建筑施工质量罚款通知单
建筑工程罚款通知单范本[1]范文精简处理
![建筑工程罚款通知单范本[1]范文精简处理](https://img.taocdn.com/s3/m/81df33506d175f0e7cd184254b35eefdc8d315c2.png)
建筑工程罚款通知单范本
建筑工程罚款通知单范本
通知单编号： [通知单编号]
尊敬的建筑工程施工单位：
根据《建筑法》及相关法规的相关规定，您单位在进行建筑工程施工过程中存在以下问题：
1. 未按照规定取得建筑工程施工许可证；
2. 未按照规定委托监理单位进行监理；
3. 擅自更改建筑工程施工图纸；
4. 未按照规定使用优质建筑材料。
以上问题严重违反了建筑工程施工的相关法律法规，给工程质量和安全带来了严重的隐患。
根据《建筑工程质量管理条例》及相关规定，我们决定对您单位进行罚款。
根据罚款标准和相关法规，具体罚款金额如下：
1. 未取得建筑工程施工许可证：罚款金额为工程造价的10%，即[具体金额]。
2. 未委托监理单位进行监理：罚款金额为工程造价的5%，即[具体金额]。
3. 擅自更改建筑工程施工图纸：罚款金额为工程造价的20%，即[具体金额]。
4. 未使用优质建筑材料：罚款金额为工程造价的15%，即[具体金额]。
总计罚款金额为[具体金额]，您单位需要在收到本通知之日起十五个工作日内，将罚款金额缴纳到[指定账户]。
请注意，逾期不缴纳的，我们将采取进一步法律措施。
，您单位还需立即整改相关问题，并在五个工作日内向我们提交整改报告和整改方案。
整改后，我们将组织专业人员进行验收，验收合格后可解除罚款处罚。
请您严肃对待此次通知，尽快缴纳罚款并整改问题，以免影响您单位的信誉和声誉。
如有任何疑问，请联系我们。
特此通知。
建筑发展监管部门。
施工现场罚款单模板-法律类
施工现场罚款单模板－法律类甲方：＿___________________________乙方：＿___________________________鉴于甲乙双方在施工过程中为确保工程质量和安全规范执行特制定本罚款单模板以明确双方权利义务现根据实际情况开具罚款单如下：1、违规行为描述11 施工现场未按照规定设置安全警示标志111 工人未佩戴安全帽及防护装备进入作业区域112 机械设备操作不当造成安全隐患113 未经许可擅自改变施工方案影响工程质量114 擅自占用消防通道堆放材料115 未按时清理施工现场导致环境脏乱差116 无证上岗或证书过期人员参与关键工序作业117 未按规定时间提交工程进度报告118 施工噪音超出允许标准扰民119 未按合同约定采购合格建筑材料2、处罚依据21 国家相关法律法规及地方性规章制度211 双方签订之《建设工程施工合同》中关于质量安全管理条款212 行业标准及企业内部管理规定3、罚款金额31 根据违规情节轻重处以人民币若干元罚款311 对于多次重复发生的同一类问题加倍处罚312 若因此给甲方造成经济损失需承担相应赔偿责任4、缴纳方式及时限41 自收到本通知之日起五个工作日内将罚款汇入指定账户411 逾期未缴纳者每日按应缴总额百分之五加收滞纳金直至结清为止5、异议处理程序51 如对本罚款决定有异议应在接到通知书后三个工作日内书面向项目监理单位提出复核申请511 监理单位收到书面材料后组织专家小组进行调查核实并于七个工作日内给出最终裁定512 对于不服从管理屡教不改者除经济处罚外还将视情况采取停工整顿等措施6、其他事项61 本罚款单自送达之日起生效611 双方应严格遵守各项规定共同维护良好的施工秩序612 本协议一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力签字栏：甲方代表签字：日期：乙方代表签字：日期：。
工程施工中罚款单
工程施工中罚款单
尊敬的施工方：
根据合同规定，我方发现您在工程施工中存在以下违约行为，故对您进行如下罚款：
1. 迟延交工
根据合同约定，工程应在XX年XX月XX日完成交付，但您延迟交工至XX年XX月XX日，违约时间为XX天。
根据合同规定，每天延迟交工将按合同总价的5%计算罚款，故对您
处以迟延交工罚款为XX%的罚款金额。
2. 施工质量不合格
我方发现您在工程施工中存在以下质量问题：XX处结构存在裂缝，XX处防水处理不到位，XX处管道漏水等。
根据合同约定，一旦发现工程质量不合格，将对您进行罚款。
综合考
虑各项问题，对您处以施工质量不合格罚款为XX%的罚款金额。
3. 施工现场违规
我方发现您在施工现场存在以下违规行为：XX处违规搭建临时设施，XX处占用道路未经
审批，XX处施工污染环境等。
根据合同约定，施工方需遵守相关法律法规和规范，否则
将被罚款。
根据违规行为情况，对您处以施工现场违规罚款为XX%的罚款金额。
以上罚款合计为XX元，您需在收到本罚款单后XX日内将罚款金额支付到我方指定账户。
若逾期未支付，将按合同规定采取进一步措施。
同时，希望您严格遵守合同规定，避免再
次发生违约行为。
特此通知。
XX工程建设有限公司
日期：XX年XX月XX日。
建筑工程施工质量违规处罚通知书
建筑工程施工质量违规处罚通知书尊敬的施工单位：根据我公司对你方承担的建筑工程施工项目进行的质量检查，发现了您方所属项目存在以下违规行为：1. 施工人员操作不规范：我们的检查人员在现场发现，贵单位的施工人员在进行相关作业时，操作不规范，违反了施工操作规程。
这种违规行为严重危害了工程质量，对施工项目造成了巨大风险。
2. 施工材料不符合要求：贵单位在施工工地上使用的部分材料与施工图纸所要求的规格不符，存在严重的差异。
这种违规行为违反了相关建筑施工规范和质量标准，影响了工程的整体质量，并对工程的安全性产生了隐患。
3. 施工工艺不达标：在施工过程中，贵单位采用了一些不符合行业标准的施工工艺方法，导致工程质量下降。
这种违规行为不仅对工程的安全性和可持续性造成了危害，还影响了整个工程的使用寿命。
基于以上发现，我公司决定对贵单位进行以下处罚措施：1. 罚款：根据贵单位违规行为的严重程度和对工程质量的影响，我公司决定对贵单位进行罚款。
具体罚款金额将在本通知书正式发出后的五个工作日内通知贵单位。
2. 返工要求：为了保证工程质量，我公司要求贵单位对违规施工部分进行重新施工。
贵单位需要配合相关部门进行整改，确保施工符合规范和质量要求。
3. 停工整顿：根据违规行为的严重程度，我公司有权决定对贵单位的施工工地进行停工整顿。
停工期间，贵单位需进行整改，并承担由于工期延误所带来的一切责任和损失。
请贵单位于本通知书发出后的三个工作日内，书面回复我公司是否接受以上处罚决定，并在回复函中说明具体整改方案和工期计划。
如贵单位对处罚决定有异议，可在接到本通知书后的五个工作日内，向我公司提出书面申诉，并提供相关证据和材料。
如果贵单位在规定时间内未能回复或履行处罚决定，我公司将采取进一步的法律措施对贵单位进行惩罚，并追究相关责任人的法律责任。
希望贵单位能认真对待本次通知书，积极配合整改工作，确保施工质量达标。
同时，贵单位需加强对施工人员的培训和监督，提高质量意识，规范操作行为，以避免类似违规行为再次发生。
建筑工程罚款通知单范本
建筑工程罚款通知单范本
建筑工程罚款通知单范本
通知单编号：--X
尊敬的建筑工程施工方：
根据相关法律法规和合同约定，我方对您参与的建筑工程项目
进行了全面的审查和检查。
经核实，发现您在施工过程中存在以下
违规行为：
1. 未按照工程图纸和设计要求进行施工，造成工程质量不达标；
2. 未按照规定时间完成工程，导致工程进度严重滞后；
3. 擅自改变工程施工方案，未经合同方面同意；
4. 未按照相关法规进行安全生产措施，存在安全隐患。
根据以上违规行为，我方决定对您进行如下罚款处理：
1. 对于未按照工程图纸和设计要求进行施工的行为，罚款金额为人民币X元；
2. 对于未按照规定时间完成工程的行为，罚款金额为人民币X 元；
3. 对于擅自改变工程施工方案的行为，罚款金额为人民币X元；
4. 对于未按照相关法规进行安全生产措施的行为，罚款金额为人民币X元。
总计罚款金额为人民币X元。
请您在收到本通知后的7个工作日内，将以上罚款金额支付至我方指定账户。
对于未按时支付罚款的，我方将采取进一步的法律措施，追究您的法律责任。
，我方要求您立即整改以上违规行为，确保施工工程按照合同约定和相关法规要求进行，确保施工质量和工期。
如有任何疑问，请及时与我方联系。
特此通知。
建筑工程监管部门。
建筑工程罚款通知单
建筑工程罚款通知单建筑工程罚款通知单[TOC]1. 引言根据《建设工程质量管理条例》和《建筑施工安全生产管理规定》，我们在对贵公司进行建筑工程质量和安全生产监管时发现了以下问题：建筑工程施工过程中存在质量缺陷；工地安全措施不到位，存在安全隐患。
根据相关法律法规的规定，我局决定对贵公司处以罚款。
2. 罚款依据2.1 建筑工程质量问题根据第三条第一款、第五条第一款、第十条第一款和第十一条第一款的规定，贵公司在进行建筑工程施工过程中存在以下质量问题：1. 墙面涂料存在起鼓、开裂等问题，不符合相关质量标准要求；2. 地板铺设不平整，存在高低落差大的问题；3. 管道连接处存在渗漏问题，影响使用安全和卫生。
根据《建设工程质量管理条例》第十六条第二款和第十七条第一款的规定，对于存在上述质量问题的建筑工程，我们决定对贵公司进行罚款，并要求贵公司在接到通知之日起的五日内整改。
2.2 建筑工程安全问题根据第三十二条第一款和第三十三条第一款的规定，贵公司在进行建筑工程施工过程中存在以下安全问题：1. 未设置有效的临时施工围挡，导致施工现场存在外人闯入的隐患；2. 操作人员未佩戴安全帽，存在安全事故的隐患。
根据《建筑施工安全生产管理规定》第五十一条和第五十二条的规定，对于存在上述安全问题的建筑工程，我们决定对贵公司进行罚款，并要求贵公司在接到通知之日起的五日内整改。
3. 罚款金额根据《建设工程质量管理条例》第十六条第三款的规定，对于存在质量问题的建筑工程，我们决定对贵公司处以罚款的形式。
罚款金额将根据实际质量缺陷的严重程度进行测定。
根据《建筑施工安全生产管理规定》第五十二条的规定，对于存在安全问题的建筑工程，我们同样决定对贵公司处以罚款的形式。
具体罚款金额和整改要求将在下面进行说明。
4. 罚款金额和整改要求4.1 建筑工程质量问题罚款金额和整改要求针对上述存在的建筑工程质量问题，贵公司被罚款金额如下：1. 墙面涂料存在起鼓、开裂等问题，罚款10000元，并要求贵公司在五日内整改；2. 地板铺设不平整，罚款8000元，并要求贵公司在五日内整改；3. 管道连接处存在渗漏问题，罚款12000元，并要求贵公司在五日内整改。
工程施工罚款通知单
工程施工罚款通知单
尊敬的施工单位：
根据《建筑工程施工安全管理条例》和相关法律法规的规定，我方巡查了贵单位在建工程现场，发现了以下违规行为：
1. 未按要求设置安全警示标识，存在安全隐患；
2. 违反作业规程，存在安全操作不规范的情况；
3. 施工现场堆放材料不符合规定，存在安全隐患；
4. 没有及时清理施工现场，存在维护环境卫生的问题；
5. 使用劣质材料或者未经验收合格的材料，存在质量安全隐患。
以上问题严重影响了工程进度和质量，也存在较大的安全隐患，根据相关规定，我方决定对贵单位进行罚款处罚，具体罚款事宜如下：
1. 安全警示标识设置不符合要求，罚款金额1000元；
2. 安全操作不规范，罚款金额2000元；
3. 施工现场材料摆放不规范，罚款金额1500元；
4. 施工现场环境卫生不良，罚款金额800元；
5. 使用劣质材料或未验收合格材料，罚款金额2500元。
合计罚款总额为7800元。
请贵单位务必在3个工作日内将罚款金额汇入我方指定账户，并配合整改以上问题，确保施工现场的安全和质量，以免造成更大的损失。
如果对以上罚款事宜有异议，可在收到通知之日起7个工作日内向我方提出书面申诉。
如逾期未提出异议，我方将视为贵单位认可以上罚款结果。
特此通知。
此致
施工单位：__________________
日期：_______________________
联系方式：__________________。
建筑工程公司项目罚款通知单
建造工程公司项目罚款通知单【建造工程公司项目罚款通知单】恭敬的XXXX公司：鉴于您公司在本次建造工程项目中存在以下问题，根据合同约定，我方决定对您公司进行罚款处理，并告知具体罚款细则如下：一、项目违约行为您公司在本次建造工程项目中违反了以下约定：1. 工期延误：根据合同规定，项目工期为XXX天，但您公司未能在约定时间内完成工程进度，导致项目工期延误X天。
2. 施工质量不合格：您公司所完成的施工工程存在以下质量问题：（紧接着具体描述）3. 违反安全规定：您公司在施工过程中违反了相关安全规定，存在以下安全隐患：（紧接着具体描述）4. 其他违约行为：根据合同相关条款，您公司还存在以下其他违约行为：（紧接着具体描述）二、罚款金额计算说明根据合同约定，针对以上违约行为，我方决定对您公司进行罚款处理。
具体罚款金额计算如下：1. 工期延误罚款：根据合同约定，每延误一天罚款金额为X元，因工期延误共罚款X天，合计罚款金额为X元。
2. 施工质量不合格罚款：根据合同约定，每项质量问题罚款金额为X元，经鉴定确认共发现X项问题，合计罚款金额为X元。
3. 违反安全规定罚款：根据合同约定，每一个安全隐患罚款金额为X元，经检查确认共存在X个安全隐患，合计罚款金额为X元。
4. 其他违约行为罚款：根据合同约定，对于其他违约行为罚款金额为X元，具体违约行为罚款金额为X元。
根据以上计算，合计对您公司罚款金额为X元。
三、罚款支付方式和期限您公司应于收到本通知之日起X日内，将罚款金额支付至我方指定账户。
逾期未支付的，我方将采取法律手段追讨责任，并向相关部门举报您公司的不良行为。
四、附件本通知涉及的附件包括但不限于以下内容：1. 建造工程项目合同2. 工期计划表3. 施工质量检验报告4. 安全检查记录5. 其他相关证据材料五、法律名词及注释1. 违约行为：指合同一方未按照合同约定的条款履行义务或者履行不符合约定标准的行为。
2. 工期延误：指建设项目工程进度延误，未能按照合同约定的时间完成工程建设。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑施工质量罚款通知单
根据《建设项目质量管理条例》的规定，为了维护建筑产业的
质量标准，特向贵公司发出建筑施工质量罚款通知。
被罚单位信息
- 单位名称：[贵公司名称]
- 注册地址：[贵公司注册地址]
- 联系[负责人联系电话]
违规情况
根据我们的检查报告和相关证据，贵公司在以下方面存在严重
的违规行为：
1. 施工过程中，未按照建设项目质量管理要求进行操作，导致
施工质量不达标。
2. 未及时修复施工中产生的缺陷和损坏，严重影响了工程质量。
3. 未按照设计要求和施工方案进行操作，导致工程结构存在安
全隐患。
以上违规行为严重违反了建筑施工质量管理的相关法规和标准，给建筑质量和工程安全造成了严重影响。
罚款决定
根据相关法规，决定对贵公司作出以下罚款决定：
1. 罚款金额：[具体罚款金额]
2. 缴纳方式：请在收到本通知后的15个工作日内，将罚款金
额汇款至以下账号：
银行名称：[收款银行名称]
账户名称：[收款账户名称]
账户号码：[收款账号]
请贵公司务必按时缴纳罚款，逾期未缴将依法采取进一步的法
律措施。
同时，贵公司还需承担由此违规行为引发的其他法律责任。
合规要求
为了避免再次发生类似的违规行为，贵公司需做出以下合规要求的整改：
1. 严格按照建设项目质量管理要求进行施工作业，确保施工质量符合标准和规范。
2. 及时修复施工中出现的缺陷和损坏，确保工程质量完好。
3. 严格按照设计要求和施工方案进行操作，确保工程结构的安全性。
请贵公司认真履行合规要求，并在整改后提供相关证明文件，以确保贵公司的施工质量达到相关标准和法规的要求。
如对本罚款决定有任何异议，贵公司可以在收到通知之日起15个工作日内提出书面申诉。
申诉期限过后，将不再受理相关异议。
谢谢贵公司的合作与配合！
[通知单位名称] [通知日期]。