分包合同的合同条件
土木工程施工分包合同条件_DOC
FIDIC国际咨询工程师联合会土木工程施工分包合同条件（第1版1994年）第一部分通用条件第二部分特殊使用条件编制指南附报价书及协议书格式（和1992年再次修订重印的《土木工程施工合同条件》1987年第4版配套使用）FIDIC授权书FIDIC authorizesProf．Bosen He，Chairman，Management Engineering Department，Tianjin University．Tianjin City, P.R．China，to translate into Chinese and to publish the following FIDIC documents：Conditions of Subcontract for Works of Civil Engineering Construction 1994（for use in conjunction with the Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction，4th edition 1992 reprint）The responsibility for the quality of the Chinese translation remains with the Translators and Revisors The English version of the Conditions of Contract is the official version and copies of that copyrighted version can be obtained from FIDIC．FIDIC accepts no responsibility for the Chinese translation．〔译文〕FIDIC特授权中华人民共和国天津市天津大学管理工程系系主任何伯森教授。
分包合同与转包合同8篇
分包合同与转包合同8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方就工程或服务的分包和转包事宜达成一致，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同协议。
一、定义与解释1. 分包合同：指甲方将其承包的部分工程或服务通过合法方式委托给乙方完成，双方就该部分工程或服务的实施达成的合同。
2. 转包合同：指乙方将其承包的全部或部分工程或服务再次转委托给第三方完成的合同。
二、合同范围本合同协议适用于各类工程或服务的分包和转包事项，包括但不限于建筑工程、装饰工程、设备采购等。
双方根据实际需要明确工程或服务的具体范围、内容和要求。
三、分包事项1. 甲方根据自身需要，将部分工程或服务分包给乙方完成。
分包的具体事项包括但不限于工作内容、工期、质量标准等。
双方应明确分包事项的具体要求和标准。
2. 乙方应确保具备完成分包事项所需的资质和能力，并按照合同约定履行义务。
如因乙方原因导致分包事项未能按时完成或未达到约定标准，乙方应承担违约责任。
四、转包事项1. 乙方在承包工程或服务过程中，如需将部分或全部工程或服务转包给第三方，应事先取得甲方书面同意。
未经甲方同意，乙方不得擅自转包。
2. 乙方转包时，应确保第三方具备相应的资质和能力，并签订转包合同。
转包合同的条款应与本合同的约定相一致。
如因第三方原因导致转包事项未能完成或未达到约定标准，乙方应承担连带责任。
五、权利义务1. 甲方有权对乙方进行监督管理，确保分包或转包工程或服务的顺利实施。
如乙方存在违约行为，甲方有权要求乙方承担违约责任。
2. 乙方应按照合同约定履行分包或转包义务，确保工程或服务的按时按质完成。
如因乙方原因导致违约，乙方应承担相应的违约责任。
六、违约责任1. 如乙方未能按照合同约定完成分包或转包事项，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
技术服务合同分包的条件和要求
技术服务合同分包的条件和要求《说说技术服务合同分包那些事儿》嘿，大家好呀！今天咱来唠唠技术服务合同分包的条件和要求这个有意思的话题。
先说说这条件哈，那可不能马虎。
就好比搭房子，根基得打牢不是？这分包的一方那得有真本事呀，不然咋能保证把这技术服务给干好呢？技术不过关，那不是瞎捣乱嘛！而且呀，这信誉也得杠杠的，不然今天答应得好好的，明天扭头就跑路，这找谁哭去？要求呢，也得明明白白的。
这就跟做菜一样，盐放多少，火候多大，都得有个标准。
首先呢，质量必须得有保障，不能是个半吊子工程啊。
要是最后整出个次品来，那可不行。
然后呢，时间也得抓紧咯，总不能慢悠悠地干，黄花菜都凉了还没完工。
这就跟送快递似的，咱都期待早点儿收到货不是？分包这事啊，还得挑好合作伙伴。
这合作伙伴要是不靠谱，那麻烦可就大了。
就好比你找了个队友，本想着能一起打怪兽，结果他关键时刻掉链子，你说气不气人。
所以啊，得睁大眼找那些靠谱的，有能力的，能一起并肩作战的。
不过呢，这分包也有好处。
就像狼群捕猎一样，大家分工合作，效率高呀！一个人干不了的，可以分给几个人一起干，各自发挥自己的长处。
这样一来，工程就能又快又好地完成啦。
当然咯，这其中也会有一些小麻烦。
比如沟通不畅啦，协调不好啦，这就需要大家多些耐心，多些理解。
就跟两口子过日子一样，哪有不拌嘴的，关键得相互体谅。
总之呢，这技术服务合同分包就像是一场大冒险。
条件和要求就是我们的装备和指南，只有准备好了，才能在这场冒险中玩得开心，玩得尽兴。
咱可得把这事儿整明白了，要不然一不小心掉坑里，那可就得不偿失喽！所以呀，大家在分包的时候，一定要慎重再慎重，选好队友，定好规则，开开心心地把技术服务搞好。
这样才能皆大欢喜嘛，你说是不？好了，今天就先说到这儿啦，下次咱再聊点别的好玩的！。
工程分包新规：2024版合同签订攻略
工程分包新规：2024版合同签订攻略本合同目录一览1. 分包工程概述1.1 分包工程的范围和内容1.2 分包工程的地点和时间1.3 分包工程的质量和标准2. 分包商的选择和评估2.1 分包商的资质要求2.2 分包商的评估和选择流程2.3 分包商的承诺和保证3. 合同条款和条件3.1 合同的有效期和终止3.2 分包工程的价款和支付方式3.3 分包商的责任和义务3.4 发包人的权利和义务4. 工程管理和协调4.1 分包商的管理和协调责任4.2 工程进度的监控和调整4.3 工程质量和安全的控制5. 变更和调整5.1 合同变更的条件和程序5.2 合同调整的方式和范围5.3 变更和调整的费用和时间6. 违约和索赔6.1 分包商的违约行为和责任6.2 发包人的违约行为和责任6.3 索赔的程序和处理方式7. 争议解决7.1 争议的解决方式7.2 仲裁的程序和规则7.3 法院诉讼的选择和地点8. 保密和知识产权保护8.1 保密信息的范围和保密期限8.2 知识产权的保护和使用权9. 合同的生效和终止9.1 合同的签订和生效条件9.2 合同的提前终止和解除条件10. 一般条款和附加条款10.1 一般条款的内容和适用范围10.2 附加条款的制定和变更11. 合同的修改和补充11.1 合同修改的程序和条件11.2 合同补充的内容和方式12. 合同的履行和验收12.1 分包商的履行责任和验收标准12.2 发包人的验收程序和验收结果13. 合同的解除和终止13.1 合同解除的条件和程序13.2 合同终止后的权利和义务处理14. 法律适用和争议解决14.1 合同适用的法律14.2 争议解决的方式和地点第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1 分包工程的范围和内容分包工程包括：（具体列举分包工程的内容和范围，如土建、安装、装修等）1.2 分包工程的地点和时间分包工程位于：（项目地点），预计开始日期为：（项目开始日期），预计结束日期为：（项目结束日期）。
合同法关于工程分包条款
民法典关于工程分包条款第一条定义与解释1. “甲方”指业主或总承包商，负责整个工程的建设和管理。
2. “乙方”指分包商，负责完成甲方指定的分包工程。
3. “分包工程”指甲方委托乙方施工的部分工程。
4. “分包合同”指甲方与乙方就分包工程签订的合同。
第二条分包范围1. 乙方应按照甲方的要求和分包合同约定的范围、标准和期限完成分包工程。
2. 分包工程的具体范围、标准和期限应在分包合同中明确。
第三条分包合同的签订1. 甲乙双方应根据国家有关法律法规和行业标准，签订书面形式的分包合同。
2. 分包合同应包括但不限于工程范围、工程质量、工期要求、合同价款、支付方式、违约责任等条款。
第四条质量保证1. 乙方应保证分包工程的质量符合国家标准和行业标准，满足甲方的质量要求。
2. 乙方应按照甲方的要求进行质量检验，并提供相应的质量检验报告。
第五条工期管理1. 乙方应按照分包合同约定的工期完成分包工程。
2. 如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商解决。
第六条价款支付1. 分包工程的合同价款应根据分包合同的约定执行。
2. 价款支付应按照合同约定的时间和方式进行。
第七条违约责任1. 如一方违反分包合同的任何条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体承担方式应在分包合同中明确。
第八条争议解决1. 甲乙双方在履行分包合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第九条其他事项1. 分包合同的修改和补充应以书面形式进行，并由双方授权代表签字确认。
2. 分包合同的解释权归甲乙双方共同拥有。
第十条生效条件本分包合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。
分包方起诉甲方法律规定(3篇)
第1篇一、引言在建筑行业中，分包合同是一种常见的合作方式。
分包方承担部分工程或劳务，而甲方作为总包方，负责整个项目的管理和协调。
然而，由于合同履行过程中的种种原因，分包方与甲方之间可能会产生纠纷。
本文将探讨分包方起诉甲方的法律依据，并结合具体案例分析，以期为相关法律问题提供参考。
二、分包合同的法律规定1. 《中华人民共和国合同法》《合同法》是规范分包合同关系的基本法律。
根据《合同法》的规定，分包合同是分包方与甲方之间订立的，约定分包方承担部分工程或劳务的合同。
分包合同应当具备以下要件：（1）分包方和甲方具有相应的民事权利能力和民事行为能力；（2）分包合同的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗；（3）分包合同的内容明确、具体，具备可操作性。
2. 《中华人民共和国建筑法》《建筑法》对建筑行业中的分包合同进行了专门规定。
根据《建筑法》的规定，分包合同应当符合以下条件：（1）分包方应当具备相应的资质等级；（2）分包合同的内容不得违反建筑行业的强制性规定；（3）分包合同应当明确分包方的责任和义务。
3. 《中华人民共和国招标投标法》《招标投标法》对建筑项目的招标投标活动进行了规范。
根据《招标投标法》的规定，分包合同应当符合以下条件：（1）分包合同应当经过招标投标程序；（2）分包合同的内容不得违反招标投标法的强制性规定。
三、分包方起诉甲方的法律依据1. 违约责任当甲方未按照分包合同约定履行合同义务时，分包方可以依法要求甲方承担违约责任。
根据《合同法》的规定，甲方未履行合同义务的，应当承担以下违约责任：（1）支付违约金；（2）赔偿损失；（3）继续履行合同。
2. 侵权责任当甲方侵犯分包方的合法权益时，分包方可以依法要求甲方承担侵权责任。
根据《侵权责任法》的规定，甲方侵犯分包方合法权益的，应当承担以下侵权责任：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）赔偿损失。
3. 合同解除当分包合同无法继续履行时，分包方可以依法要求解除合同。
总公司分包分公司合同6篇
总公司分包分公司合同6篇篇1甲方（总公司）：___________________乙方（分公司）：___________________鉴于甲方拥有一定的业务规模和资源优势，乙方具备专业技术和地域优势，双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方分包乙方部分业务事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在业务分包过程中的权利义务关系，保障双方合法权益，促进业务健康发展。
二、分包事项1. 分包内容：甲方将部分业务分包给乙方，具体业务内容详见附件。
2. 分包期限：自合同签订之日起至______年______月______日止。
3. 业务交接：双方应指定专人负责业务交接，确保业务顺利进行。
三、双方权利义务1. 甲方权利与义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定履行义务；（2）甲方应按照合同约定向乙方支付分包费用；（3）甲方应提供必要的支持和协助，确保乙方顺利开展业务。
2. 乙方权利与义务（1）乙方有权获得甲方支付的分包费用；（2）乙方应按照合同约定完成分包业务；（3）乙方应保证业务质量和进度，并及时与甲方沟通。
四、费用结算与支付1. 分包费用：双方应明确分包业务的计费方式、单价、总价等，具体详见附件。
2. 结算方式：双方选择以下第______种方式进行结算。
（1）按项目结算：每个项目完成后进行结算；（2）按月结算：每月底进行本月业务结算；（3）其他方式：___________________。
3. 支付期限：甲方应在结算后______日内完成费用支付。
五、保密条款1. 双方应对涉及本合同的内容和实施过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方应对甲方提供的资料和信息予以保密，未经甲方同意，不得擅自使用或泄露。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定向乙方支付分包费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成分包业务，应按照合同规定承担违约责任，并赔偿甲方损失。
劳务分包合同2024版修订细则
劳务分包合同2024版修订细则本合同目录一览1. 劳务分包合同概述1.1 定义及解释1.2 劳务分包范围1.3 合同主体资格2. 劳务分包工作内容2.1 工作性质2.2 工作量及进度2.3 工作质量标准3. 劳务分包费用及支付3.1 费用计算方式3.2 支付方式及时间3.3 费用调整机制4. 劳务分包工期及进度4.1 合同工期4.2 工程进度计划4.3 工期延误及提前完成5. 劳务分包方的义务与责任5.1 劳务分包方的基本义务5.2 劳务分包方的安全责任5.3 劳务分包方的质量责任6. 发包方的义务与责任6.1 发包方的基本义务6.2 发包方的安全责任6.3 发包方的质量责任7. 合同的变更与解除7.1 合同变更的条件7.2 合同解除的条件7.3 合同变更与解除的后果处理8. 违约责任8.1 劳务分包方的违约责任8.2 发包方的违约责任8.3 违约赔偿金额的计算及支付9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁或诉讼管辖地点9.3 仲裁或诉讼程序10. 合同的生效、终止与解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件11. 保密条款11.1 保密信息的定义及范围11.2 保密责任的期限11.3 保密违约的责任12. 合同的附则12.1 合同的解释权12.2 合同的修改及补充12.3 合同的解除及终止后的事宜13. 合同附件13.1 附件清单13.2 附件的有效性13.3 附件的修改与补充14. 其他条款14.1 不可抗力14.2 税法遵守14.3 法律法规变化对合同的影响第一部分：合同如下：第一条劳务分包合同概述1.1 定义及解释本合同是双方为了明确双方在劳务分包项目中的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致而签订的。
1.2 劳务分包范围劳务分包范围包括但不限于：（1）提供具备相关资质的施工人员；（2）按照发包方的要求完成相应的施工任务；（3）负责施工现场的临时设施搭建及拆除；（4）遵守国家及地方有关施工现场的安全生产、环保、消防等方面的法律法规；（5）负责施工现场的文明施工及环境卫生。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
遇到建筑工程纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>分包合同的合同条件FIDIC编制的《土木工程施工分包合同条件》是与《土木工程施工合同条件》配套使用的分包合同文本。
分包合同条件可用于承包商与其选定的分包商，或与业主选择的指定分包商签订的合同。
分包合同条件的特点是，既要保持与总包合同条件中分包工程部分规定的权利义务约定一致，又要区分负责实施分包工作当事人改变后两个合同之间的差异。
(一)分包工程的合同责任分包工程属于总包合同内承包商对业主承担义务承包范围内的工作，双方在合同中约定相互之间的权利义务，但它又是承包商与分包商签订合同的标的物，分包商仅对承包商承担合同责任。
由于分包工程同时存在于总包、分包两个合同内的特点，承包商又居于两个合同当事人的特殊地位，因此承包商会将总包合同中对分包工程承担的风险合理地转移给分包商。
1.分包工程的合同价格承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同。
分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中指明的价格。
2.分包合同的订立在邀请分包商报价及签定合同时，为了能让分包商合理预计分包工程施工中可能承担的风险，以及分包工程的施工满足总包合同要求顺利进行，应使分包商充分了解在分包合同中应承担的义务。
承包商除了提供分包工程的合同条件、图纸、技术规范和工程量清单外，还应提供总包合同的投标书附录、专用条件的副本及通用条件中任何不同于标准化范本条款规定的细节。
承包商应允许分包商查阅总包合同，或应分包商要求提供一份总包合伺副本。
但以上允许查阅和提供的文件，不包括总包合同中承包商的工程量报价单及报价细节。
因为在总包合同中分包工程的价格是承包商合理预计风险后，在自己的施工组织方案基础上对业主进行的报价，而分包商则应根据对分包合同的理解向承包商报价。
此外，承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任，应收取相应的分包管理费，并非将总包合同中该部分工程的价格都转付给分包商，因此分包合同的价格不一定等于总包合同中所约定的该部分工程价格。
3.划分分包合同责任的基本原则(1)保护承包商的合法权益不受损害。
分包合同条件中包括了以下条款：1)分包商应承担并履行与分包工程有关的总包合同规定承包商的所有义务和责任，保障承包商免于承担由于分包商的违约行为，业主根据总包合同要求承包商负责的损害赔偿或任何第三方的索赔。
如果发生此类情况，承包商可以从应付给分包商的款项中扣除这笔金额，且不排除采用其他方法弥补所受到的损失。
2)不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的指定分包商均不允许与业主有任何私下约定。
3)为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的履约保函。
当工程师颁发缺陷责任证书后的28天内，将保函退还分包商。
4)没有征得承包商同意，分包商不得将任何部分转让或分包出去。
但分包合同条件也明确规定，属于提供劳务和按合同规定标准采购材料的分包行为，可以不经过承包商批准。
(2)保护分包商合法权益的规定：1)任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的费用，均应由承包商给予补偿。
2)承包商应保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿，保障程度应与业主按总包合同保障承包商的程度相类似(但不超过此程度)。
(二)分包合同的管理关系分包工程的施工涉及到两个合同，因此比总包合同的管理复杂。
1.业主对分包合同的管理业主不是分包合同的当事人，对分包合同权利义务如何约定也不参与意见，与分包商没有任何合同关系。
但作为工程项目的投资方和施工合同的当事人，他对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准。
2.工程师对分包合同的管理工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务。
只是依据总包合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权;对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理。
为了准确地区分合同责任，工程师就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包商代表;分包合同内明确规定，分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需得到承包商代表同意才可实施。
3.承包商对分包合同的管理承包商作为两个合同的当事人，不仅对业主承担整个合同工程按预期目标实现的义务，而且对分包工程的实施负有全面管理责任。
承包商需委派代表对分包商的施工进行监督、管理和协调，承担如同总包合同履行过程中工程师的职责。
承包商的管理工作主要通过发布一系列指示来实现。
接到工程师就分包工程发布的指示后，应将其要求列入自己的管理工作内容，并及时以书面确认的形式转发给分包商令他遵照执行。
也可以根据现场的实际情况自主地发布有关的协调、管理指令。
∙监理工程师考试重点知识点与难点（16）/l/jz/701394.html∙公路工程监理合同书范本2018最新专用条款/l/jz/701393.html∙市政工程质量管理体系制度有哪些/l/jz/701392.html∙工程质量事故要负刑事责任吗/l/jz/701391.html∙土石方工程承包协议书（2018最新）范本/l/jz/701390.html∙工程造价企业和个人不得转让资质证书/l/jz/701389.html∙项目融资担保的作用与项目担保人/l/jz/701388.html∙建筑工程基础处理是否可以单独发包/l/jz/701387.html∙我国建筑工程监理面临的问题/l/jz/701386.html∙监理工程师（质量控制）第五章重点解析（4）/l/jz/701385.html∙什么是监理 /l/jz/701384.html∙工程质量标准(2018年)有哪些方面/l/jz/701383.html∙从事建筑活动单位条件/l/jz/701382.html∙我国存在问题的工程质量分类有哪些/l/jz/701381.html∙监理工程师（质量控制）第一章重点解析（5）/l/jz/701380.html∙从疑难案件的审判实践谈对建设工程法律法规及司法解释的准确把握和运用 /l/jz/701379.html∙监理工程师（投资控制）第三章重点解析（3）/l/jz/701378.html∙招标公告应载明哪些内容/l/jz/701377.html∙工程款拨付方式有哪些/l/jz/701376.html∙关于钢材腐蚀的问题/l/jz/701375.html∙承包人行使法定优先权的条件/l/jz/701374.html∙关于回灌水措施的问题/l/jz/701373.html∙2018年监理工程师合同书范本2018最新管理第六章重点（3）/l/jz/701372.html∙关于修订印发（注册监理工程师注册管理工作规程）的通知/l/jz/701371.html∙建筑工程质保金比例是多少/l/jz/701370.html∙监理工程师（质量控制）第三章重点解析（11）/l/jz/701369.html∙望江建筑工程施工许可证/l/jz/701368.html∙工程量清单 /l/jz/701367.html∙书面协调法 /l/jz/701366.html∙监理工程师（质量控制）第三章重点解析（14）/l/jz/701365.html∙砖砌体工程质量要求是什么/l/jz/701364.html∙清理拖欠工程款，法律如何应对/l/jz/701363.html∙监理工程师（质量控制）第四章重点解析（3）/l/jz/701362.html∙监控工程质保期合同中质保金的申请程序是什么/l/jz/701361.html∙施工许可审批2天办结/l/jz/701360.html∙质量保证金监管合同书范本2018最新/l/jz/701359.html∙工程质量保修金比例是怎么规定(2018)的/l/jz/701358.html∙装饰工程验收单对哪些方面验收/l/jz/701357.html∙一起非强制招标的建设工程项目纠纷/l/jz/701356.html∙（建筑法）中对于建筑工程质量管理有哪些规定/l/jz/701355.html∙非法转包的侵权泛滥怎么办/l/jz/701354.html∙桥涵工程承包合同的内容是什么/l/jz/701353.html∙发包人能否将装修工程发包给个人/l/jz/701352.html∙甘肃2018年注册监理工程师资格考试报名条件/l/jz/701351.html∙中华人民共和国安全生产法/l/jz/701350.html∙监理工程师（质量控制）第四章重点解析（2）/l/jz/701349.html∙建设工程规划许可证解析/l/jz/701348.html∙工程质量不合格的后果是什么/l/jz/701347.html∙桥涵工程质量评定标准(2018年)是什么样子的/l/jz/701346.html∙2018年监理工程师（案例分析）（十五）/l/jz/701345.html∙2018年监理工程师合同书范本2018最新管理第二章重点（2）/l/jz/701344.html∙水利工程施工协议模板是什么样子的/l/jz/701343.html∙北京的建筑工程机械租赁业起步较早/l/jz/701342.html∙市政公用工程施工总承包企业资质等级标准/l/jz/701341.html∙防腐保温工程质保期规定(2018)内容/l/jz/701340.html∙关于延长作出水利工程建设监理单位资质等级审批期限的公告/l/jz/701339.html∙建设工程竣工验收不合格的工程价款如何负担/l/jz/701338.html∙大连将启用建筑施工企业专用（劳动合同书范本2018最新书）/l/jz/701337.html∙建设工程劳务分包合同中常见的纠纷和预防/l/jz/701336.html∙2018年广西监理工程师考试报名费用/l/jz/701335.html∙监理工程师的任职条件/l/jz/701334.html∙建筑安装工程承包合同法及有关法律有哪些/l/jz/701333.html∙深圳市建设工程质量监督办法有哪些/l/jz/701332.html∙2018年监理工程师考试辅导答疑（5）/l/jz/701331.html∙邯郸2018年注册监理工程师资格考试报名条件/l/jz/701330.html∙工程造价司法鉴定的特点/l/jz/701329.html∙新设立建筑企业的申报资质程序/l/jz/701328.html∙监理工程师（质量控制）第五章重点解析（6）/l/jz/701327.html∙遇到工程质保金不给怎么办/l/jz/701326.html∙监理工程师（进度控制）第二章重点解析（1）/l/jz/701325.html∙路灯工程质量验收规范主要依据是什么/l/jz/701324.html∙受让在建工程应特别注意的三大问题/l/jz/701323.html∙保证工程质量的重要基础是什么/l/jz/701322.html∙洛南将实行中小学校舍工程质量责任追究制度/l/jz/701321.html∙地基工程质量事故分类标准(2018年)是什么/l/jz/701320.html∙2018年广东省注册监理工程师考试报名费用/l/jz/701319.html∙建筑意外伤害保险费/l/jz/701318.html∙建设工程司法审价的操作程序/l/jz/701317.html∙工程欠款过了时效有哪些后果/l/jz/701316.html∙快速赔付40万元建筑工程意外伤害身故保险金/l/jz/701315.html∙什么是工程造价司法鉴定/l/jz/701314.html∙我国装饰工程质保内容有哪些/l/jz/701313.html∙建筑工程劳务承包合同书范本2018最新/l/jz/701312.html∙2018年监理工程师合同书范本2018最新管理第八章重点（2）/l/jz/701311.html∙产品质量责任与产品责任之区分/l/jz/701310.html∙实施全过程监理的一般工作内容/l/jz/701309.html∙案例分析的公式汇总/l/jz/701308.html∙国土工程质量保证金管理办法的内容是什么/l/jz/701307.html∙监理工程师（投资控制）第一章重点解析（2）/l/jz/701306.html∙扬尘治理不到位不发施工许可证/l/jz/701305.html∙建筑工程机械租赁资深从业人士访谈7问/l/jz/701304.html∙建筑工程施工管理措施编写要点/l/jz/701303.html∙水利工程质量检测单位资格认定程序是什么样的/l/jz/701302.html∙当前高层民用建筑监理工作存在的问题/l/jz/701301.html∙公路工程工期定额 /l/jz/701300.html ∙吊顶施工承包协议书范文2018最新范本/l/jz/701299.html∙建设领域农民工工资支付管理暂行办法/l/jz/701298.html∙建设施工工程合同范本书写格式2018 /l/jz/701297.html∙无锡市建筑业企业资质管理实施意见/l/jz/701296.html∙工程催款函书写格式2018 /l/jz/701295.html。