工程结算合同协议书 工程款结算说明
工程结算合同协议书 工程款结算说明
工程结算合同协议书工程款结算说明1. 合同背景2. 工程款结算说明2.1 结算方式根据本工程项目的特点和工程要求，结算方式采用阶段性结算，即按照工作完成的阶段进行款项的结算。
具体结算阶段由业主和承包商商议确定，并在合同附件中明确列明。
2.2 结算依据1.完工图纸和设计变更：以最后一次确认的完工图纸为准，并考虑到在工程施工过程中可能发生的设计变更，并以变更后的图纸为依据进行结算。
2.施工合同和补充协议：根据已签订的施工合同和任何后续补充协议的约定进行结算。
3.工程验收报告：在工程完工后，承包商应提供完整的工程验收报告，并由业主负责组织相关部门进行验收。
1.单价合同：根据单价表中列明的工程项目及其对应的单价，乘以实际完成的工程量，计算工程款。
2.总价合同：根据合同总价和工程完成的百分比，按比例计算每个阶段的结算金额。
3.固定总价合同：根据合同约定的总价，按照工程进度和完成情况进行结算。
2.4 预付款和阶段款支付为确保工程项目的正常进行，业主可以根据合同约定，向承包商支付预付款和阶段款。
预付款和阶段款的支付方式、支付比例及支付时间应在合同附件中明确约定。
2.5 结算时间和支付方式工程款的结算时间和支付方式应在合同中明确约定。
一般情况下，工程款应在完成相应工程阶段后的一定时间内支付给承包商。
支付方式可以选择现金支付、银行汇款等形式进行支付，并在合同附件中明确约定。
在工程款结算中，如发生争议，业主和承包商应本着诚实信用的原则，进行友好协商解决。
如果无法达成一致意见，则可以通过法律途径进行解决。
3. 其他事项3.1 合同变更如在工程施工期间发生设计变更、工程量变更或其他原因导致合同内容需要变更的情况，业主和承包商应及时进行协商，签订补充协议明确变更后的合同内容。
3.2 违约责任若业主或承包商未按照合同约定履行相应责任，导致工程款结算延迟或无法实现的，违约方应承担相应的违约责任。
3.3 完工保修工程竣工后，承包商应提供一定时间的完工保修期，期间对于工程质量问题负责进行修补和维修。
工程款结算协议书范文范本高清
工程款结算协议书范文范本高清甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》，现因工程竣工验收合格，双方就工程款结算事宜达成如下协议：第一条工程款结算1.1 甲乙双方确认，本工程的最终结算价款为人民币（大写）____________________元整（￥___________元）。
1.2 甲方应于本协议签订之日起____个工作日内，向乙方支付剩余工程款人民币（大写）____________________元整（￥___________元）。
第二条工程质量保证2.1 乙方保证本工程质量符合国家及行业相关标准，且在保修期内承担相应的保修责任。
2.2 保修期自工程竣工验收合格之日起计算，为期____年。
第三条违约责任3.1 如甲方未按本协议约定支付工程款，每逾期一日，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
3.2 如乙方未履行保修责任，甲方有权自行或委托第三方进行修复，修复费用由乙方承担。
第四条争议解决4.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
4.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第五条其他5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
5.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日。
工程结算协议书范本6篇
工程结算协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已经签订了关于__________工程的建设施工合同，并已完成该工程的实际施工及竣工验收，现就该工程的结算事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方为明确工程结算的相关事宜，保证工程款项结算的公正、公平、合理，经过友好协商，共同制定本协议。
二、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________开工日期：_____________________竣工日期：_____________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款，遵循公平、公正、诚信的原则进行工程结算。
2. 结算依据为甲乙双方确认的工程量清单、合同单价、变更签证及补充协议等。
3. 结算过程中，应充分考虑工程实际完成情况、合同约定的质量标准和工期要求等因素。
四、结算金额经甲乙双方确认，本工程结算总金额为：人民币________元（大写：_____________________）。
该金额包含但不限于工程本身费用、变更费用、签证费用等。
五、支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。
2. 工程款支付方式：分期支付。
具体支付时间和金额如下：（1）本协议签署后______日内支付工程结算总金额的______%；（2）工程竣工验收合格并交付使用后______日内支付工程结算总金额的______%；（3）质量保证金为工程结算总金额的______，在工程质量保修期满无质量问题后______日内支付。
3. 乙方应提供合法有效的发票。
六、工程保修1. 乙方应按照合同约定承担工程保修责任，保修期限为______年。
2. 保修期间，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。
工程施工结算工作协议书样本(5篇)
工程施工结算工作协议书样本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数_____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
合同工程结算情况说明
合同工程结算情况说明尊敬的[甲方名称]：根据我们之间签订的编号为[合同编号]的《建设工程施工合同》，我方[乙方名称]自[开工日期]起，对[工程项目名称]进行了施工作业。
经过双方共同努力，目前工程已进入结算阶段。
为了确保结算工作的顺利进行，现将工程结算情况进行如下说明：一、工程概况本项目位于[详细地址]，主要包括[主要工程内容]。
自开工以来，我们严格按照合同约定的施工图纸和技术标准进行作业，确保了工程质量和安全生产。
二、工程进度截至目前，[具体工程部位]已完成[百分比]，[另一个工程部位]完成度达到[百分比]。
所有施工节点均按照合同约定的时间要求顺利推进，未发生重大延误。
三、质量保证在施工过程中，我们建立了完善的质量管理体系，对关键工序实行全过程控制。
所有材料均符合国家标准及设计要求，施工质量经第三方检测机构检验合格。
四、结算依据本次结算依据包括但不限于以下文件：- 合同协议书及其附件- 变更订单及批准文件- 实际完成的工程量清单- 相关法规和行业标准五、结算金额根据实际完成的工程量和合同条款，我方计算出的结算金额为[具体金额]元。
详细金额构成请见附件《工程结算明细表》。
六、付款请求根据合同约定，我方现申请支付结算款项[具体金额]元。
请甲方在收到本结算说明后的[具体天数]个工作日内，完成款项的支付工作。
七、后续事宜结算款项支付完成后，我方将继续履行合同剩余义务，确保工程按期竣工并交付使用。
同时，我们将积极配合甲方进行后续的质量保修等服务。
八、其他说明如有异议或需要进一步协商的事项，请及时与我方联系，我们将本着公平、公正的原则，共同解决问题。
感谢甲方在工程实施过程中给予的支持与合作。
我们期待本次结算能够得到您的确认，并顺利完成后续工作。
如有任何疑问，欢迎随时与我方沟通。
此致敬礼！[乙方名称][签字盖章][日期]附件：《工程结算明细表》。
工程款项结算协议书合同
合同编号：__________工程款项结算协议书合同甲方（付款方）：_______乙方（收款方）：_______一、结算款项1.1乙方向甲方提供的项目成果符合主合同约定的，甲方应当按照主合同约定向乙方支付款项。
1.2结算款项包括但不限于乙方完成项目所发生的全部费用，包括人工费、材料费、设备费、差旅费、税金等。
1.3甲方应在验收合格后_______日内，向乙方支付合同价款的_______%。
1.4乙方应当按照国家相关法律法规及行业标准，合理使用结算款项。
二、款项支付2.1甲方支付款项时，应向乙方提供合法有效的发票。
2.2甲方支付款项后，乙方应当向甲方提供相应的收款凭证。
2.3甲方支付款项时，如有欠款，乙方有权依法予以追讨。
三、款项结算3.1乙方应在收到甲方支付的款项后，按照主合同约定向甲方提供完整的项目成果。
3.2乙方在提供项目成果时，应保证项目成果的合法性、合规性。
3.3乙方在提供项目成果后，应按照甲方的要求进行必要的培训和指导。
四、违约责任4.1甲方未按照约定时间支付款项的，应按照迟延支付部分金额的_______%向乙方支付违约金。
4.2乙方未按照约定提供项目成果的，应按照合同价款的_______%向甲方支付违约金。
4.3甲乙双方因履行本协议发生纠纷的，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
5.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至主合同约定的项目完成之日止。
6.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（付款方）：_______乙方（收款方）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.确保合同主体资格：甲方和乙方应具备合法的合同主体资格，包括但不限于合法注册、有效经营等。
工程款结算还款协议书范本6篇
工程款结算还款协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方就工程项目签订了相关合同，现就工程款的结算与还款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程项目中的权益，确保工程款的结算与还款顺利进行，双方根据合同条款，共同制定本协议。
二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程总造价：人民币_________元（大写：______________________元整）三、结算方式1. 甲方应按照合同约定支付乙方工程款。
2. 双方同意采用分期付款方式支付工程款，具体支付时间、金额如下：（1）第一期：自协议签订之日起___日内支付工程总造价的____%，即人民币______元；（2）第二期：工程完工并验收合格后___日内支付工程总造价的____%，即人民币______元；（3）第三期：自工程验收合格之日起满一年后，支付剩余款项。
3. 乙方应在每期款项到账后提供合法有效的发票。
四、还款事项1. 若甲方未能按期支付工程款，乙方有权要求甲方按照合同约定支付逾期违约金。
2. 甲方应按照本协议约定的期限，将每一期款项按时足额支付至乙方指定账户。
3. 乙方应确保工程质量符合合同约定，如因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担相应责任。
4. 若发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议条款的修改、补充应以书面形式进行，作为本协议的组成部分。
4. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
工程费用结算协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程费用结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程规模：_________________4. 工程类别：_________________5. 工程合同总价：人民币_____元整（大写：_______元整）。
二、工程费用结算原则1. 本协议遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。
2. 工程费用结算以工程实际完成情况为依据，严格按照合同约定执行。
3. 工程费用结算应遵循以下顺序：（1）按工程进度结算；（2）按分部分项工程结算；（3）按质保金、保修金等预留费用结算；（4）按合同约定进行结算。
三、工程费用结算方式1. 工程进度结算：（1）根据工程进度，按月或按工程阶段进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
2. 分部分项工程结算：（1）按照工程分部分项工程的实际情况进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
3. 质保金、保修金等预留费用结算：（1）质保金、保修金等预留费用按合同约定执行；（2）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
四、工程费用结算程序1. 乙方在工程进度或分部分项工程完成后，应及时向甲方提交工程量清单、工程款结算申请等结算资料。
2. 甲方收到乙方提交的结算资料后，应在五个工作日内进行审核，并确认结算金额。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程结算合同协议书
一、背景
二、合同内容
2.1 工程款结算说明
2.1.1 结算方式
本工程款结算遵循综合单价合同计价原则，根据承包人完成的工程量和质量进行结算。
具体结算方式包括：
•单价工程量结算
•总价合同结算
•固定总价合同结算
2.1.2 结算周期
•中间结算：根据双方约定，合理确定中间结算周期，通常为每月一次；
•最终结算：在工程竣工验收合格后的30天内，承包人提交最终结算报告。
2.1.3 结算条件
工程款结算的条件包括：
•工程质量符合合同要求；
•工程进度符合合同约定；
•相关手续齐全，未发生重大争议。
2.2 结算程序
2.2.1 中间结算程序
中间结算的程序如下：
1.工程量清单编制：承包人根据实际工程进度和完成情况填写工程量清单；
2.中间结算报告编制：承包人根据工程量清单编制中间结算报告；
3.客户审核：客户对中间结算报告进行审核；
4.结算支付：客户根据中间结算报告确定的款项予以支付。
2.2.2 最终结算程序
最终结算的程序如下：
1.工程完工验收：工程完工后，客户组织验收；
2.最终结算编制：承包人根据工程完工验收情况编制最终结算报告；
3.客户审核：客户对最终结算报告进行审核；
4.结算支付：客户根据最终结算报告确定的款项予以支付。
三、结算支付方式
3.1 支付账户
•收款单位名称：
•银行名称：
•帐号：
3.2 结算支付期限
工程款结算支付期限为接到结算报告之日起10个工作日内，逾期支付将按照合同约定承担违约责任。
3.3 结算支付金额
结算支付金额根据工程量清单、合同约定和工程竣工验收情况确定，具体金额由双方协商一致后确认。
四、争议解决方式
双方如发生工程款结算方面的争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，可依法提请相关仲裁机构进行仲裁，也可向人民法院提起诉讼。
五、其他
本协议签订后，如需修改或补充条款，应采取书面形式进行，并由双方在协商一致的基础上予以确认。
六、协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
【签署地点、日期】
甲方（承包人）：________________________
乙方（客户）：__________________________。