钢结构工施工合同(15份范本)
钢结构合同范本(通用8篇)
钢结构合同范本(通用8篇)钢结构合同范本篇1发包人：______身份证号码：____________身份证号码：______承包人：______身份证号码：_________依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
钢结构合同范本篇21、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监度检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工后安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
钢结构合同范本篇3钢结构合同范本篇4甲方：_____________________乙方：_____________________经甲乙双方充分协商，甲方将一批钢结构构件委托乙方进行运输，并就具体事项达成如下协议：一、货物名称：钢结构构件，具体见附表;二、起止地点：起运地为_____________ ;止地为_____________内;甲方不规定乙方运输路线，由乙方自行决定。
三、运价：见附件表;四、付款：在起运后首次付款预留_____________元保证金，后期运输按_____________支付。
五、义务责任：1、甲方义务责任：①甲方在发运构件前两天通知乙方何时派车，并告诉乙方此次运输何种构件，便于乙方安排相应运输的车辆。
②甲方应组织人员和吊车积极协助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车，装车后的构件捆扎由乙方自己负责。
③按约定支付乙方的运费。
④甲方提供乙方办理超限所需图纸资料。
⑤乙方不按合同约定履行甲方可中止运输合同。
2、乙方义务责任：①乙方所派车辆应为合法、合规车辆，并提供本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。
乙方对车辆进行保养，保证车辆运输状态良好、顺畅，确保运输途中自身及构件的安全。
②乙方在接到甲方派车通知后(电话、短信)，应在规定时间内派相应车辆到禹城装货地点。
③乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具，乙方指挥甲方构件的吊放位置，确保从禹城金鼎钢结构厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过程中构件安全，甲方只在电厂工地验收卸车，一旦造成运载的构件变形、损毁乙方应承担该构件直接材料及生产所需费用并扣除运费_____________元。
钢结构工程施工承包合同（精选5篇）
钢结构工程施工承包合同（精选5篇）钢结构工程施工承包合同篇1钢结构工程施工承包合同发包人：_________________(以下简称甲方)承包人：_________________建筑安装工程公司(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目1、工程名称：_________________混凝土道路2、工程地点：_________________*村3、承包范围：_________________350米混凝土道路4、承包方式：_________________包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：_________________合同总价款15万元。
二、技术要求1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米。
2、18cm厚3：_________________7灰土垫层。
三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务1、发包人主要工作：_________________负责场地三通一平;2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%。
工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
钢结构厂房施工合同（精选10篇）
钢结构厂房施工合同（精选10篇）钢结构厂房篇1甲方：地址：乙方：住所：身份证号码：甲、乙根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规之规定，在平等自愿的基础上，为明确双方的权利与义务，经协商一致，就甲方废铅回收车间钢结构厂房工程施工的相关事项达成合同条款如下：一、建筑面积：东西长米，南北宽米，六米开间，中间有立柱，高度六米，具体尺寸按地基基础为准，共计平方米，每平方米元，合计元。
二、地面以上垒一米高围墙包括粉刷，此工程用水泥砖，造价12222元。
三、乙方应按国家钢结构房建筑工程规范、规程和标准进行施工，抗击12级大风，无漏雨、漏风现象，工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
四、材料要求：立柱采用H400×180×10×6的H钢，横梁采用H250×150×8×6的H钢，连接板采用200×450×δ20平板，防风柱采用H300×180×100×8的H钢、C型钢(热镀锌)160×δ2.5的C型钢，加强板采用δ10板，屋面板、墙面板采用50复合彩板。
门采用复合彩板，窗采用塑钢。
五、此工程所需材料由乙方负责购进、安装等，甲方不参与进料，只负责验收质量，乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用，否则，对工程造成的损失均由乙方负责。
六、乙方必须认真按照国家有关安全施工规范文明施工，确保安全无事故。
施工时发生安全事故或因施工给他人人身及财产造成损失的，由乙方承担全部法律责任及损失，与甲方无关。
七、工期：自年月日年月日完工，工期 30 天，每逾期一日扣罚元违约金。
八、工程总造价为元，大写。
九、付款方式：合同签订生效后支付总款项的30 %，即125000元;材料进场并开始施工后支付总款项的%，即元;工程结束并经甲方验收合格后再付总款项的 %，即元;剩余即元作为质保金，自验收合格之日起，在厂房使用中未出现安全质量问题的前提下，甲方于一年后付清。
2024钢结构工程施工合同（5篇）
2024钢结构工程施工合同发包方：_____承包方：_____根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：_____工业园区标准厂房____栋钢结构工程。
二、工程地点：_____工业园区。
三、承包范围和内容：钢结构的设计与施工，二层钢结构含承重结构钢柱、梁、楼梯的施工图设计、制作与安装工程以及防腐、防火的处理。
四、工程造价：贰佰万捌仟叁佰陆拾（_____）元整，每平米____元整。
五、建筑面积：____平方米。
第二条施工准备一、发包方：1、在开工前（合同签定后____天内），接通水源、电源，为承包方提供具备施工条件的施工场地。
2、协助承包方办理所需有关证件，相关费用按规定各自交纳。
3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务，如监督检查进度、质量及隐蔽工程验收，办理中间工程交工签证手续，解决现场的技术问题等。
4、按合同规定及时付款。
二、承包方：1、负责办理应由承包方办理的各项手续。
2、按照《钢结构设计规范》的要求完成本工程的钢结构施工图纸设计；3、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》及《钢结构工程施工质量验收规范》、《建筑钢结构焊接技术规程》等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的全部工程。
4、编制施工组织设计，并送交发包人批准，检查、做好各项施工准备工作，并严格按审批的施工组织设计施工。
5、施工过程中，如发现设计有误，应迅速通知发包人处理，承包人无权擅自变更设计。
6、工程竣工后向发包人提供三套竣工资料（包括调整后的施工图、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料）。
7、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。
焊工必须具有上岗证（合格证等）。
第三条工程期限一、本工程自____年____月____日开工至____年____月____日止，共____天（日历天）。
钢结构清包工施工合同（精选10篇）
钢结构清包工施工合同钢结构清包工施工合同（精选10篇）随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么大家知道合同的格式吗？以下是小编帮大家整理的钢结构清包工施工合同（精选10篇），希望对大家有所帮助。
钢结构清包工施工合同篇1建设方（以下简称甲方）：承揽方（以下简称乙方）：根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
根据《民法典》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。
一、钢结构工程概况（1）工程名称：______________________（2）工程地点：____________________（3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽_______米；檐高_______米，按图纸施工。
（4）建筑外包面积：_______平方米。
二、工程施工日期（1）开工日期：________年____月____日；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
（2）竣工日期：________年____月____日；（3）合同工期总日历天数_________天。
钢结构施工合同范本(17篇)
钢结构施工合同范本（17篇）钢结构施工合同范本（17篇）钢结构施工合同范本篇1 发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、规章，甲乙双方在平等互利、相互信任的基础上，就钢结构工程的钢结构及采光顶玻璃幕墙工程分包事宜签订此合同，以资双方遵照执行。
一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建筑面积：平方米二、承包内容2.1承包范围：2.1.1轴钢结构施工图所包括的全部钢结构及采光顶玻璃幕墙。
2.1.2除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。
2.2合同总价：2.2.1 元（合同总价暂定，投标表中单价固定已最终确定的图纸为准）。
三、加工制作技术要求乙方必须按甲方提供的图纸及国家GB50205-20__规范及国家相关技术规范、行业标准、条例和强制条文等执行。
四、项目联系人1. 甲方委派为项目负责人。
2. 乙方委派为项目负责人。
五、工程价款结算及付款方式:1.工程预付款：工程预付款：甲方应在合同签定后三日内支付工程款的40%做为预付款，用于钢材、预应力专业材料、采光玻璃等的采购。
2. 工程进度款的支付：当乙方开始钢结构进入施工现场安装时，甲方应支付工程款的10%做为工程进度款，钢结构安装完毕验收合格幕墙龙骨安装完毕付工程总款的30%。
乙方全部安装完毕，当钢结构单项验收完成后，甲方应支付至工程总额的97%,并在乙方提出申请后三日内审核完毕及付款，余款做为质保金应在乙方安装完成一年后7日内付清。
六、工期要求6.1本工程开工日期：6.2如乙方不得不拖延加工或暂停加工，必须在此之前向甲方提交一份阐述原因的报告，经甲方同意后方可获得延期，七、技术要求7.1乙方必须严格按设计标准和现行国家标准操作规程和验收规范完成承包范围内的工作，并应符合甲方的要求，满足设计图纸和有关技术洽商及变更的要求。
钢结构工程合同书(12篇)
钢结构工程合同书（12篇）钢结构工程合同书（12篇）钢结构工程合同书篇1 发包方：(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：甲、乙双方为配合完成本钢结构建设工程，明确各自在施工过程中的权利、义务和经济责任，根据合同法条例和工程具体情况，本着平等互利的原则，经协商，签定如下合同条款：第一条：工程概况1、工程名称：_______________________2、工程地点：_______________________3、结构层次：_______________________4、建筑面积：_______________________5、工程范围：___________6、设计单位：_______________________第二条：承建方式________第三条：工程造价本工程承包价为____万人民币，每平方米为____元。
施工中发生的单项设计变更，另行协商。
第四条;开、竣工日期本工程根据甲、乙双方议定的工期____天。
施工中遇有下列情况工期应顺延：1、因设计变更延误的时间以及甲方造成的因素;2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能连续施工所耽误的时间;3、非正常停电的时间;4、人力不可抗拒自然灾害，乙方无法施工的时间。
第五条：双方职责(一) 甲方：1、甲方应向乙方出示工程项目批准及其他批准手续。
2、开工前会同乙方施工图审核，并协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。
3、会同乙方确定建筑物、道路和定位标桩水准点和座标控制点、4、负责协调工程所在地的居民、村组可能发生的矛盾，以及城建、土管、税务部门等相关的矛盾与费用。
5、做好施工现场的三通一平 (即电通、路通、场地平整)工作。
并提供乙方工程施工中的用电。
6、组织有关单位对设计图纸和有关的技术资料进行会审交底。
7、甲方指派____同志为工地代表，负责处理日常事务和工程质量监督等事宜。
8、按合同规定及时向乙方支付工程款。
9、凡属于配套工程，甲方自理土建项目必须服从乙方整体工程计划安排、协调、施工。
钢结构施工合同范本十篇
钢结构施工合同范本十篇钢结构施工合同范本十篇钢结构施工合同范本篇1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其它法律法规。
遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，乙方要求给甲方安装钢结构厂房事项经双方协商一致，订立本合同如下：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程建筑面积：4、工程承包范围：钢结构：钢梁、钢柱、承包工期：钢构件工期为工作日(如因工程土建原因、下雨天、甲方供材不到位，程工期顺延，其余不作工期顺延条件)。
二、付款及结算方式：1. 合同签订三日内甲方付给乙方总工程款的40%作为预付款2. 钢构件开始进场三日内甲方付给乙方总工程款的30%。
3. 彩瓦开始进场三日内甲方付给乙方总工程款的20%。
4. 工程完工后付安装费的7%。
5. 余款作工程质量保证金3%，保修金期限为工程验收合格日起壹年内付清。
6. 付款为现金或现金支票，如以承兑支票支付，甲方必须按承兑贴息利率补贴给乙方。
7. 最终结算按报价单综合单价按实结算。
8. 安装费总价：暂定价(不含税)360000.00元，(大写：人民币叁拾陆万圆整)。
钢结构安装费为：480元/吨，屋面瓦安装费为：12元/平方，墙面瓦安装费为：18元/平方，瓦楞板安装费为：8元/平方。
工程承包形式：包工包料三、工程质量：按图纸要求及钢结构验收规范为标准四、工程安全责任：乙方在施工过程中，必须对自己的施工队伍做好保险工作，对每位员工做好安全教育工作。
如发生事故由乙方自行负责，甲方不负任何责任和经济赔偿责任。
五、甲方向乙方承诺：1. 所有钢构件，及时到达工地不影响乙方施工及进度。
2. 甲方按照付款方式上所定的付款条件确保资金到位。
(乙方必须确保付款方式上所定的工程量完成)3. 乙方进场时，甲方提供三十位员工住宿场所，其余员工住宿问题由乙方自己解决。
4. 甲方钢结构件所制作误差或不符合图纸尺寸需要安装现场返工的，甲方自行安排人员返工或由委托乙方返工，所产生的返工费用由甲方承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
钢结构工施工合同（15份范本）名目第1篇钢结构工程施工承包合同最新第2篇承包钢结构工程施工合同第3篇厂房钢结构工程承包施工合同第4篇钢结构工程施工安全责任合同书第5篇钢结构工程施工合同新第6篇小型钢结构工程施工合同第7篇钢结构工程施工承包合同第8篇钢结构工程施工安全责任合同第9篇钢结构工程施工通用版合同第10篇钢结构工程施工合同1 第11篇钢结构工程施工安全责任合同（二）第12篇钢结构工程施工合同第13篇钢结构工程施工合同书第14篇建筑工程钢结构工程施工承包合同第15篇钢结构工程施工承包合同范本最新【第1篇】钢结构工程施工承包合同最新发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住址：依据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：__________________________2、工程地点：__________________________3、承包范围：4、承包内容：5、工程造价：6、支付方式：7、工程质量：二、施工预备1、甲方：（1）_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的修理。
（2）_____月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满意施工用水、用电量的需要。
做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
（3）合同签订后______天内供应完整的施工图_份，施工技术资料2、乙方：（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和修理工作；（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；三、工程期限1、工程工期为______天（日历天），自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收2、开工前______天，乙方向甲方发出开工通知书。
四、工期顺延1、按施工预备规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发觉缺陷需要修、配、代、换而影响进度；3、不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案转变或由于施工无法进行的缘由而影响进度；4、在施工中如因停电、停水________小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；6、人力不行抗拒的因素而延误工期。
五、双方职责1、由乙方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；2、由甲方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。
对材料转变或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；3、隐藏工程必需经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并准时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。
单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；5、乙方在施工中发生质量事故，应准时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。
一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同讨论，并经设计建设单位签证后实施；6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
六、施工与设计变更1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
2、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方准时以书面形式通知甲方，由甲方准时会同设计等有关单位讨论确定修改看法或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。
若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。
3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节省的价值按国家规定安排。
4、甲方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。
重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。
七、工程验收1、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
2、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。
工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须准时办理验收签证手续。
3、工程竣工验收后，甲方方可使用。
4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。
八、违约责任乙方的责任：1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中工期顺延的条款归责。
甲方的责任：1、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。
同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
3、工程未阅历收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。
4、乙方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。
九、纠纷解决方法任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下第（）项方式解决：1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁；2、向工程所在地人民法院起诉。
十、附则1、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
3、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商全都后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方（签章）：代表人：授权代表（签字）：联系电话：_______年____月____日乙方（签章）：代表人：授权代表（签字）：联系电话：_______年____月____日【第2篇】承包钢结构工程施工合同2023承包钢结构工程施工编号：业主方：甲方(发包方)：乙方(承包方)：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循公平、自愿、诚恳的原则，甲乙双方就本钢结构工程施工事项协商全都，并订立如下合同条款：工程施工概况：1、工程名称：2、建筑面积：，钢结构施工面积：3、工程地点：4、承包范围及内容：5、承包方式：估计工期：6、工程造价：(附报价单)双方工作职责甲方1、向乙方供应经确认的施工图及施工文件，并向乙方进行技术交底，准时帮助乙方搞好施工资料。
2、向乙方供应正常的施工条件，供应施工所需的水电，确保施工道路畅通、施工场地平整牢固，协调乙方与其他交叉施工单位的关系，确保施工不停顿。
3、确保工程款按合同商定付款，以免影响开工日期和施工进度。
3、对工程质量、安全、进度进行监督检查，准时办理验收、变更及各种签证手续。
4、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
5、本工程监理工程师为。
乙方1、参与甲方组织的施工图会审及现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。
收集做好工程施工资料，按时送交甲方。
2、严格执行施工规范、安全操作规程等有关规定，严格根据图纸或施工做法说明进行施工。
3、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，负责按要求组织施工并保质、保量、安全、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
工期商定详细进场日期按甲方通知;乙方应按时进场施工，按时竣工验收。
因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期不顺延。
如遇下列状况工期应顺延：(1)人力不行抗拒的因素导致停工(包括长时间雨雪天);(2)重大设计变更;(3)因其他施工单位影响;(4)未能按合同规定拨付工程款而影响材料选购;(5)其他非乙方缘由而影响工期的因素。
质量安全及验收1、本工程施工质量以现行的施工及验收规范、检验评定标准为验收标准，工程施工质量要求为，如部分材料甲供，甲方应保质量并供应材料质保单。
2、施工中由于乙方缘由消失质量安全事故均由乙方负责。
3、工程施工结束后，乙方应通知甲方验收，甲方接到通知后5天内组织验收，如需另定验收日期，甲方应准时通知乙方，并认可乙方提出的验收日期，如甲方接到通知后28天内仍未组织验收，则表示甲方已确认工程竣工验收合格。
工程未阅历收，甲方擅自使用，如发生意外事故，由甲方担当。
4、施工质量包修：本工程施工质量即为乙方施工质量包修范围，包修期为施工结束验收日后个月。
工程价款结算方式及工程款支付1、本工程总价，计价面积，单价。
2、本工程如有变更，如增减工程量，按相应报价执行，如新增施工内容，其单价按相近预算价协商确定，应准时办理变更结算，并纳入付款方案中。
3、工程款支付：合同签订三天内付;钢柱进场即付;钢梁进场即付;彩钢板进场即付;施工结束即付;验收合格后5天内付;余款付清。
4、工程应付款，甲方应准时按合同支付工程应付款，如施工中，前期应付款未付，乙方将无法进行后续工程施工，工程施工结束后，如未准时支付应付款，逾期一年的，其应付款，乙方有理由加收银行利息。
其他商定：附则本合同未尽事宜，经双方协商可另订补充协议。
合同履行中如一方违约，另一方有权要求违约方赔偿一切经济损失。
因一方缘由合同无法履行时，应准时办理合同终止协议，并赔偿另一方损失。
合同履行时如起争议，双方应坦诚友好解决，必要时可依靠法律解决。
本合同一式份，甲方份，乙方份，签字盖章后生效。
甲方(盖章)乙方(盖章)单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：【第3篇】厂房钢结构工程承包施工合同2023厂房钢结构工程承包施工甲方：乙方：甲、乙双方因甲方新建轻钢结构建筑物工程一事，经双方协商全都，签定如下合同。