建设工程电梯安装承发包安全管理合同实用版

合集下载

工地电梯安全管理合同模板

工地电梯安全管理合同模板

工地电梯安全管理合同模板
甲方:(委托方)
乙方:(受托方)
根据《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规规定,为保障双方利益,提高工地电梯施工的安全水平,特制订本合同。

甲、乙双方本着平等互利的原则,经
友好协商,就工地电梯的安全管理达成如下协议:
第一条电梯的使用范围:电梯适用于在建工地的施工现场,用于运输人员和物资。

第二条电梯的安全要求:双方必须遵守国家有关电梯安全的法律法规和标准规定,对电梯的日常维护和检查工作,应按照相关规定进行。

第三条电梯的管理责任:甲方有权对乙方进行电梯使用和管理的指导和监督,乙方应保证电梯运行的安全性,并严格按照操作规程使用电梯。

第四条电梯的定期检测:为确保电梯的安全运行,乙方应按照规定对电梯进行定期检测,对出现的问题及时进行修理和维护。

第五条电梯的事故处理:如发生电梯事故,乙方应立即采取措施保障人员的安全,并通知甲方及有关部门进行处理。

第六条电梯的维修保养:乙方应严格按照维修保养计划进行维护作业,确保电梯设备的正常运行。

第七条电梯的保险责任:乙方应负责为电梯购买保险,确保在意外情况下双方的损失得到及时补偿。

第八条电梯的合同期限:本合同自双方签字之日起生效,至工程竣工验收结束之日止。

第九条电梯的违约责任:如因乙方的原因导致电梯发生事故,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方的损失。

第十条本合同未尽事宜由双方友好协商解决。

合同签署地点:__________
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
签约日期:__________ 年月日。

工地电梯安全管理合同5篇

工地电梯安全管理合同5篇

工地电梯安全管理合同5篇篇1甲方(电梯使用方):____________________乙方(电梯安全管理方):____________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就工地电梯安全管理工作达成以下协议:一、合同目的为确保工地电梯的安全运行,预防和减少因电梯故障或操作不当等原因造成的人身伤害和财产损失,甲乙双方共同制定本合同,明确双方的权利和义务,共同做好电梯安全管理工作。

二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程结束且电梯全部撤离现场为止。

三、甲方的责任和义务1. 甲方应确保电梯设备的合法来源,提供完整的电梯技术资料和相关证明文件。

2. 甲方应设立专门的安全管理机构或配备专职安全管理人员,负责电梯的日常安全管理工作。

3. 甲方应制定电梯安全管理制度和操作规程,并严格执行。

4. 甲方应确保电梯操作人员的持证上岗,定期进行安全教育和培训。

5. 甲方应配合乙方进行电梯安全检查和隐患排查工作。

四、乙方的责任和义务1. 乙方应设立专门的安全管理机构或配备专职安全管理人员,负责电梯的安全管理和监督。

2. 乙方应制定电梯安全检查制度和隐患排查计划,并严格执行。

3. 乙方应定期对电梯进行检查、维护和保养,确保电梯的安全运行。

4. 乙方应及时处理电梯运行中出现的故障和安全隐患,确保电梯的可靠性和稳定性。

5. 乙方应建立电梯安全档案,记录电梯运行、检查、维修、保养等情况。

6. 乙方应配合甲方进行电梯安全教育和培训工作。

五、安全管理措施和要求1. 甲乙双方应共同制定电梯事故应急预案,明确应急处理程序和责任人。

2. 甲乙双方应定期对电梯进行安全检查,确保电梯的安全设施完好有效。

3. 甲乙双方应确保电梯操作人员的规范操作,避免人为因素导致的安全事故。

4. 甲乙双方应建立电梯安全考核评价机制,对电梯安全管理工作进行定期评估和改进。

安装电梯安全合同范本三篇

安装电梯安全合同范本三篇

安装电梯安全合同范本三篇篇一甲方(委托方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(安装方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________一、工程概况1. 工程名称:_______________________2. 工程地点:_______________________3. 电梯型号及数量:_______________________二、安装工期预计自______年______月______日起至______年______月______日止,总工期为______天。

三、安全责任划分1. 乙方必须严格按照国家相关法律法规、标准规范以及电梯生产厂家的安装说明书进行安装作业,确保安装质量和安全。

2. 乙方应建立健全安全管理制度,配备专职安全管理人员,对安装现场进行安全管理和监督。

3. 乙方在安装前应对安装人员进行安全培训和技术交底,使其熟悉安装工艺和安全操作规程。

4. 乙方负责为安装人员配备必要的安全防护用品,并确保其正确使用。

5. 安装过程中,乙方应采取有效的安全防护措施,如设置警示标志、防护栏等,防止发生人员伤亡和设备损坏事故。

6. 乙方对安装过程中发生的安全事故承担全部责任,包括但不限于对受伤人员的救治、赔偿以及对设备损坏的修复等。

7. 甲方应向乙方提供安装所需的场地、电源、水源等必要条件,并确保其符合安全要求。

8. 甲方有权对乙方的安装工作进行监督和检查,对发现的安全隐患有权要求乙方及时整改。

9. 因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任。

四、安全措施1. 乙方应制定详细的安全施工方案,并报甲方审核批准后实施。

工地电梯安全管理合同5篇

工地电梯安全管理合同5篇

工地电梯安全管理合同5篇篇1工地电梯安全管理合同为了加强工地电梯的安全管理,提高工作人员和施工人员的安全意识,保障施工现场的安全和秩序,特制订本《工地电梯安全管理合同》,定期对工地电梯进行检查和维护,确保电梯运行的安全可靠性。

一、安全管理责任1. 甲方负责对施工现场的电梯进行检查,并严格按照要求进行维护保养,确保电梯的正常运行;2. 甲方负责安排专业人员进行电梯的日常检查和维护,并做好相关记录;3. 甲方负责定期对电梯设备进行全面检查,保证电梯设备的安全和操作性;4. 乙方负责配合甲方的工作,按照要求使用和保管电梯设备。

二、安全管理措施1. 甲方应定期对电梯设备进行全面检查,保证设备的正常运行;2. 甲方负责制定电梯使用规范,对电梯的使用进行管理和监督;3. 甲方应保证电梯设备的安全、可靠和卫生,对电梯设备进行定期的清洁和消毒;4. 乙方应遵守电梯使用规范,不得擅自改变电梯的使用方式;5. 在电梯使用中出现故障或异常情况时,应及时通知甲方进行处理。

三、事故处理1. 如果在使用过程中发生电梯事故,甲方应立即通知乙方,并对事故进行调查,保障事故处理的及时、有效;2. 在事故处理过程中,甲方应协助乙方进行调查,保护乙方的合法权益。

四、违约责任1. 在合同期间,如乙方违反合同规定,经甲方书面通知后,仍不改正的,甲方有权终止合同,并要求乙方赔偿相应的损失;2. 在合同期满后,如甲方迟迟未能对电梯设备进行检查和维护,导致电梯发生故障或事故,甲方应承担相应的赔偿责任。

五、其他条款1. 本合同签订后立即生效,有效期为一年;2. 本合同如需变更,双方必须达成书面协议;3. 本合同未尽事宜,按照相关法律法规执行。

本合同一式两份,甲方和乙方各持一份。

合同签订日期:_________。

甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):_______________签订地点:_______________ 签订日期:_______________篇2工地电梯作为一种常见的施工工具,在工地上起到了十分重要的作用,但是在使用过程中也存在着一些安全隐患。

工地电梯安全管理合同书

工地电梯安全管理合同书

工地电梯安全管理合同书甲方,(施工单位名称)。

乙方,(电梯安全管理公司名称)。

鉴于甲方为了保障工地施工人员和设备的安全,特向乙方委托电梯安全管理服务事项,双方经友好协商,达成如下合同:一、服务内容。

1. 乙方应根据工地实际情况,制定电梯安全管理方案,并提交给甲方审批。

2. 乙方负责对工地电梯进行定期巡检和维护,并及时处理发现的安全隐患。

3. 乙方应对工地施工人员进行电梯安全操作培训,确保他们能够正确、安全地使用电梯设备。

4. 乙方应配备专业技术人员,24小时值班,以保障工地电梯的安全运行。

二、服务标准。

1. 乙方应严格按照国家相关法律法规和标准,执行电梯安全管理工作。

2. 乙方应定期向甲方提交电梯安全管理工作报告,并接受甲方的监督检查。

3. 乙方应配备完善的安全管理设备和工具,确保工地电梯的安全性能。

三、费用支付。

1. 甲方应按照双方约定的费用标准,及时支付电梯安全管理服务费用。

2. 乙方应提供合格的发票和相关费用清单,以便甲方进行费用核对和支付。

四、保密条款。

双方在履行本合同过程中涉及到的商业秘密和技术资料,应予以保密,不得向第三方透露。

五、违约责任。

任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

六、争议解决。

因履行本合同所发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。

七、其他事项。

本合同自双方盖章之日起生效,至服务期满终止。

合同期满前,如需续签,双方应提前30天协商一致。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:。

工地电梯安全管理合同3篇

工地电梯安全管理合同3篇

工地电梯安全管理合同3篇篇1工地电梯安全管理合同甲方:(建设单位名称)乙方:(电梯施工单位名称)为了保障工地电梯施工过程中的安全,依据《建筑施工安全生产管理条例》《电梯安全条例》等相关法律法规,甲乙双方经友好协商,达成以下工地电梯安全管理合同:第一条任务范围1.1 乙方应按照甲方的要求,在工地内搭设起电梯,并保证其运行和使用符合国家相关法律法规的规定。

1.2 乙方应按照相关标准及规范检查和维护电梯设备,确保其在施工期间的正常运行。

1.3 乙方应负责日常的巡检工作,及时发现并消除潜在安全隐患。

第二条安全责任2.1 甲乙双方共同承担保障电梯施工安全的责任,对施工过程中可能出现的危险和事故采取预防措施。

2.2 乙方保证在搭设电梯时严格按照标准和规范操作,保证搭设的电梯能够安全运行。

2.3 出现电梯故障或事故时,乙方应立即通知甲方,并协助甲方进行处理,保障工地施工人员和设备的安全。

第三条监督管理3.1 甲方有权对乙方所搭设的电梯进行定期检查和监督,确保电梯设备的安全运行。

3.2 乙方应配备专业技术人员负责电梯设备的日常维护和保养,确保设备处于良好状态。

3.3 甲乙双方应加强沟通与协作,共同维护工地电梯的安全运行。

第四条结算方式4.1 根据工程实际情况,甲方将按照乙方提供的服务量和质量,按照合同约定的标准支付相应费用。

4.2 如乙方未按约定提供服务或服务质量出现问题,甲方有权拒绝支付相应费用,并要求乙方进行赔偿。

第五条合同变更与解除5.1 在合同履行过程中,如果有需要修改合同内容的情况,应经双方协商一致,签订书面协议。

5.2 如因不可抗力使得合同无法继续履行,双方应及时通知对方,并协商解决办法,以维护双方利益。

第六条法律适用和争议解决6.1 本合同的签订、履行与解释适用中华人民共和国法律。

6.2 本合同所引起的争议,双方应协商解决;协商不成时,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目完成并经确认验收结束。

有关建设工程承发包安全管理协议5篇

有关建设工程承发包安全管理协议5篇

有关建设工程承发包安全管理协议5篇篇1协议编号:[协议编号]甲方:[发包方名称](以下简称甲方)乙方:[承包方名称](以下简称乙方)鉴于甲方需要将特定的工程项目承包给乙方进行建设,为明确双方的安全责任和义务,确保工程实施过程中各项安全工作的有效执行,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议的签订旨在明确甲、乙双方在工程建设过程中的安全责任和义务,确保工程顺利进行,保障人身财产安全,防止事故发生。

二、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程内容简述]4. 工程期限:自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

三、安全管理原则1. 双方应遵守国家法律法规和相关政策,严格执行安全生产标准。

2. 双方应建立健全安全生产管理制度,确保工程安全。

3. 双方应共同预防安全事故的发生,做到防患于未然。

四、甲方安全责任和义务1. 甲方负责向乙方提供必要的安全技术要求和工程现场的安全环境。

2. 甲方有权对乙方的安全生产工作进行检查和监督。

3. 甲方应组织安全教育培训,提高乙方员工的安全意识。

4. 甲方应及时向乙方传达国家和地方有关安全生产的法律法规和政策要求。

五、乙方安全责任和义务1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规和政策,执行甲方制定的安全生产管理制度。

2. 乙方应制定详细的安全施工方案,并报甲方备案。

3. 乙方应设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。

4. 乙方应加强现场安全管理,确保施工现场安全设施完善、有效。

5. 乙方应对员工进行安全教育培训,提高员工的安全意识和操作技能。

6. 乙方应及时向甲方报告安全生产事故,并积极配合甲方进行事故调查处理。

7. 乙方应确保使用的设备、设施和材料符合安全标准。

若因乙方设备、设施或材料导致的安全事故,由乙方承担全部责任。

8. 乙方应制定应急救援预案,并定期组织演练。

一旦发生安全事故,应立即启动应急救援预案。

电梯安装安全管理合同范本

电梯安装安全管理合同范本

电梯安装安全管理合同范本合同编号:_______电梯安装安全管理合同甲方:(以下简称甲方)地址:联系人:联系电话:乙方:(以下简称乙方)地址:联系人:联系电话:鉴于甲方拟在_______(地址)安装电梯,并为保障电梯的安全运行,甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下合同:第一条合同目的本合同的目的是为了规范电梯安装过程中的安全管理,确保电梯的安全运行,保障人身和财产的安全。

第二条甲方责任1. 甲方应提供合适的场地和条件,包括但不限于电梯安装的土建工程、电力供应等,以确保电梯的正常安装和运行。

2. 甲方应按照乙方的要求提供必要的技术资料和配合工作,包括但不限于电梯的建设图纸、设计参数等。

3. 甲方应按照乙方的要求配备必要的人员,提供必要的协助和指导,以确保电梯的安全安装和调试。

第三条乙方责任1. 乙方应按照国家相关法律法规和标准要求,为甲方安装电梯,并确保电梯的质量和安全性。

2. 乙方应按照甲方的要求提供电梯的设计方案,并在甲方同意后进行施工。

3. 乙方应按照甲方的要求进行电梯的调试和试运行,并确保电梯的各项指标符合国家相关标准。

第四条安全管理措施1. 乙方应制定详细的安全管理方案,并在电梯安装过程中严格执行,确保施工安全。

2. 乙方应派遣具备相关资质和经验的工程师和技术人员进行现场管理和指导,确保电梯安装过程中的安全性。

3. 甲方应配备专职安全管理人员,负责监督和检查电梯安装过程中的安全管理工作,并及时向乙方反馈问题和意见。

第五条质量保证1. 乙方应提供电梯的质量保证书,并对电梯的质量负责,确保电梯的正常运行和使用寿命。

2. 乙方应对电梯的质量问题进行及时的维修和保养,确保电梯的安全性能和运行效果。

第六条付款方式1. 甲方应按照合同约定的进度和金额支付电梯安装费用。

2. 乙方应提供相应的发票和付款凭证,确保款项的合法性和真实性。

第七条违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付费用,乙方有权暂停施工并要求甲方支付滞纳金。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程电梯安装承发包安全管理合同甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。

一、承包工程项目1、工程项目名称:2、工程地址:3、承包范围:4、承包方式:二、工程项目期限自年月日起开工至年月日完工。

三、合同内容1、甲乙双方必须认真贯彻国家、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产,消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全干部,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,请工地总包方与乙方配合:(1)工程项目应由乙方编制施工组织总设计;(2)工程项目由乙方自行编制施工安全技术措施计划。

并严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

4、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5、施工前,甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求,乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委托有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求;乙方必须检查,督促施工人员严格遵守,认真执行。

根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,交底材料一式份,由甲乙双方各执份。

6、施工期间,乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作;甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。

甲乙双方应经常联系,相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作、共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间内必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定,接受甲方的督促、检查和指导。

甲方协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。

对于查出的隐患,乙方必须限期整改,对甲方违反安全生产规定、制度等情况,乙方有要求甲方整改的权利,甲方应该认真整改。

8、在生产操作过程中的个人防护用品,由各方自理。

甲、乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患、立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。

一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。

施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设施、在搭设,安装完毕提交使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,并做好验收及交付使用的书面手续,严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概有擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备。

如甲乙双方必须相互借用或租赁,应由双方有关人员办理借用或租赁手续,制订有关安全使用和管理制度。

借方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求,借入方必须进行验收,并做好书面记录。

借入使用方一经接受,设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责,并严格执行安全操作规程。

在使用过程中,由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故,由借入使用方负责。

12、甲乙双方的人员,对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、更动。

如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

任何一方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及单位负责。

13、特种作业必须执行国家(特种作业人员安全技术培训考核管理规定),经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗、并按规定定期审证,中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作,起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作,严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。

14、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。

电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉。

冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时,应取得防火主管人员同意,落实防火,防中毒措施,并指派专人值班。

15、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、贯彻先订合同后施工的原则。

甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务,乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由有关责任人负责。

17、甲乙双方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。

甲方对地下管线和障碍物应详细交底。

乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。

18、乙方在签订电梯安装施工合同后,应自觉地向所在地劳动行政等有关部门办理上海市建设工程开工安全受监报告手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。

甲、乙方人员在施工期间造成伤亡(火警)火灾、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等),双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场,按国务院及上海市有关事故报告规定在事故发生后的24小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区(县)劳动行政部门等有关机构。

事故的损失和善后处理费用,应按责任,协商解决。

20、具体电梯安装现场的安全操作,严格按照国家(特种作业人员安全施工管理规定)执行。

21、乙方在该工地施工与土建总包方另行签订安全协议。

22、其他未尽事宜。

23、本合同签订的各项规定适用于立约单位双方。

如遇有同国家和上海市的有关法规不符者按国家和上海市的有关规定执行。

24、本合同一式两份,各方各执一份,具有同等法律效力。

25、本合同与设备采购合同具有同等法律效力,甲、乙双方必须严格执行,由于违反本合同而造成伤亡事故,由违约方承担一切经济损失。

26、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。

协商或调解不成的,按下列第种方式解决:(1)提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。

仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力;(2)依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。

签署时间:年月日甲方(盖章):法定代表人或授权代表(签字):乙方(盖章):法定代表人或授权代表(签字):我国合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。

第一、注意合同名称与合同内容是否一致有些公司使用合同统一文本,这本是好事,但由于对合同性质了解不细,会出现张冠李戴的事情。

例如本是加工承揽合同,却使用买卖合同文本,为合同以后的履行和适用法律条款增添了争议。

第二、注意列明每项商品的单价有些公司在买卖合同中,标的是多类商品,但却只在合同中明确各类商品的总价款,而不确定具体每种商品的单价,一旦合同部分履行后发生争议,就难以确定尚未履行的部分商品的价款。

第三、在合同中明确违约金和赔偿金计算方法《合同法》虽然规定一方违约,另一方可以向其追索违约金或赔偿金,但如果合同中没有明确数额或计算方法,法院就会视为双方当时放弃违约金权利,而不予支持。

增加赔偿实际损失的举证难度。

第四、确定管辖法院合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地法院管辖,但不得违反对级别管辖和专属管辖的规定。

如果直接约定有难度,也可以约定:“如发生争议,双方均可向各自经营所在地法院提起诉讼。

”第五、注意用词严谨例如合同中常见的约定:“合同在双方签字盖章后生效。

”但是一方只签字没有盖章,在法院对方就可能会提出由于合同只签字没有盖章,因此合同还未生效的主张。

因此此处应当约定:“合同在双方法定代表人或授权人签字或单位盖章后生效。

”第六、签约对象的主体资格当前,经营单位的性质、种类、背景比较复杂,有关部门的管理不到位现象比较普遍。

在此情况下,为防范欺诈行为,减少交易风险,非常有必要考虑交易对方的主体资格、履行合同能力、信用情况等。

主体资格方面应当查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。

不能仅凭其名片、介绍信、工作证、公章、授权书、营业执照复印件等证件。

因为有的企业因连续两年不参加年检很有可能已被工商部门吊销营业执照。

第七、合同条款必须对等性合同条款的对等性是公平原则的重要内容。

不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同,例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方违约如何处理的内容。

同样,也不要签订权利多、义务少的、责任轻的合同,否则另一方可能以该合同违背公平原则对合同的有效性提出抗辩。

第八、注意定金与“订金”的区别定金是债的一种担保方式。

债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。

给付定金的一方不履行约定债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定债务的,应当双倍返还定金。

实践中如把定金写成订金,因订金在法律上被认定为预付款,不具有担保功能。

第九、注意项目分包合同的特殊要求公司承揽的有些项目是从其他承包商那里分包而来,此类合同涉及一个重要的问题是发包方是否允许承包商对项目进行分包。

根据合同法的规定,分包要经过发包方的同意,否则分包行为无效。

因此一定要注意原合同的约定,应当向承包商提出此问题并要求其征得发包方同意将工程分包给我方。

第十、仲裁机构名称要写具体、明确合同中也可以约定由仲裁委处理双方的争议,仲裁的优点是速度快、效率较高,费用也比法院为节省。

约定仲裁机构应当明确。

仲裁为一裁终审制,不再允许向法院提起诉讼。

相关文档
最新文档