建设工程施工合同正本
工程建设施工合同范文(3篇)

工程建设施工合同范文发包方(甲方):承包方(乙方):依照国家《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规,遵循公平、自愿、诚信互惠的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:志丹人事劳动局办公楼工程地点:志丹城内工程规模:框架结构层(_____),建筑面积约5227平米。
二:承包范围1、志丹县劳动人事局办公楼全部土建工程(至建筑物外墙皮)。
注明:地下室层高3.6m一、五层层高3.9M。
二、三、四层层高3.3m。
2、除弱电、自喷系统、消防系统及电梯设备安装以外的安装工程,给排水安装工程不包卫生洁具。
3、图纸以内的工程:内外墙毛墙毛地(卫生间的墙地砖全做),外墙全部涂料。
4、图纸以外工程以实结算。
三、承包方式根据乙方承包范围所含工程量,采用每平方米造价承包方式承包,所有材料价格结算时,以市场实际价格调整。
四、工期从____年____月____日至____年____月____日。
主体工程必须于____年完成。
工期延误的认定和处理1、因甲方原因造成的延误,工期顺延,造成的损失由甲方承担。
(1)不具备开工条件,而要求乙方进场;(2)未按约定时间提供图纸并组织图纸交底;(3)未按时支付工程进度款。
2、因乙方原因造成的工期延误,工期不予顺延,延误____日不实施处罚,超过____日每超一天罚5000元,每提前一天按工程量总造价的4﹪奖励给乙方。
3、甲乙双方均无过失和不可抗力造成工程的工期延误,工期顺延,甲乙双方互不承担经济损失。
⑴不可抗力:自然灾害、战争、政府行为;(2)连续发生停水、停电、下雨,按实际天数顺延,一周内累计停水、停电、下雨,时间按每天8小时的工作时分解天数予以顺延。
五、合同保证约定1、为保证本合同顺利实施,双方约定乙方应向甲方交付合同保证金30万元,合同签订____日内甲方退回给乙方30万元保证金。
2、因设计变更造成的工程量增加,以甲、乙双方及监理审定的工程量签证为依据进行结算。
建设工程施工合同示范文本通用版7篇

建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例:建设工程施工合同示范文本通用版合同编号:______________甲方:(委托方)__________ 乙方:(承揽方)__________根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方本着平等互利的原则,在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方承揽下列建设工程,双方协商一致,达成如下合同:四、工程工期:自________年_____月_____日起,至________年_____月_____日止,共计________天。
六、支付方式:甲方按照工程进度分批支付工程款,具体支付详情见附表。
七、工程质量要求:乙方承诺按照合同约定的工程标准,保证工程质量符合国家有关规定,承担工程质量保证责任。
八、施工安全:乙方负责工程施工过程中的安全管理工作,保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修:工程竣工后,乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更:合同一经签署,如需变更,必须经双方协商一致,并签署书面变更协议。
十一、违约责任:任何一方未履行合同约定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决:因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力:本合同自双方签字、盖章之日起生效,至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则:本合同的附件为合同的一部分,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:______________ 日期:______________附表:工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书,以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版,合同效力受法律保护,希望双方在合同履行过程中遵守协议,共同维护合同权益,确保工程顺利进行和完成。
建设工程施工合同正本

建设工程施工合同正本一、合同背景本合同由甲方(建设单位)和乙方(施工单位)共同签订,旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保项目顺利进行。
二、合同目的本合同的目的是明确双方在工程施工过程中的责任和义务,确保工程质量、工期和安全,保障双方的合法权益。
三、合同内容1. 项目基本信息甲方提供工程项目的基本信息,包括项目名称、地址、规模、用途等。
2. 工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于:- 建筑物主体结构的施工- 安装工程的施工- 配套设施的建设- 相关工程的试验和调试3. 合同价款甲方向乙方支付的合同价款为XXX万元(大写:XXX万元整),具体支付方式和时间按照合同附件《付款计划表》执行。
4. 工期要求工期为XXX天,自合同生效之日起计算。
双方应按照工期要求合理安排施工进度,确保项目按时完工。
5. 质量要求乙方应按照相关法律法规和工程技术标准,保证工程质量符合国家标准和甲方的要求。
如发现质量问题,乙方应及时采取措施予以整改。
6. 安全生产双方应严格遵守国家安全生产法律法规和相关规定,确保施工过程中的安全。
乙方应制定安全生产计划,并配备专职安全员,定期进行安全教育和培训。
7. 变更和索赔如因不可抗力或其他原因,需要对合同内容进行变更,双方应及时协商并签订书面变更协议。
如发生索赔,应按照合同约定的程序进行处理。
8. 违约责任如一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方的损失,并承担相应的法律责任。
9. 合同解除在以下情况下,本合同可被解除:- 双方协商一致解除- 一方严重违约- 发生不可抗力事件10. 争议解决对于因合同履行发生的争议,双方应通过友好协商解决。
如协商不成,可提交至签订地有管辖权的人民法院解决。
四、附件清单本合同附有以下附件:- 付款计划表- 工程图纸和技术规范- 安全生产计划- 变更协议- 其他相关文件五、合同生效本合同经双方盖章并经法定代表人签字后生效。
建筑工程施工承包合同(范本)(4篇)

建筑工程施工承包合同(范本)发包方:_____(以下简称甲方)承包方:_____(以下简称乙方)现经双方协商达成以下合同条款。
一、工程概况:1.工程名称:_____2.工程地址:_____3.工程结构:_____4.建筑面积、层数:_____二、承包范围:本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。
2.1钢筋工程:钢筋进料计划提供,翻样、制作、安装和校正;场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖;基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。
2.2模板工程:模板进料计划提供,配制、拼装、校正和清理;现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放;进场材料的卸车。
若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项,甲方有权罚款,每次罚______元。
2.3混凝土工程:混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。
(梁板柱进行磨平打磨,做好成品保护)。
2.4砌体工程:砌块浇水湿润、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运;砌体脚手架搭拆,清理归堆;木砖、过梁预制安装;预留洞口。
砌体压筋制作安装;地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装;砌体用搅拌机的就位、安装、调试;灰斗车和砌体用具。
2.5架子工程:包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、安全通道搭拆;楼层四口五临边防护,安全密目网、小眼白网挂设;吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢脚板制安;标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。
2.6文明施工:修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,按照省级文明工地要求执行,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。
三、承包形式:劳务施工承包。
1.甲方提供塔吊(含司机)、振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内的线缆、配电箱等。
建筑施工合同完整版(7篇)

建筑施工合同完整版(7篇)建筑施工合同完整版篇1建设单位:施工单位:__市__区__镇__村安全饮水工程项目经公开招投标由乙方中标承建,现依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下:一、工程概况工程名称:工程地点:工程承包范围:根据施工图纸要求二、合同工期自本项目监理单位发出的开工令起40日历天三、质量标准合格(按设计施工合同质量要求)四、合同价款金额:五、组成合同的文件及解释顺序(1) 工程施工合同书(包括补充协议书)(2) 中标通知书(3) 投标文件及投标报价书(4) 招标答疑纪要(5) 图纸(6) 相关的标准、规范及有关技术文件(7) 工程量清单(8) 经双方确认的进入合同的其他文件双方有关工程的洽商、变更等方面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、双方主要义务和责任1、甲方主要义务和责任(1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
(2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
(3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。
(4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证2、乙方主要义务和责任(1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。
(2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
(3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,确保施工安全及工程质量并按期完工。
(4)在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,甲方不予承认签证。
有关建设工程施工合同正本

有关建设工程施工合同正本建设工程施工合同是指建筑业务活动中,建设工程业主要求承包人按照合同约定的施工进度、工程质量、用料等指标进行施工,由承包人承担相应的风险、责任和义务的一种合同。
合同正本在建设工程施工合同中具有重要的作用,本文将就建设工程施工合同正本的相关问题进行探究。
1. 建设工程施工合同正本的含义和作用建设工程施工合同正本是指建设工程施工合同中完整的原件。
一份合同可能会有数份副本或复制品,但只有与业主本人签订的原件才被认为是“正本”。
建设工程施工合同正本在施工过程中具有以下重要作用:•建设工程施工合同正本具有合法性:建设工程施工合同正本是具有合法效力的证据,可以用于解决工程纠纷中的争议。
•建设工程施工合同正本确定了承包人和业主的权利和义务:建设工程施工合同正本载明了承包人和业主的权利和义务,约束双方在工程建设中的行为,规范了工程的施工和管理。
•建设工程施工合同正本是验收、决算的重要依据:建设工程施工合同正本记载了工程质量要求、合同金额、施工进度等各项指标,依靠建设工程施工合同正本可以进行工程的验收和收尾决算。
综上所述,建设工程施工合同正本在施工工程项目中具有不可替代的作用。
2. 建设工程施工合同正本的必要性建设工程施工合同正本的存在是施工工程项目必不可少的。
原因如下:•签订建设工程施工合同必须具备正式文件的规范以及约束双方行为的效力。
•施工过程中,各方对做合同所做出的承诺需要有正式、可被认定的文书作证,以防止纠纷的出现。
•后期工程验收、试运行及维护管理等也需要密切关注合同规定,而建设工程施工合同正本是约束双方的文书证据。
•在工程施工过程中,单方面修改施工合同或者合同发生争议,建设工程施工合同正本是裁决争议被否定的。
在工程施工的全过程中,建设工程施工合同正本都是非常重要的,因为工程施工的每一个细节都必须根据施工合同进行管理,任何不符合合同规定的行为都可能会导致经济损失,甚至会危及到施工的安全和质量。
建筑工程施工承包合同范本(9篇)

建筑工程施工承包合同范本发包人:__________(以下简称甲方)承包人:__________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致订立本合同。
第1条:工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:,总建筑面积约平方米。
1.4承包方式:乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包保修的方式履行建筑施工承包责任。
第2条:承包范围2.1乙方承包范围:2.1.1按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容,根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工,除工程外,均由乙方负责施工,具体内容如下:建筑、结构、给排水、电气照明。
2.1.2未经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方,否则视为乙方违约,所造成的一切损失由乙方承担。
2.2甲方可指定发包的专业工程,不委托乙方施工:2.2.1首层大堂装修、户内豪华装修、高低压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信(包括宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中央空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包,由甲方与专业工程公司签订施工分包合同,乙方须承担配合施工的责任。
2.3甲定生产厂家乙负责采购的材料:钢筋:水泥:防水卷材:门窗:第3条:工程质量标准3.1工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。
3.2保修期自本工程竣工验收合格之日起计。
第4条:保修期4.1本工程保修期为:1、基础工程及主体结构工程为设计年限。
2、防水工程___年。
3、管线设备工程___年。
4、装修工程___年。
5、缺陷责任期:6个月。
第5条:工期5.1总工期:天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收的时间,不包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。
建设工程施工合同正本

建设工程施工合同正本甲方:____________(委托方名称)乙方:____________(承包方名称)鉴于甲方拟委承包方在___________________(工程名称)项目中承担_______________________(具体工程内容)工程的承建工作,双方本着平等、自愿、互利的原则,经协商一致,特订立本合同,以资明确双方权利义务,并供为乙方申请工程监理、报竣结算以及接收投运等各项工作提供法律依据。
第一条合同项目1.1 甲方委承包方对______________________(具体工程内容)的施工承担全部工程质量、安全、进度和费用风险。
1.2 甲方应提供必要的工程设计文件和资料,保证工程设计文件符合国家有关法律法规和标准规范,并供乙方合理使用。
1.3 甲方应依法支付竣工结算款项。
第二条施工总包2.1 甲方委承包方按照本合同规定要求将全部工程施工承包出去的,受承包方供应的施工进度每天非正常施工天数扣款一万元/天,如天气因素造成的停工天数不在扣款范围内。
2.2 委承包方所承发包的子承发包单位用标拍射频识别设备PDRFID进行人员与工程机械管理,一经查出甲方未按要求提供设计文件或提供的设计文件不完整,导致工程质量、安全、进度和费用出现问题的,包括导致子承发包单位工资结算出现问题的,甲方应承担全部责任,同时委承包方应保留随时立即终止本合同的权利,不负下游单位费用责任。
2.3 乙方有权依合同及施工需要对甲方提供的设计文件进行变更,甲方有义务及时对乙方的变更设计报价及施工设计进行资金补足与签字,否则在乙方终止合同后乙方不承担甲方因此产生的任何后续费用。
第三条价格与支付方式3.1 工程总价款为_______________________(人民币大写)。
3.2 甲方应按照工程进度,及时足额支付合同价款。
第四条施工期限4.1 本工程施工期自公文中满足四新要求当天起算,至_______年____月____日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同正本建设工程施工合同(gf-1999-0201)正本中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局一九九九年十二月成都市工商行政管理局监制协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 1)工程立项批准文号:资金来源:、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):元(人民币)¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7 监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9 工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10 工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11 合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.15 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16 竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.18 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19 书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.22 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间); 规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。
2、合同文件及解释顺序2.1 合同文件应能相互解释,互为说明。
除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1) 本合同协议书(2) 中标通知书(3) 投标书及其附件(4) 本合同专用条款(5) 本合同通用条款(6) 标准、规范及有关技术文件(7) 图纸(8) 工程量清单(9) 工程报价单或预算书合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种以上(含两种 ) 语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2 适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。
3.3 适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称 ; 没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称 ; 没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。
发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。
4、图纸4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。
发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。
4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
、双方一般权利和义务5、工程师5.1 实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。
工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。
5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。
双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。
5.4 合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。
一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。
5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外,除本负责监理的工程师无权解合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6 不实行工程监理的,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6、工程师的委派和指令6.1 工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提前 7 天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。
委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。
承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。
工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时,工程师可发出口头指令,并在 48 小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。
工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后 7 天内提出书面确认要求。
工程师在承包人提出确认要求后 48 小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后 24 小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后 24 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。
紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。
因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3 工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。
由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。
6.4 如需更换工程师,发包人应至少提前 7 天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
7、项目经理7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明7.2 承包人依据合同发出的通知,以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。