中国工商银行房地产开发合同通用版
工商房子合同范本
工商房子合同范本甲方（卖方）：姓名：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（买方）：姓名：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拥有一处工商用途的房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况房屋地址：____________________房屋面积：____________________房屋结构：____________________二、房屋价款及支付方式1. 经双方协商一致，该房屋的总价款为人民币______元（大写：____________元整）。
2. 乙方应于______年______月______日前支付购房定金人民币______元（大写：____________元整）。
3. 剩余房款的支付方式为：____________________。
三、房屋交付1. 甲方应于______年______月______日前将房屋交付给乙方。
2. 交付时房屋应具备的条件：____________________。
四、产权过户及相关费用1. 双方应在房屋交付后______日内共同前往相关部门办理产权过户手续。
2. 办理产权过户手续所需费用由______方承担。
五、违约责任1. 若甲方违反本合同约定，未能按时交付房屋或办理产权过户手续，应向乙方支付违约金人民币______元（大写：____________元整）。
2. 若乙方违反本合同约定，未能按时支付房款，应向甲方支付违约金人民币______元（大写：____________元整）。
六、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
中国工商银行房地产开发合同示范文本
中国工商银行房地产开发合同示范文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月中国工商银行房地产开发合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
立合同单位：_____________(以下简称甲方)_____________(以下简称乙方)为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。
一、项目内容及规模________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元(其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元)。
投入资金规模________万元，甲方出资________万元。
预收款________万元，乙方出资________万元。
三、合作方式________________________四、各方责任甲方：_____________乙方：_____________经营方式：________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。
资金的偿还按如下时间及金额执行________，最后一次还款时，费随本清。
六、财务管理1.成本核算范围：_________2.决算编制：_____________3.财产清偿：_____________七、利润分配：___________八、违约责任：___________九、其他1.该项目资金在________行开户管理，双方确认________行有权监督资金使用。
银行房地产开发合同7篇
银行房地产开发合同7篇篇1甲方（银行）：__________乙方（开发商）：__________鉴于甲方具备提供房地产开发融资服务的资质和能力，乙方已取得某房地产项目的开发权利，为共同促进项目开发及双方互利共赢，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、合同宗旨双方本着平等互利、合作共赢的原则，通过本次合作，共同推进房地产开发项目的顺利进行，实现双方共同发展。
二、合作事项1. 甲方为乙方提供房地产开发项目的融资服务，包括项目贷款、流动资金贷款等金融服务。
2. 乙方负责房地产项目的开发、建设、销售等全部工作，确保项目按照约定进度进行。
三、项目概况1. 项目名称：__________2. 项目地点：__________3. 项目规模：__________4. 项目开发周期：预计自合同签订之日起______年内完成。
四、融资服务条款1. 甲方将根据乙方的需求及项目进展情况提供融资服务，具体贷款额度、利率、期限等条款将根据实际协商确定。
2. 乙方应按照约定用途使用贷款资金，确保资金专款专用。
3. 乙方应按时偿还贷款本息，如未能按时偿还，甲方有权采取法律手段进行催收。
五、项目开发条款1. 乙方应制定详细的项目开发计划，确保项目按照约定进度进行。
2. 乙方应确保项目质量，遵守相关法律法规及规范标准。
3. 乙方应及时向甲方汇报项目进展情况，如遇到重大问题应及时沟通。
六、销售条款1. 乙方负责项目的销售事宜，应按照约定完成销售目标。
2. 乙方应遵守相关法律法规及规范标准，确保销售过程的合法性和公平性。
3. 双方应按照约定分配销售收益。
七、保密条款1. 双方应对涉及本次合作的所有商业秘密进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密信息包括但不限于项目资料、融资方案、销售策略等。
八、违约责任1. 如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
银行房地产开发合同8篇
银行房地产开发合同8篇篇1甲方（银行）：__________乙方（开发商）：__________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就甲方对乙方进行房地产开发项目提供资金支持事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目中的合作关系，约定双方的权利和义务，保障项目顺利进行并实现双赢。
二、合作事项及内容1. 甲方同意向乙方提供房地产开发项目贷款，贷款金额、期限、利率等条款按照双方签署的贷款协议执行。
2. 乙方应按照约定使用贷款，并负责项目的开发、建设、运营等全部事宜。
3. 乙方应确保项目的合法性和合规性，遵守国家相关法律法规和政策。
4. 双方共同确定项目的开发计划、预算及风险管理措施，确保项目按计划进行并实现预定目标。
5. 乙方应按照约定向甲方提供项目的进展报告、财务报表等资料。
三、甲方权利与义务1. 甲方有权按照约定向乙方提供贷款，并监督贷款的使用情况。
2. 甲方有权参与项目的风险管理，确保贷款的安全。
3. 甲方应按照约定及时向乙方提供贷款，确保项目的顺利进行。
4. 甲方应遵守国家相关法律法规和政策，保护乙方的合法权益。
四、乙方权利与义务1. 乙方有权使用甲方提供的贷款进行项目开发。
2. 乙方应按时向甲方偿还贷款，并支付约定的利息。
3. 乙方应确保项目的质量和安全，并承担因项目质量问题导致的全部责任。
4. 乙方应按照约定向甲方提供项目的相关资料，确保甲方对项目的了解和监督。
5. 乙方应遵守国家相关法律法规和政策，保护甲方的合法权益。
五、违约责任和解决方案1. 若乙方未按照约定使用贷款或未按时偿还贷款，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付相应的违约金。
2. 若因乙方的违法行为或过失导致项目无法继续，甲方有权要求乙方承担全部损失。
3. 若双方在执行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、合同的变更和解除本合同一经签署，即具有法律效力，双方均应严格履行。
工商银行房地产开发合同
工商银行房地产开发合同甲方（出卖人）：工商银行乙方（买受人）：（请在此填写您的姓名）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况甲方开发的商品房位于（请在此处填写项目地址），项目名称：（请在此处填写项目名称）。
该房屋户型为（请在此处填写户型），房屋结构为（请在此处填写房屋结构），房屋总价为（请在此处填写总价）。
二、合同目的乙方购买甲方商品房，用于房地产开发项目，作为商业或住宅使用。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至房地产开发项目完成之日止。
四、价格及支付方式甲方按照双方协商的价格，在约定的时间内向乙方支付商品房款项。
乙方应当按照约定支付款项，不得无故拖延或拒绝支付。
五、交付时间及条件甲方应当在约定的时间内将符合约定的商品房交付给乙方。
交付时，应当符合国家法律法规规定的交付条件，并按照约定办理房屋交接手续。
六、违约责任1. 甲方逾期交付商品房的，应当按照逾期交付时间计算违约金，每逾期一天，按照合同总金额的万分之五支付违约金。
2. 乙方逾期支付商品房款项的，应当按照逾期付款时间计算违约金，每逾期一天，按照合同总金额的万分之五支付违约金。
3. 其他违约行为按照国家法律法规和相关规定处理。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可以向人民法院起诉。
八、其他条款1. 双方可以就房屋交付、产权登记、质量保证、配套设施、物业管理等其他未尽事宜进行约定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至房地产开发项目完成之日止。
3. 双方应当遵守国家法律法规和相关规定，不得违反本合同的约定，不得侵犯他人的合法权益。
4. 本合同中甲方的权利和义务不受工商银行法定代表人或股权变更的影响。
5. 本合同中涉及的通知和文件，应当以书面形式送达至双方。
中国工商银行房地产开发合同正式样本
文件编号：TP-AR-L4744The Civil Subjects Establish, Change And Terminate Their Corresponding Civil Legal Relations, And Then Determine Their Respective Rights And Obligations. The Terms Are Binding On The Parties And Need To Abide By Them.（示范文本）甲方：_______________乙方：_______________签署时间：_______________中国工商银行房地产开发合同正式样本中国工商银行房地产开发合同正式样本使用注意：该合同资料可用在各个民事主体之间设立、变更、终止其对应的民事法律关系而订立，进而确定各自的权利和义务，条款对当事人具有约束力需各自遵守。
材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。
立合同单位：_____________(以下简称甲方)_____________(以下简称乙方)为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。
一、项目内容及规模________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元(其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元)。
投入资金规模________万元，甲方出资________万元。
预收款________万元，乙方出资________万元。
三、合作方式________________________四、各方责任甲方：_____________乙方：_____________经营方式：________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。
资金的偿还按如下时间及金额执行________，最后一次还款时，费随本清。
中国工商银行房地产开发合同2篇
中国工商银行房地产开发合同2篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（购房者）：[甲方姓名/公司名称]乙方（开发商）：[乙方姓名/公司名称]鉴于甲方有意购买乙方开发的房地产项目，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据相关法律法规的规定，就购房事宜达成以下协议：一、合同目的与依据本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目交易中的权利与义务，成为双方共同遵守的法律依据。
二、项目基本情况乙方在中国工商银行开发的房地产项目位于[具体地址]，项目名称为[项目名称]，该项目已取得合法开发手续，符合城市规划和土地使用要求。
甲方购买该项目中的[具体物业描述]。
三、物业买卖条款1. 物业权属：乙方确保所售物业权属清晰，无争议，不存在抵押、查封等权利限制。
2. 交易价格：物业总价为人民币[大写金额]元整（￥[小写金额]）。
此价格包含附属设施及配套设施。
3. 付款方式：甲方应按照以下约定支付购房款项：（详细描述付款方式、时间节点等）。
4. 交付标准：乙方应于本合同签署后[具体日期]将符合交付标准的物业交付给甲方。
交付标准包括房屋结构、装修标准等（具体条款）。
5. 产权登记：乙方负责办理产权登记手续，甲方予以协助，产权登记相关费用由甲方承担。
四、违约责任与赔偿1. 若甲方未按照约定时间支付购房款项，视为违约，乙方有权解除本合同并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按照约定时间交付物业或交付的物业不符合合同标准，视为违约，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付相应赔偿金。
3. 其他可能的违约情形及处理方式（详细列出）。
五、保修与维护1. 乙方对销售的物业提供保修服务，保修期限及范围按照相关规定执行。
2. 物业的维护工作由甲方自行负责，但因乙方原因造成的损坏除外。
六、物业管理及收费物业管理方式、物业服务内容、收费标准及缴纳方式等详见物业管理协议（作为本合同附件）。
七、合同的变更与解除本合同一经签署，即具有法律效力，双方应严格遵守。
合同变更或解除需经双方协商一致，并书面确认。
银行房地产开发合同
银行房地产开发合同1. 合同背景该合同由银行与房地产开发商签署，旨在规范双方合作关系，明确各自的权利和义务。
银行为房地产开发商提供融资支持，帮助其完成开发项目。
房地产开发商则以物业抵押为银行提供资产保障，保障银行的资金安全。
2. 合同双方2.1 银行•名称：xxxx银行•地址：xxxxxx•联系人：xxxxxx•联系电话：xxxxxx2.2 房地产开发商•名称：xxxx开发有限公司•地址：xxxxxx•法定代表人：xxxxxx•联系电话：xxxxxx3. 合同内容3.1 贷款3.1.1 银行为房地产开发商提供贷款，用于其承担的房地产开发项目。
贷款金额由双方商定，并在合同中明确。
3.1.2 房地产开发商应在合同规定的期限内按照约定的利率和方式偿还贷款本金和利息。
3.1.3 如房地产开发商未能按照合同规定的方式偿还贷款，则银行有权追究其法律责任。
3.2 抵押3.2.1 房地产开发商在签订合同时应向银行提供其名下的物业作为本合同的抵押。
3.2.2 如房地产开发商未能按照合同规定的方式偿还贷款，则银行有权对其提供的物业进行抵押处置。
3.2.3 房地产开发商应保证其提供的物业权属清晰，不存在权属争议，且无权属纠纷等问题。
如因物业存在问题导致银行受到损失，房地产开发商应承担相应的法律责任。
3.3 违约3.3.1 如房地产开发商未能按照合同规定的期限和方式偿还贷款，则视为违约。
银行有权采取法律措施追究其法律责任。
3.3.2 如房地产开发商提供的物业存在权属争议等问题，则视为违约。
银行有权采取抵押处置等法律措施。
3.3.3 如银行未能按照合同规定向房地产开发商提供贷款，则视为违约。
银行应承担因此产生的相应法律责任。
4. 合同生效条件4.1 合同生效条件为双方签字并盖章后生效。
4.2 合同生效后双方应严格执行合同，不得擅自更改合同内容。
5. 合同终止5.1 合同到期后自动终止。
5.2 如因任何原因需要提前终止合同，双方应签署书面协议，并按照协议的约定执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：YK-HT-055673
中国工商银行房地产开发合同
Real estate development contract of industrial and
Commercial Bank of China
甲方：_________________________
乙方：_________________________
日期：_________年_____月_____日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
编订：Yunbo Design
中国工商银行房地产开发合同
立合同单位：
____________________(以下简称甲方)
____________________(以下简称乙方)
为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。
一、项目内容及规模
______________________________________________________
______________________________________________________
二、总投资及资金筹措
总投资________万元(其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元)。
投入资金规模________
万元，甲方出资________万元。
预收款________万元，乙方出资________万元。
三、合作方式
______________________________________________________
______________________________________________________
四、各方责任
甲方：________________________________________________
乙方：________________________________________________
经营方式：____________________________________________
五、资金偿还及占用费
资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20
日付给出资方。
资金的偿还按如下时间及金额执行________，最后一次还款时，费随本清。
六、财务管理
1.成本核算范围：_____________________________________
2.决算编制：_________________________________________
3.财产清偿：_________________________________________
七、利润分配：______________________________________________
八、违约责任：______________________________________________
九、其他
1.该项目资金在________行开户管理，双方确认________行有权监督资金使用。
2.________方经济责任由________担保。
保证方有权检查督促________方履行合同，保证方同意当________方不履行合同时，由保证方连带承担经济责任。
3.________方愿以________作抵押品，抵押品另附明细清单作为本合同的附件，________方不履行合同时，________方对抵押品享有处理权和优先受偿权。
本合同正本一式________份。
甲方执________份，乙方________份。
合同副本________份，报送________等有关单位各存一份。
双方代表签字后生效。
本合同附件有________与本合同有同等效力。
本合同的修改、补充须经甲乙双方签订变更合同协议书，并须保证方同意，作为合同的补充部分。
甲方：(单位公章)_____________
代表人：_______________________
乙方：(单位公章)_____________
代表人：_______________________
保证方：(单位公章)___________
代表人：_______________________
XX文创设计有限公司
Yunbo Graphic Design Co., Ltd.。