2019年建设工程合同管理考试模拟试卷99720.doc
WM_2019年监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试卷(二)
A 、 监理人员B 、 被授权的监理人员C 、 工程师D 、 被授权的工程师A 、承包商投标时能否合理预见B 、承包商投标时能合理预见C 、投标人投标时能否合理预见D 、投标人投标时能合理预见A、实际合同价 B、签约合同价C 、预计合同价D 、约定合同价A、 行为B 、 智力成果C 、 技术 D 、 权利和义务 A 、依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权B、对分包工程的批准C、 对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D 、 对分包商的施工进行监督、管理和协调2019年监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试卷（二）一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、（ ）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。
2、 FIDIC 《施工合同条件》是以（ ）来划分风险责任的归属。
3、 由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（ ）。
4、 合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（ ）。
5、 FIDIC 《土木工程施工分包合同条件》规定，属于发包人对分包合同管理的是（ ）。
答案： B解析：总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。
被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。
◆答案： A解析： 本题考查重点是“FIDIC 施工合同条件部分条款”。
FIDIC 《施工合同条件》是以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任。
因此，本题的正确答案为A 。
◆答案： B解析： 本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——合同文件”。
由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
2019年监理工程师考试建设工程合同管理模拟试题一
2019年监理工程师考试建设工程合同管理模拟试题一(总分：110.00，做题时间：120分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是（）。
（分数：1.00）A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担√解析：2.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。
（分数：1.00）A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担√解析：3.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。
如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则（）。
（分数：1.00）A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延√B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延解析：4.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。
工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。
（分数：1.00）A.发包人承担，批准顺延工期√B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延解析：5.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。
（分数：1.00）A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价√解析：6.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由（）组织。
2019年监理工程师考试《合同管理》模拟试题及答案(1)
2019年监理工程师考试《合同管理》模拟试题及答案（1）1.按完成承包的内容实行划分，建设工程能够分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。
A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程施工合同答案：D。
解析：按完成承包的内容实行划分，建设工程能够分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。
2.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指( )。
A.物B.行为C.智力成果D.货币答案：A。
解析：合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。
其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，能够分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。
建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
3.下列关于代理的叙述中，不准确的是( )。
A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示答案：B。
解析：代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
代理的特征包括：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;②代理人以被代理人的名义实施代理行为;③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，即代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示;④被代理人对代理行为承担民事责任。
被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
4.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。
A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但能够要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.能够要求债务人履行债务，也能够要求保证人在其保证范围内承担保证责任答案：D。
建设工程合同管理模拟试题(六)
建设工程合同管理模拟试题(六)单项选择题1.下列关于代理的叙述，不正确的是()。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，相对人可以撤销C.无权代理的法律后果山被代理人承扣D.代理人只能在代理权限内实施代理行为2．招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。
A.未中标的投标人不退还B.XX标的投标人在XX标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还3.开展建筑活动的主要依据是()。
A.合同主体B.合同内容C.合同客体D.合同程序4.关于无权代理，下列说法正确的是()。
A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为D.被代理人不可以对无权代理行使追认权”5.在国外，建筑工程的投保人一般是()。
A.业主B.承包人C.工程师D.政府6.工程竣工 1 年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。
同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。
此时，施工企业应()。
A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款7.依据《合同法》的规定，()订立的合同，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段8.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的()A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的抗辩权C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权9．现代生活中，绝大多数合同属于()合同。
A.诺成B.实践B.无偿D.委托10.合同可变更、撤销的前提是()。
2019年监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟题及解析(二)
2019年监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟题及解析（二）一、单项选择题1、建设工程合同要求合同主体一般是法人，体现了（）。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性【正确答案】A【您的答案】您未答题【答案解析】本题考查的是建设工程合同的特征。
建设工程的合同主体一般是法人，体现了合同主体的严格性。
参见教材P2。
2、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。
A、债权与债务B、代理与被代理C、法人与自然人D、权利与义务【正确答案】D【您的答案】您未答题【答案解析】本题考查的是合同法律关系的构成。
合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
参见教材P5。
3、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。
A、合同法律关系可以没有客体B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、法律事实只包括行为D、行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【正确答案】D【您的答案】您未答题【答案解析】本题考查的是合同法律关系的构成。
选项A，合同法律关系包括客体、主体和内容，选项B，技术秘密是合同法律关系客体中的智力成果，选项C，法律事实包括：行为、事件。
参见教材P5。
4、施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。
A、项目经理B、监管部门C、建设单位D、施工单位【正确答案】D【您的答案】您未答题【答案解析】本题考查的是代理关系。
被代理人对代理行为承担民事责任。
参见教材P8。
5、下列不属于保证合同包括的内容的是（）。
A、被保证的主债权数额B、保证人履行债务的期限C、保证的方式D、保证担保的范围【正确答案】B【您的答案】您未答题【答案解析】本题考查的是担保方式。
保证合同应包括的内容有：被保证的主债权种类、数额；债务人履行债务的期限；保证的方式；保证担保的范围；保证的期间；双方认为需要约定的其他事项。
参见教材P10。
6、下列关于履约保证的描述中错误的是（）。
建设工程合同管理考试模拟试卷
施工企业享受本数根据1? 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D ）的现场管理人员的人工数确定。
A. 2%B. 3%C. 5%D. 10%2. 地砖规格为200m M 200mm ，灰缝1mm ，其损耗率为 1.5% ，贝U 100 m 2地面地砖消耗量为（ B ）块。
A. 2475B. 2513C. 2500D. 2462.53. 材料损耗计算公式，可以表示为（A ）>100%A. 损耗量/ 净用量B. 净用量/ 损耗量C. 损耗量/总用量D. 净用量/ 总用量4. 材料预算价格是指材料从来源地到达（D ）的价格。
C. 工地仓库D. 工地仓库以后出库5. 下列不属于材料预算价格的费用是（D ）。
A. 材料原价B. 材料包装费C. 材料采购保管费D. 新型材料实验费6? 不用计人人工工资单价的费用是（A ）。
A. 劳动保险费B. 职工福利费C. 劳保费D. 工资性补贴7. 目前在我国工程量清单计价过程中，分部分项工程单价有（C）。
A. 人工费、材料费、机械费B. 人工费、材料费机械赘、管理费C. 人工费、材料费、机械费、管理费、利润D. 人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金8. 概算定额是确定完成合格的（B）所需清耗的人工、材料和机械台斑的数量标准。
C. 单位工程D. 单项工程9. 劳动消耗定额的主要表现形式是 (A )A. 时间定额B. 人工消耗定额C. 预算定额D. 施工定额10. 下列时间申在定额申不予考虑的是(C)。
A. 休息时间B. 准备与结束时间C. 多余工作时间D. 不可避免的停工时间11. 编制概算定额的基础是(C)。
A. 施工定额B. 劳动定额C. 预算定额D. 概算指标12. 在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑(C)A. 台班折旧费B. 台班养路费C. 原材料费D. 台班人工费A.劳动保险费职工福利费B.劳动保护费C.D.工资性补贴14. 工程造价多次性计价有各不相同时许价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有(B)。
《建设工程合同管理》模拟试题 附答案
《建设工程合同管理》模拟试题一、单项选择题（每题的备选项中，只有１个最符合题意）１合同法律关系（ A ），是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
Ａ主体Ｂ客体Ｃ内容Ｄ事实２企业法人（ D ）取得法人资格。
Ａ成立之日Ｂ注册资金到位后Ｃ建立组织机构后Ｄ经工商行政管理机关核准登记后３合同法律关系内容包括（ B ）。
Ａ行为Ｂ权利Ｃ当事人Ｄ智力成果４在下列经济法律关系主体中，（ B ）是法人。
Ａ公司经理Ｂ施工企业Ｃ公司董事长Ｄ施工队５能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是（ B ）。
Ａ法律关系主体Ｂ法律事实Ｃ法律关系客体Ｄ法律关系内容６法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的（ D ）。
Ａ自然人Ｂ公民Ｃ领导者Ｄ组织７违约是法律事实中的（ A ）。
Ａ违法行为Ｂ合法行为Ｃ自然事件Ｄ社会事件８对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（ D ）。
Ａ合法行为Ｂ违法行为Ｃ自然事件Ｄ社会事件９对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（ D ）。
Ａ合法行为Ｂ违法行为Ｃ自然事件Ｄ社会事件１０代理是代理人在代理权限内，以（ B ）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
Ａ代理人和被代理人Ｂ被代理人Ｃ第三人Ｄ自己１１监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（ A ）赔偿损失。
Ａ建设单位Ｂ监理单位Ｃ监理工程师Ｄ项目经理１２在下列各项中，符合代理特征的是（ C ）。
Ａ代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为Ｂ代理人以自己的名义实施代理行为Ｃ代理人在授权范围内独立地表现自己的意志Ｄ代理行为的民事责任由代理人承担１３工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（ B ）承担。
Ａ乙项目经理Ｂ甲施工企业Ｃ建设单位Ｄ具体施工人员１４施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
Ａ施工企业Ｂ施工企业的法定代表人Ｃ施工企业的项目经理Ｄ具体的施工人员１５施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是（ A ）代理。
2019年监理工程师考试《工程建设合同管理》摸底评测二共11页word资料
2019年监理工程师考试《工程建设合同管理》摸底评测(二)单选题1、因委托代理的授权委托书授权不明而给第三人造成损失时，则（）。
A.代理人向第三人承担民事责任，被代理人承担连带责任B.被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任C.代理人向第三人承担由此产生的全部民事责任D.被代理人向第三人承担由此产生的全部民事责任2、某建设单位与某勘察单位签订勘察合同，由勘察单位按照合同的要求提交勘察成果，该合同法律关系的客体是（）。
A.物B.行为C.智力成果D.活动3、依据《担保法》，在担保方式中，只能由第三人提供担保的担保方式是（）。
A.保证B.抵押C.质押D.定金4、合同公证与鉴证的相同点是()。
A．目的、法律效力、适用范围B．应用范围、性质、目的C．法律效力、适用范围、性质D．目的、原则、内容5、依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。
A．建筑工程一切险造成损失的原因只能是自然灾害B．第三者责任险的保险对象是第三者的人身伤亡C．保险合同的当事人是保险人和被保险人D．设计错误引起的损失和费用是保险人的除外责任6、根据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照（）计价。
A.合同成立时的价格B.标的物交付时的价格C.交付期限内的最低价格D.交付期限内的平均价格7、根据我国《合同法》，下列关于格式条款的说法中正确的是（）。
A.对格式条款理解发生争议的，应按通常理解予以解释B.对格式条款有两种以上解释的，应由非格式条款提供方负责解释C.格式条款与非格式条款不一致的，应由非格式条款提供方确定争议解决办法D.就格式条款发生争议的，应由非格式条款提供方确定争议解决办法8、根据《合同法》的规定，下列关于要约和承诺的表述中正确的是（）。
A.承诺在承诺通知发出时生效B.要约邀请是合同成立的必经过程C.承诺可以在承诺通知到达要约人后撤销D.要约人确定了承诺期限时要约不得撤销9、根据《合同法》的规定，具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权，则（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同管理考试模拟试卷(五)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)第1题承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（）。
A . ．应从委托人方获得附加监理酬金B . ．应从委托人方获得额外监理酬金C . ．应从承包方获得合理化建议的奖金D . ．不应从任何一方获得额外奖励或酬金【您的答案】：D【正确答案】：D第2题监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）A . ．同质业主后即可调换B . ．无需通知业主即可调换C . ．取得业主书面同意后才能调换D . ．合同签订后不允许再调换【您的答案】：C【正确答案】：C第3题可撤销的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（）撤销。
A . ．建设行政主管部门B . ．质量监督机构C . ．监理单位D . ．仲裁委员会【您的答案】：B【正确答案】：A【参考解析】：可变更或可撤销合同的概念和种类。
如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。
当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。
第4题工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（）不属于工程师的权力。
A . ．检查承包人现场同期的记录B . ．指示承包人缩短合同工期C . ．当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D . ．把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中【您的答案】：D【正确答案】：B第5题业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。
A . ．单位工程移交证书B . ．合同工程移交证书C . ．解除缺陷责任证书D . ．最终支付证书【您的答案】：B【正确答案】：C第6题属于按索赔的合同依据分类的索赔是（）。
A . ．合同中默示的索赔B . ．总索赔C . ．工期索赔D . ．总承包人与分包人之间的索赔【您的答案】：C【正确答案】：A【参考解析】：施工索赔分类(一)按索赔的合同依据分类。
1．合同中明示的索赔；2．合同中默示的索赔。
第7题在施工合同中，（）是承包人的义务。
A . ．提供施工场地B . ．办理土地征用C . ．在保修期内负责照管工程现场D . ．程施工期内对施工现场的照管负责【您的答案】：D【正确答案】：D第8题施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由（）承担责任。
A . ．发包人B . ．承包人C . ．工程师D . ．承包人和工程师【您的答案】：D【正确答案】：B第9题监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可（）。
A . ．发出中止合同通知，令监理合同即行停止B . ．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C . ．发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D . ．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止【您的答案】：C【正确答案】：D第10题下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（）。
A . ．承包人的人员伤亡由发包人负责B . ．工程修复费用由发包人承担C . ．承包人的停工损失由承包人承担D . ．发包人的人员伤亡由发包人负责【您的答案】：D【正确答案】：A第11题下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的主要内容的是（）。
A . ．企业的财务报表B . ．企业的人员报表C . ．施工组织设计是否全面D . ．近5年完成的同类工程项目调查【您的答案】：C【正确答案】：C【参考解析】：施工招标的资格预审内容体现在资格预审表中，大型工业项目的资格预审表主要包括9方面内容：①法人资格和组织机构；②财务报表；(选项a)⑧人员报表；(选项b)④施工机械设备情况；⑤分包计划；⑥近5年完成同类工程项目调查；(选项d)⑦在建工程项目调查；⑧近2年涉及的诉讼案件调查；⑨其他资格证明。
其中不包括选项c。
第12题依据《合同法》的规定，（）订立的合同，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A . ．违反法律法规规定B . b当事人恶意串通损害第三人利益C . ．以合法形式掩盖非法目的D . ．对方当事人采用欺诈手段【您的答案】：D【正确答案】：D【参考解析】：一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
第13题按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中（）不违反监理人员应遵守的职业道德。
A . ．向其他人泄露委托人申明的秘密B . ．从承包方获取提前工期奖金C . ．帮助承包人完善施工组织设计D . ．鼓动承包人就发包人的违约行为索赔【您的答案】：A【正确答案】：C第14题fidic土木工程施工合同条件按计价方式属（）合同A . ．固定总价B . ．调值总价C . ．单价D . ．成本补偿【您的答案】：A【正确答案】：C第15题在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（）。
A . ．保护施工现场地下管线B . ．办理土地征用C . ．进行设计交底D . ．协调处理施工现场周围地下管线的保护【您的答案】：C【正确答案】：A第16题监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员，其依据是（）A . ．fidic条款第16条B . ．fidic条款第17条C . ．fidic条款第37条D . ．fidic条款第63条【您的答案】：B【正确答案】：A第17题合同解除是（）而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
A . ．必须经双方的协议B . ．必须因为当事人一方的意思C . ．因不可抗力D . ．因当事人一方的意思或双方的协议【您的答案】：C【正确答案】：D第18题某工程施工单位拟采用新技术或新工艺施工，而无论是发包人或承包人均没有接触过此类工艺，因此对此工艺成本均心中无底。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，双方应采用（）合同。
A . ．可调价格B . ．固定价格C . ．单价D . ．成本加酬金【您的答案】：D【正确答案】：D【参考解析】：合同的计价方式。
《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款中规定有3类可选择的计价方式，包括固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。
成本加酬金合同，是指发包人负担全部工程成本，对承包人完成的工作支付相应的酬金的计价方式。
这类计价方式通常用于紧急工程施工，如灾后修复工程；或采用新技术或新工艺施工，双方对施工成本均心中元底，为了合理分担风险采用此种方式。
第19题我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是（）。
A . ．按监理工程概预算百分比计收B . ．按委托人和监理人商定的方法计收C . ．按参与监理工作的年度平均人数计收D . ．按监理工程估算价百分比计数【您的答案】：B【正确答案】：C第20题某a地的房地产公司计划在b地建设一幢建筑物，请来c地的施工队伍进行施工。
双方在a地签订施工合同，但是在订立施工合同时，当事人在合同中对施工报酬没有做出明确约定。
合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。
A . ．订立合同时a地B . ．订立合同时b地C . ．订立合同时c地D . ．履行合同时b地【您的答案】：D【正确答案】：B【参考解析】：(二)合同履行的原则。
1。
全面履行的原则。
合同履行遵循全面履行的原则。
合同有明确约定的，应当依约定履行；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等；内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。
不能达成补充协议的，若属于价款或报酬不明的情况，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。
在建设工程施工合同中，合同履行地是不变的，就是工程所在地。
因此约定不明确时，应执行订立合同时工程所在地的市场价格，即订立合同时b地的市场价格。
第21题下列关于违约责任的说法不正确的是（）。
A . ．承担违约责任的条件采用过错责任原则B . ．承担违约责任的条件采用严格责任原则C . ．承担违约责任是以补偿性为原则的D . ．承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性【您的答案】：C【正确答案】：A第22题材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）。
A . ．提取全部材料，按实际交付数量付款B . ．按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C . ．拒绝提前提货，拒付货款D . ．提取全部材料，按订购数量付款【您的答案】：B【正确答案】：D第23题债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）。
A . ．保证B . ．抵押C . ．质押D . ．留置【您的答案】：B【正确答案】：C第24题要约人在要约发生效力之前，而取消要约的意思表示是（）。
A . ．新要约B . ．要约撤回C . ．再要约D . ．要约撤销【您的答案】：A【正确答案】：B第25题监理合同的有效期是指（）。
A . ．合同约定的开始日至完成日B . ．合同签订臼至合同约定的完成日C . ．合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D . ．合同约定的开始日至工程验收合格日【您的答案】：D【正确答案】：C【参考解析】：通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。
如果保修期间仍需监理人执行相应的监理工作，双方应在专用条款中另行约定。
第26题调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的基本法律是（）。
A . ．《中华人民共和国合同法》B . ．《中华人民共和国民法通则》C . ．《中华人民共和国招标投标法》D . ．《中华人民共和国建筑法》【您的答案】：B【正确答案】：B【参考解析】：《民法通则》是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的基本法律。
合同关系也是一种财产（债）关系，因此，《民法通则》对规范合同关系作出了原则性的规定。
第27题fidic《施工合同条件》要求，由（）投保建筑工程一切险。
A . ．发包人B . ．承包人C . ．监理人D . ．项目经理【您的答案】：B【正确答案】：B【参考解析】：在国外，建设工程一切险的投保人一般是承包人。
fidic《施工合同条件》要求，承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。
第28题根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（）。