款，供政府采购单位和供应商共同遵守。
合同专用条款与通用条款(必备3篇)
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下：1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的，应当依据本法第一百四十二条第一款的规定，确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
合同专用条款范本
合同专用条款范本合同专用条款范本是用于合同书写或订立时引用的范本，旨在规定双方的权利和义务以及解决争议的方式。
以下是一个供参考的合同专用条款范本：第一条合同目的和范围本合同旨在明确双方的权利和义务，双方均应遵守本合同的约定。
本合同适用于合同双方之间关于（合同内容）的一切事项。
第二条合同的期限和终止本合同自（合同签署日期）起生效，有效期为（有效期限）。
在合同有效期届满前，双方如需终止本合同，应提前（提前通知期限）书面通知对方。
第三条权利和义务3.1 甲方权利和义务：（列举甲方的权利和义务）3.2 乙方权利和义务：（列举乙方的权利和义务）第四条合同履行4.1 甲方应按照合同约定的时间和质量要求完成合同事项，并承担因履行过程中的过错责任。
4.2 乙方应积极配合甲方的工作，按照甲方的要求提供必要的支持和协助。
第五条合同价款5.1 甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付合同价款。
5.2 乙方收到合同价款后，应及时提供相应的服务或产品。
第六条保密条款6.1 双方应对获得的双方商业秘密进行保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。
6.2 因履行本合同所必要的信息可以在合同双方之间共享，但仍需遵守保密约定。
第七条争议解决7.1 本合同的解释和争议解决均适用（相关法律法规）。
7.2 若发生争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可将争议提交至有管辖权的法院进行解决。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，以书面形式作为本合同的补充条款。
第九条合同生效9.1 本合同的生效条件是双方当事人签字或盖章。
9.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
以上范本仅供参考，实际合同条款需要根据具体情况进行调整。
双方在订立合同时应特别注意条款的明确性和合法性，以确保合同的有效性和双方的权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：协议书、洽商变更等明确双方权利义务的往来函件、合同补充条款、合同专用条款、合同通用条款、现行标准规范及有关技术文件、工程预算书。
进一步规定如下：对于同一类合同文件及往来文件，以其最新版本或最新颁发者为准；除非另有约定，合同履行过程中，双方共同签署的补充协议、会议记要、备忘录及其他文件，以及双方往来函件也视为本合同组成部分。
3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除用汉语外，还使用不约定语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，国家及本地区现行有关法律、法规。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范。
发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行解决。
国内没有相应标准、规范时的约定：不采用。
4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：进场前提供基础施工图；发包人提供施工图陆套给承包人（包括竣工图用图）发包人对图纸的保密要求：承包人应对施工图妥善保管，未经发包人同意，不得将施工图外传。
工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
4.4 使用国外图纸的要求及费用承担：不采用。
二、双方一般权利和义务5．工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：总监理工程师发包人委托的职权：对本合同工程范围内各施工过程中的施工质量、工程进度、安全文明施工、信息资料、投资控制和工程款支付进行监督、管理及协调。
需要取得发包人批准才能行使的职权：开工、停工、复工令的下达，设计变更和技术签证，现场经济技术签证，工程款支付和施工图预算结算审核。
5.3发包人派驻的工程师姓名：刘辉职务：工程项目经理职权：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理现场经济技术签证，审核工程进度报表。
5.6不实行监理的，工程师的职权：不采用。
7、项目经理姓名：陈华职务：施工项目经理8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：部份施工场地于2007年12月5日前完成，满足部分工程开工条件，其他场地在基础开挖前提供。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水，施工用电将接至施工现场场地范围，并满足施工要求，电讯由承包人自行解决。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：实施时协商解决。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：各项证件、批件办理完成，报建完成。
（6）水准点与座标控制点交验要求：施工前现场交验和书面交接。
（7）图纸会审和设计交底时间：收到基础施工图设计图纸后5天进行基础工程施工图设计交底，收到上部施工图设计图纸后10日内进行上部施工图设计交底。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：如发生，发包人负责按有关规定办理，承包人协助。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：无约定。
8.2发包人委托承包人办理的工作：如有需要双方协商办理。
9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无约定。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：基础施工图设计交底后5天内，上部施工图设计交底图纸会审后20天内承包人提出总材料备料计划，总工期控制计划，每月25日承包人提出当月完成工作量报表，次月进度计划，次月材料供应计划，分别一式六分。
（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明均由承包人承担责任和费用。
（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：另行协商。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人按交通、环卫、控制施工噪音管理的有关规定和要求完善相关手续，费用由承包人承担。
（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工交验及实物移交前由承包人负责保护；竣工交验后由发包人组织承包人、监理工程师进行合同实施范围实物移交，发包人在实物移交书签认之日起由发包人负责保护，费用分别由保护责任方承担。
（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如发生，承包人协助发包人进行处理。
（7）施工场地清洁卫生的要求：由承包人按渝建发（2000）39号和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99及本合同补充条款执行，在业主开放日及验工验收移交物管时应达到合同附件六所约定的清洁标准，并承担划定的施工场地范围内的道路修整及相关费用，费用由承包人承担，不再单独计费。
（8）双方约定承包人应做的其他工作：发生时协商。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：按阶段性设计交底，图纸会审后20天内。
工程师确认的时间：收到后15天内。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：应分单位工程排出有关进度计划，对交叉作业和流水施工作出网络计划安排和详细说明并取得发包人认可，发包人有权要求承包人的网络计划无条件满足总工期及阶段工期的要求。
13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：详本合同补充条款及其附件。
四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：基础、结构主体、电梯井道、门窗洞口。
19．工程试车19.5试车费用的承担：按有关规定。
五、安全施工按通用条款20、21、22条执行。
六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用审定的施工图预算包干，基础和设计变更调整结算的方式确定。
（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：不采用。
风险费用的计算方法：风险范围以外合同价款调整方法：（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：主体施工图预算审定后包干，基础工程按现场签证的开挖验收记录和竣工图按实办理结算，土建设计变更按实增减调整办理结算；安装工程施工图预算审定后包干，安装工程设计变更按实增减调整办理结算。
详本合同补充条款及其附件。
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不采用。
23.3双方约定合同价款的其他调整因素：详本合同补充条款及其附件。
24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：详本合同补充条款及其附件。
25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月20日前提交当月完成工程量报表。
26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：详本合同补充条款及其附件。
七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：发包人重新确认、调整。
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：发包人向承包人签发设计变更通知。
（3）承包人可代为调剂串换的材料：少量钢材规格、品种由承包人调剂串换，承包人不收取任何费用，但调剂串换的钢材规格、品种需经设计师确认。
（4）到货地点与一览表不符：发包人供应的材料、设备在施工现场交货，在施工现场外交货，发包人承担相应运杂费。
（5）供应数量与一览表不符：以实际供应验收的数量为准。
（6）到货时间与一览表不符：由于发包人供货时间拖延，由发包人向承包人签证；提前到货，交由承包人保管，不计任何费用。
另详本合同补充条款及其附件。
27.6发包人供应材料设备的结算方法：按本合同补充条款和有关规定办理结算，退还发包人供应的材料设备价款。
28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：地方材料由承包人采购，部分特殊材料和装饰材料，由发包人认质认价，承包人采购供应。
另详本合同补充条款及其附件。
八、工程变更按本合同通用条款29.2、29.3执行。
九、竣工验收与结算32、竣工验收32．1承包人提供竣工图的约定：在工程竣工验收前，需提交叁套竣工图及竣工资料，并经发包人、监理、城建档案馆审查合格才能进行工程竣工验收。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间：基础工程竣工、主体结构竣工、电梯井道安装前中间验收、门窗安装前中间验收。
根据现场施工进度协调中间验收时间和配合工作。
十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：详本合同补充条款及其附件。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按本合同补充条款及其他附件执行。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按本合同补充条款执行。
双方约定的发包人其他违约责任：详本合同补充条款及其附件。
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：详本合同补充条款及其附件。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：详本合同补充条款及其附件。
双方约定的承包人其他违约责任：另详本合同补充条款及其附件。
37、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（一）种方式解决：（一）提交重庆市仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。
十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：详本合同补充条款及其附件。
分包施工单位为：详本合同补充条款及其附件。
39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款39条执行。
40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：不采用。
发包人委托承包人办理的保险事项：无约定。
（2）承包人投保内容：建筑工程施工人员人身意外伤害保险。
41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为（不采用）担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：本合同签订后十四天内提交银行发出的履约保函或向发包人提交保证金作为本合同附件，详见补充条款。
（3）双方约定的其他担保事项：（无约定）。
46、合同份数46.1双方约定合同副本份数：合同正本二份，发包人、承包人各执一份，副本七份，发包人、承包人各执三份，监理单位执一份。
47、补充条款寄语本范本为按照专业标准制作的文案，可供你直接使用，或者按照实际需求进行适当修改套用，实用便捷！一份好的范本，将极大的提高你的工作效率，欢迎下载使用！。