电气工程合同模板(完整版)_1
电气工程合同模板完整
电气工程合同模板完整一、合同主体甲方（发包方）：公司名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系电话：＿____乙方（承包方）：公司名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系电话：＿____二、工程概况1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、工程内容：详细描述电气工程的范围和具体工作内容，如电力设备安装、线路铺设、控制系统设计与调试等。
三、工程期限1、开工日期：＿____年_____月_____日2、竣工日期：＿____年_____月_____日3、总工期：＿____天四、工程质量和验收标准1、工程质量标准：明确约定工程应符合的质量标准，如国家相关标准、行业规范等。
2、验收标准和程序：详细说明工程验收的条件、方法、流程以及验收人员的组成等。
五、工程价款及支付方式1、工程总价：人民币_____元（大写_____元整）2、支付方式：（1）预付款：合同签订后_____个工作日内，甲方支付工程总价的_____%作为预付款，即人民币_____元。
（2）进度款：根据工程进度，在完成_____%的工程量后，甲方支付工程总价的_____%，即人民币_____元；在完成_____%的工程量后，甲方支付工程总价的_____%，即人民币_____元。
（3）竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后_____个工作日内，甲方支付工程总价的_____%，即人民币_____元。
（4）质保金：预留工程总价的_____%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
六、双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1、有权对工程进度、质量进行监督检查。
2、按合同约定及时支付工程价款。
3、提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
4、协调施工现场与其他施工方的关系。
（二）乙方权利和义务1、按照合同约定的时间和质量要求完成工程。
2、遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
3、负责工程竣工后的质保服务，在质保期内对工程质量问题负责免费维修。
电气工程施工合同范本7篇
电气工程施工合同范本7篇第1篇示例：电气工程施工合同范本甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）乙方（承包方）：__________（以下简称乙方）为明确双方在电气工程施工过程中的权利义务，经甲乙双方协商一致，达成如下施工合同：一、项目概况1. 项目名称：__________2. 项目地点：__________3. 工程内容：本项目为电气工程施工项目，具体包括____________等内容。
4. 工程规模：____________5. 工程周期：从__________年月日至__________年月日。
二、施工标准1. 乙方应按照国家相关标准和规定，确保工程质量符合国家标准，保证工程安全。
2. 乙方在施工过程中应遵守相关安全和环保法规，尽量减少对周边环境的影响。
三、工程价款1. 工程总造价为__________（人民币__________元整）。
2. 工程款项支付方式：分批支付，具体支付比例和时间如下：（1）____%首付款，于合同签订后的____天内支付。
（2）____%中期款，于工程完成过半时支付。
（3）____%尾款，于工程竣工验收合格后支付。
四、材料设备1. 乙方应按照合同约定使用符合国家标准的材料和设备，并对材料设备的供应和质量负责。
2. 如有材料设备需要更换的情况，应经甲方同意后方可更换。
五、安全保障1. 乙方在施工过程中应切实做好安全生产工作，保障施工人员和周围环境的安全。
2. 若因乙方施工造成人员伤亡或财产损失的，乙方应承担相应责任。
六、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行现场验收，经验收合格后方可办理竣工手续。
2. 如发现工程质量存在问题或不符合合同要求的，乙方应负责整改至合格为止。
七、违约责任1. 任何一方违反合同约定，导致对方或其他相关方产生经济损失的，应承担相应的违约责任。
2. 如一方因不可抗力因素导致无法履行合同义务的，可凭相关证明免除违约责任。
八、法律适用1. 本合同适用中华人民共和国法律。
电气工程合同标准版
电气工程合同标准版电气工程合同标准版（精选篇1）发包方：_________承包方：_________根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理的规定，为保证工程质量，加快工程建设进度，本着平等和公平的原则，经甲、乙双方协商，签订本合同，以资共同遵守。
一、合同签订单位：发包方：_________ (简称甲方)承包方：_________ (简称乙方)二、工程名称：_________三、工程地点：_________四、工程建设规模：10KV配电工程五、工程合同承包范围：本工程施工图预算书中所列项目内容的工程物资采购和施工。
六、工程合同承包内容：1、工程安装：10KV配电变压器安装、调试及送电;高压电缆预埋，包括电缆管道敷设以及电缆敷设。
2、工程物资：工程合同承包范围内的工程设备和线缆等工程物资按照国家电网电力行业相关标准，由乙方进行采购。
3、土建施工：红线范围内。
七、工程建设工期：甲方施工场地具备进场施工条件后_________天内完成工程施工，工程完工且具备送电条件后_________日内完成工程送电。
八、工程承包方式：按照甲、乙双方共同商定的费用和工程合同承包范围内的内容由乙方包工包料，包费用的大包干方式。
九、工程合同价款：包干费用为：_________万元整(￥_________万元整)十、合同价款支付：合同签订后3天内，甲方向乙方支付至工程合同价款(小写：￥_________万元整,大写：_________万元整)作为工程预付款。
主设备运至施工现场后3天内甲方向乙方支付工程合同价款(小写：￥_________万元整,大写：_________万元整)。
工程完工验收合格后3天内，甲方向乙方一次性支付工程合同价款余款(小写：￥_________万元整,大写：_________万元整)。
十一、合同价款支付方式：转账十二、双方责任：1、工程验收：(1)验收组织方式：由乙方提出工程验收申请，甲方组织相关人员到施工现场与乙方共同进行工程竣工验收。
电气工程合同正式版范本5篇
电气工程合同正式版范本5篇篇1电气工程合同协议书甲方（委托方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担电气工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX电气工程2. 工程地点：XXXX3. 承包范围：本次电气工程包括但不限于以下内容：（1）配电系统的安装与调试；（2）照明系统的设计、安装与调试；（3）防雷接地系统的设计与施工；（4）电气设备及材料的采购与供应；（5）其他未列举但属于电气工程范畴的内容。
4. 承包方式：乙方包工包料，即乙方负责所有材料的采购与供应，以及所有施工工作。
5. 施工期限：本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
如遇特殊情况，经甲方同意，可适当延长。
二、甲方权利与义务1. 甲方应向乙方提供必要的施工条件，包括施工图纸、技术要求等。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方工程款。
3. 甲方应协调其他专业与乙方的配合工作，确保电气工程的顺利进行。
4. 甲方有权对乙方的施工质量、进度等进行监督，并提出合理意见。
5. 甲方应承担因自身原因导致的变更、延期等责任。
三、乙方权利与义务1. 乙方应按照合同约定完成电气工程的施工任务。
2. 乙方应确保施工质量符合相关标准，并承担因施工质量问题导致的返工、维修等责任。
3. 乙方应按照施工进度计划进行施工，确保按时完成施工任务。
4. 乙方应与其他专业密切配合，确保电气工程的整体效果。
5. 乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，并承担因甲方原因导致的变更、延期等责任。
四、合同价款与支付方式1. 本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX），包括所有材料的采购与供应、所有施工工作等费用。
2. 甲方应按照以下方式支付乙方工程款：（1）本合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方完成配电系统的安装与调试后，甲方支付乙方合同总价的XX%；（3）乙方完成照明系统的设计、安装与调试后，甲方支付乙方合同总价的XX%；（4）乙方完成防雷接地系统的设计与施工后，甲方支付乙方合同总价的XX%；（5）乙方完成所有施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的剩余部分。
电气工程施工承包合同范本3篇
电气工程施工承包合同范本3篇篇1电气工程施工承包合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了规范电气工程施工的过程，明确双方的责任和权利，特订立本合同并共同遵守。
一、项目概况1. 项目名称：电气工程施工2. 项目地址：3. 项目规模：4. 项目工期：5. 项目费用：6. 工程内容：包括但不限于供电系统、照明系统、动力配电系统等。
二、合同标的1. 甲方要求乙方按照合同规定完成电气工程施工任务，确保工程质量和安全。
2. 乙方承诺按照甲方的要求、图纸和技术标准进行施工，保证工程质量。
3. 乙方应配备足够的工程人员和专业设备，保证施工进度。
三、付款方式1. 项目费用总额为（具体金额），分期支付，具体款项和支付比例如下：（1）合同签订后，乙方应支付工程总额的30%作为预付款；（2）工程完成50%时，乙方应支付工程总额的40%；（3）工程验收合格后，乙方应支付工程总额的30%。
四、工期安排1. 项目工期为（具体时间），乙方应按照约定时间完成工程安排。
2. 如果因乙方原因导致工程延期，乙方应承担延期责任并补偿甲方的损失。
五、质量保证1. 乙方承诺施工过程中严格按照国家标准和技术要求执行，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的质量保修服务，保修期限为（具体天数）。
六、安全责任1. 乙方应加强施工现场的安全防护工作，确保工程安全顺利进行。
2. 如果发生安全事故，乙方应承担全部责任并赔偿甲方的损失。
七、变更和解决纠纷1. 如果因为工程变更需要调整合同内容，双方应协商一致后签订补充协议。
2. 如发生纠纷，双方应友好协商解决，无法协商解决的，提交仲裁机构处理。
八、其他约定1. 本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：以上为电气工程施工承包合同范本，双方应认真履行合同规定，确保工程顺利进行并达到预期效果。
电气工程合同范本（精选5篇）
电气工程合同范本（精选5篇）电气工程篇1发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程合同管理办法》甲方将工程的分项工程承包给乙方。
甲乙双方经协商达成如下协议，并共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：3、承包范围：4、开竣工时间：5、合同价款：二、工程费用按建筑面积计算：元/每平米，即：元平米= 元。
三、付款方式：甲方必须每月给乙方支付工程进度款，主体封顶时，甲方应向乙方支付50%的工程款，电气安装，调试完毕后甲方向乙方付清全部工程款(保修金除外)。
四、双方责任：(一)、甲方责任1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督管理并组织工程竣工验收。
2、根据工程进度向乙方拨付工程进度款，因甲方单位迟延或不能足额拨付工程进度款时，所造成的一切损失由甲方全部承担。
(二)、乙方责任1、乙方全面履行与甲方签订合同所约定的各项条款。
2、遵守工程施工及本合同的各项及技术安全操作规程，严格按图纸规范要求施工，施工中的图纸变更需要经甲方同意联系设计人员签字认可后方可进行施工，图纸变更所增加的费用甲方应向乙方支付。
3、随时接受甲方及监理、建设单位的质量、安全、治安人员的监督检查。
执行施工现场安全保卫等规章制度，搞好现场文明施工。
4、乙方必须按照合同约定，保证工程进度和安全生产。
五、工程保修本合同预留总造价%的保修款。
待甲方合约约定的保修期满后支付保修款。
六、违约责任1、甲乙双方发生争议，双方协商解决。
无法解决的，任何一方可直接向人民法院起诉。
2、由于非甲方原因，致使合同不能或全面履行，不构成甲方违约。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决或另行签订协议。
4、施工现场分项管理需细则作为合同附件，必须严格遵守。
5、本合同自双方签订盖章之日起生效。
6、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
七、其他事项：本合同不包括电气安装所用的一切材料费用和外网工程，也不包括电视、电话、综合布线的安装。
如施工过程中出现变更或者涉及图纸以外的安装甲方必须给乙方支付变更费用。
电气工程施工合同范本6篇
电气工程施工合同范本6篇篇1电气工程施工合同范本甲方（甲方单位全称）：_________（以下简称甲方）法定代表人（负责人）：_________联系地址：_________电话：_________乙方（乙方单位全称）：_________（以下简称乙方）法定代表人（负责人）：_________联系地址：_________电话：_________鉴于乙方具备从事电气工程施工的资质和能力，甲方拟委托乙方负责本项目的电气工程施工，并达成如下合同：一、项目名称和地址本合同的项目名称为________，施工地点为__________。
二、项目内容和范围1. 本项目的电气工程范围包括但不限于：（1）XXX；（2）XXX；（3）XXX。
2. 相关技术要求和标准：（1）电气设备的选择、安装要符合国家相关标准和规定；（2）工程施工过程中需要遵守相关安全规范和标准；（3）遵守现场卫生环保规定，保证施工场所的整洁和环境保护。
三、施工进度和期限1. 施工工期为__________，工期的计算方式为__________，如有延误需提前告知甲方并经甲方同意。
2. 施工进度安排应与工程的整体计划相适应，确保按期竣工。
四、合同价款及支付方式1. 本项目总合同价款为______元，支付方式为（大写）：______________。
2. 甲方将根据工程实际完成情况分阶段支付合同价款，支付比例为：__________。
五、质量保证1. 乙方承诺保证工程的质量符合相关标准和要求，确保工程安全可靠。
2. 工程造成的一切质量问题，乙方将负责修复，直至符合合同要求为止。
六、保证金1. 乙方应在签订合同后15个工作日内向甲方交付______元作为保证金，保证金应作为合同履行期间的信用保证，乙方不得以保证金作为合价凭据。
七、合同变更在工程实施过程中，如有对合同的任何修改或变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。
变更后的条款应与原合同具有同等法律效力。
电气工程施工合同范本6篇
电气工程施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电气工程施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________乙方（承包方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________鉴于甲方拟委托乙方承担电气工程施工任务，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方达成如下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为______________电气工程施工。
第二条项目内容1. 甲方委托乙方负责本合同约定的电气工程施工任务，具体包括但不限于设计、采购、施工、调试等工作。
2. 施工地点：______________3. 施工范围：______________第三条工程价款及付款方式1. 本工程总价款为______________万元（大写：______________元整）。
2. 价款支付方式：（1）工程全面验收合格后，乙方应向甲方提供工程竣工报告及结算单，甲方在收到结算单后应于7个工作日内支付工程款项。
（2）若工程有分期支付约定，按照实际工程进度，乙方应向甲方提供相应阶段工程的竣工报告及结算单，甲方应在收到结算单后的7个工作日内支付相应款项。
3. 外币结算：如以外币结算，应按照中国人民银行外汇管理规定执行。
第四条材料采购及保证1. 乙方负责对所需材料的采购工作，应保证所选材料符合国家相关标准和规定。
2. 如因材料质量问题导致工程质量问题，乙方应承担全责，包括材料更换、重新施工等费用，甲方有权要求相应赔偿。
第五条施工周期1. 本合同约定的工程施工周期为______________个自然日，具体按照工程实际进度执行。
2. 若乙方因自身原因导致施工周期延长，应承担因此而产生的相关费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-3469-70
电气工程合同模板(完整
版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
电气工程合同模板(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程合同管理办法》甲方将工程的分项工程承包给乙方。
甲乙双方经协商达成如下协议，并共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程内容：
3、承包范围：
4、开竣工时间：
5、合同价款：
二、工程费用
按建筑面积计算：元/每平米，即：元×平米= 元。
三、付款方式：
甲方必须每月给乙方支付工程进度款，主体封顶时，甲方应向乙方支付50%的工程款，电气安装，调试完毕后甲方向乙方付清全部工程款(保修金除外)。
四、双方责任：
(一)、甲方责任
1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督管理并组织工程竣工验收。
2、根据工程进度向乙方拨付工程进度款，因甲方单位迟延或不能足额拨付工程进度款时，所造成的一切损失由甲方全部承担。
(二)、乙方责任
1、乙方全面履行与甲方签订合同所约定的各项条款。
2、遵守工程施工及本合同的各项规章制度及技术安全操作规程，严格按图纸规范要求施工，施工中的图纸变更需要经甲方同意联系设计人员签字认可后方可进行施工，图纸变更所增加的费用甲方应向乙方支
付。
3、随时接受甲方及监理、建设单位的质量、安全、治安人员的监督检查。
执行施工现场安全保卫等规章制度，搞好现场文明施工。
4、乙方必须按照合同约定，保证工程进度和安全生产。
五、工程保修
本合同预留总造价 %的保修款。
待甲方合约约定的保修期满后支付保修款。
六、违约责任
1、甲乙双方发生争议，双方协商解决。
无法解决的，任何一方可直接向人民法院起诉。
2、由于非甲方原因，致使合同不能或全面履行，不构成甲方违约。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决或另行签订协议。
4、施工现场分项管理需细则作为合同附件，必须严格遵守。
5、本合同自双方签订盖章之日起生效。
6、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
七、其他事项：
本合同不包括电气安装所用的一切材料费用和外网工程，也不包括电视、电话、综合布线的安装。
如施工过程中出现变更或者涉及图纸以外的安装甲方必须给乙方支付变更费用。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____
_____年____月____日_____年____月____日
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。