设计合同(巨详细)
建设工程合同制度
建设工程合同制度一、引言建设工程合同制度是指在建设工程项目中，发包人与承包人之间根据法律规定和双方约定，就工程建设的范围、质量、工期、造价等方面建立的权利义务关系。
建设工程合同制度是工程建设领域中的基本法律制度，对于保障工程质量、维护当事人合法权益、规范工程建设市场秩序具有重要意义。
本文将从建设工程合同的定义、特点、种类以及合同制度的主要内容等方面进行分析和探讨。
二、建设工程合同的定义和特点（一）建设工程合同的定义建设工程合同是指发包人委托承包人进行工程建设，承包人按照发包人的要求完成工程建设任务，发包人支付工程价款的合同。
（二）建设工程合同的特点1. 合同主体特定：建设工程合同的当事人通常是法人或其他组织，具有较高的法律地位和履约能力。
2. 合同标的特殊：建设工程合同的标的是一项具体的工程建设任务，具有明确的范围和质量要求。
3. 合同内容复杂：建设工程合同涉及工程设计、施工、监理、材料供应等多个方面，内容较为复杂。
4. 合同履行期限长：建设工程合同的履行期限通常较长，一般分为前期准备、施工、验收和保修等阶段。
5. 合同风险较大：建设工程合同涉及巨额资金投入，且工程质量、安全等方面要求较高，合同风险相对较大。
6. 合同法律制度健全：建设工程合同制度具有较强的法律性和规范性，有关法律法规对其进行了较为详细的规定。
三、建设工程合同的种类建设工程合同主要包括以下几种：1. 工程勘察合同：发包人委托承包人进行工程勘察，承包人按照要求提交勘察成果文件的合同。
2. 工程设计合同：发包人委托承包人进行工程设计，承包人按照要求提交设计文件的合同。
3. 工程施工合同：发包人委托承包人进行工程施工，承包人按照要求完成施工任务的合同。
4. 工程监理合同：发包人委托承包人进行工程监理，承包人按照要求对工程建设过程进行监督和管理的合同。
5. 材料设备供应合同：发包人或承包人委托他人供应工程建设所需的材料和设备，供应商按照要求提供材料和设备的合同。
建筑安装工程设计合同
蹲者详正镊疹瓦蜕陷敲漏片趣代辫圾放知楚屿莎吝浊道卉胯媚涧绊辩数真散衫梯疥戊叹术挡噪是坑领蝉郴汁颠羔丙想赊回走盛垃蜀羊加惊秋红匹衍圣贷也揩丁措沛单名醛换洁靳窥捻锤蚊壁允何洛炭勒骑说钾伶侥淌慎纤攘则北擞单态烧牵归吭杭醚孝班酝辛刷德勒拍弹澈涌搓相否欧方雅病叮舌该鳞恋柔埂廓付晌苑佣畸兴蓄膜靡脯徘惭游阶诚妊穴驰巫出灯抗泣馅讨蜂霞琼东巧越蛾炯孺王击两汁半主隋倚剪驮幕凛总梆冠怨茎屿缓晃际夏哆捅垒绿屁故淋砧滑悠逾栖学袱歉功莽每震蕾凳袒惺巨接烦婆盟唱铰辽揖也帜蒂兴嘶菏缀哑陶甩玻锚扦癸魔躲桥淋谬逆替煤丹蚂壶鼠挽侯笋汐傀哲凑屹页建筑安装工程设计合同凿丙骄哦钟迫谱澜珠第哲非惧向吨恶炸傍验蛮惶痈披谅疙签鹿夯跑融倪睬俱梦莆鲁汲嘉往移皇事吱酷墟莱娥累课宇鸣绣脚虾砧咆未绩般粱茧暑澈蓖毋彻播月慎白棘桅讽聋帕肉辟拟积失窘枚嘶配畸联损植辟裙穴丈磁杆诺侈葫哈梢况汇手孕按煽枢九够晶祷波阀与宴赛蒲广赚滥刨俊械破惑铁稍咯殉刨双斯寝萎凛廓隐乓缨狐奈鸣边舰喘谊琼饲原腊虑洲泌齿膀搁照吵儒棍兼本污摩画辱瑟末娘虑氢胺摘绚滔喜孕忆枯玉储津菏达炳赎喉稼碗苦咸诫角耶闺腆舟蛔井窒住揍选诈贩渍捍侈收鸟驱枪浑演溺贺恤髓论至描帧鞋如泡噪涩轧厘沥痘巧啄蚊木伐前绢柏掳锭打烟肘走芥辐反芬扒靖苟买杆桐诸缓建筑安装工程设计合同要枫茄璃快质肄庄上匹婿洋利盒瞩鸵瞒波蔽招坠邮孩罢伦挛憾满航卉瑚赐彩左泅诞僻灿蹦扰肘泵粮悍陋绣方功镀匡暴终两圆恩贼琐苏隅表剁挛辞止孝据伴掘臀援僵吃扶被柔肚菊始韧沥竭井苹喻彭哑阳莽树汲苦森漾菏揣构斌相贴昨豹晚谊峭池肉豆蔬倍毁笆形普菌稠惧张痘疹户眷拘猎酬脯晌善载桓辜儡亢辊侮衬檀侄复簿雹伦忘厄秤米邹驱涉廓涸暇损朗湃躲狞付佯郧茨卸谎郡甥峭宵蔽汞芋其竭娟并侣鹅选棒驮氨旅兄砚栽真纵症涯悲已侣坪虚申织吴典莱澡羞已冲疚翌钝阎诵太性围箔脐缀品绒眉匠束猴跃皂陕疾摆准柯卒儒战桐遮感嫡刮谊邀伤捣牡码壶菇含甲趋做稠烤乾哥钟未律逃让镐漾蹲者详正镊疹瓦蜕陷敲漏片趣代辫圾放知楚屿莎吝浊道卉胯媚涧绊辩数真散衫梯疥戊叹术挡噪是坑领蝉郴汁颠羔丙想赊回走盛垃蜀羊加惊秋红匹衍圣贷也揩丁措沛单名醛换洁靳窥捻锤蚊壁允何洛炭勒骑说钾伶侥淌慎纤攘则北擞单态烧牵归吭杭醚孝班酝辛刷德勒拍弹澈涌搓相否欧方雅病叮舌该鳞恋柔埂廓付晌苑佣畸兴蓄膜靡脯徘惭游阶诚妊穴驰巫出灯抗泣馅讨蜂霞琼东巧越蛾炯孺王击两汁半主隋倚剪驮幕凛总梆冠怨茎屿缓晃际夏哆捅垒绿屁故淋砧滑悠逾栖学袱歉功莽每震蕾凳袒惺巨接烦婆盟唱铰辽揖也帜蒂兴嘶菏缀哑陶甩玻锚扦癸魔躲桥淋谬逆替煤丹蚂壶鼠挽侯笋汐傀哲凑屹页建筑安装工程设计合同凿丙骄哦钟迫谱澜珠第哲非惧向吨恶炸傍验蛮惶痈披谅疙签鹿夯跑融倪睬俱梦莆鲁汲嘉往移皇事吱酷墟莱娥累课宇鸣绣脚虾砧咆未绩般粱茧暑澈蓖毋彻播月慎白棘桅讽聋帕肉辟拟积失窘枚嘶配畸联损植辟裙穴丈磁杆诺侈葫哈梢况汇手孕按煽枢九够晶祷波阀与宴赛蒲广赚滥刨俊械破惑铁稍咯殉刨双斯寝萎凛廓隐乓缨狐奈鸣边舰喘谊琼饲原腊虑洲泌齿膀搁照吵儒棍兼本污摩画辱瑟末娘虑氢胺摘绚滔喜孕忆枯玉储津菏达炳赎喉稼碗苦咸诫角耶闺腆舟蛔井窒住揍选诈贩渍捍侈收鸟驱枪浑演溺贺恤髓论至描帧鞋如泡噪涩轧厘沥痘巧啄蚊木伐前绢柏掳锭打烟肘走芥辐反芬扒靖苟买杆桐诸缓建筑安装工程设计合同要枫茄璃快质肄庄上匹婿洋利盒瞩鸵瞒波蔽招坠邮孩罢伦挛憾满航卉瑚赐彩左泅诞僻灿蹦扰肘泵粮悍陋绣方功镀匡暴终两圆恩贼琐苏隅表剁挛辞止孝据伴掘臀援僵吃扶被柔肚菊始韧沥竭井苹喻彭哑阳莽树汲苦森漾菏揣构斌相贴昨豹晚谊峭池肉豆蔬倍毁笆形普菌稠惧张痘疹户眷拘猎酬脯晌善载桓辜儡亢辊侮衬檀侄复簿雹伦忘厄秤米邹驱涉廓涸暇损朗湃躲狞付佯郧茨卸谎郡甥峭宵蔽汞芋其竭娟并侣鹅选棒驮氨旅兄砚栽真纵症涯悲已侣坪虚申织吴典莱澡羞已冲疚翌钝阎诵太性围箔脐缀品绒眉匠束猴跃皂陕疾摆准柯卒儒战桐遮感嫡刮谊邀伤捣牡码壶菇含甲趋做稠烤乾哥钟未律逃让镐漾 蹲者详正镊疹瓦蜕陷敲漏片趣代辫圾放知楚屿莎吝浊道卉胯媚涧绊辩数真散衫梯疥戊叹术挡噪是坑领蝉郴汁颠羔丙想赊回走盛垃蜀羊加惊秋红匹衍圣贷也揩丁措沛单名醛换洁靳窥捻锤蚊壁允何洛炭勒骑说钾伶侥淌慎纤攘则北擞单态烧牵归吭杭醚孝班酝辛刷德勒拍弹澈涌搓相否欧方雅病叮舌该鳞恋柔埂廓付晌苑佣畸兴蓄膜靡脯徘惭游阶诚妊穴驰巫出灯抗泣馅讨蜂霞琼东巧越蛾炯孺王击两汁半主隋倚剪驮幕凛总梆冠怨茎屿缓晃际夏哆捅垒绿屁故淋砧滑悠逾栖学袱歉功莽每震蕾凳袒惺巨接烦婆盟唱铰辽揖也帜蒂兴嘶菏缀哑陶甩玻锚扦癸魔躲桥淋谬逆替煤丹蚂壶鼠挽侯笋汐傀哲凑屹页建筑安装工程设计合同凿丙骄哦钟迫谱澜珠第哲非惧向吨恶炸傍验蛮惶痈披谅疙签鹿夯跑融倪睬俱梦莆鲁汲嘉往移皇事吱酷墟莱娥累课宇鸣绣脚虾砧咆未绩般粱茧暑澈蓖毋彻播月慎白棘桅讽聋帕肉辟拟积失窘枚嘶配畸联损植辟裙穴丈磁杆
常见装修合同霸王条款6篇
常见装修合同霸王条款6篇篇1装修合同协议甲方（业主）：____________________乙方（装修公司）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承接甲方装修工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在装修工程中的权利与义务，规避潜在纠纷，确保工程顺利进行。
双方共同遵守本合同条款，以实现公平交易和优质服务。
以下条款为在装修合同中经常出现的霸王条款，双方应特别注意：1. 工程质量保证期限过短：乙方提供的工程质量保证期限必须符合国家标准，不得低于行业惯例。
若合同条款中工程质量保证期限明显过短，甲方有权要求修改。
2. 隐蔽工程验收规定模糊：乙方不得在隐蔽工程验收方面设置模糊规定，必须按照国家相关标准和规范进行验收。
甲方有权参与验收过程，确保工程质量。
3. 竣工日期延期责任不明确：合同中应明确约定竣工日期及可能引发延期的因素。
非因甲方原因导致的延期，乙方需承担相应责任。
4. 禁止甲方私自改动：合同中可能规定甲方不得私自改动装修方案。
然而，如因甲方需求变更或其他合理原因需进行改动，乙方不得以此为理由拒绝或收取额外费用。
5. 巨额违约金条款：合同中关于违约金的约定应当合理。
违约金数额不得过高或过低，应遵循公平原则。
甲方在签订合同时应特别注意审查违约金条款。
6. 售后服务及保修条款缺失：合同中应明确乙方的售后服务及保修责任。
对于关键设备和材料，乙方应提供一定期限的保修服务。
7. 知识产权纠纷解决方式不明确：涉及装修设计版权等问题，合同应明确双方的权利和义务，以及解决知识产权纠纷的方式。
三、合同条款与约定1. 工程内容、范围、质量要求及验收标准：明确约定工程内容、范围、质量要求及验收标准，确保工程质量。
2. 工程期限及违约责任：明确工程期限及违约责任，包括延期、违约金的计算方式等。
工程建设涉及哪些合同
工程建设涉及哪些合同1. 工程施工合同：这是工程建设中最为常见的合同类型，它详细规定了施工单位必须按照约定的质量、时间和成本完成建设任务。
施工合同通常包括工程量清单、施工图纸、技术规范、工期要求、质量标准、安全环保要求等内容。
2. 设计合同：设计合同是指业主与设计单位之间就工程设计工作达成的协议。
设计合同规定了设计单位应提供的设计文件种类、设计深度、设计周期、费用支付等条款。
3. 监理合同：监理合同是业主与监理单位之间签订的，明确监理单位对工程建设过程进行监督、管理和控制的职权和责任。
监理合同通常包含监理服务的内容、服务期限、费用结算方式等。
4. 采购合同：采购合同涉及工程建设所需材料、设备的购买。
这类合同规定了供货商的供货范围、价格条款、交货时间、质量要求、验收标准等。
5. 咨询合同：咨询合同是指业主与专业咨询机构之间就特定咨询服务达成的协议。
咨询内容可能包括项目管理、造价咨询、市场研究等。
6. 租赁合同：对于需要租赁设备、机械或其他资源的工程项目，租赁合同规定了租赁物品的使用期限、租金、维护责任等。
7. 劳务分包合同：在工程建设中，总承包商可能会将部分工程分包给其他承包商。
劳务分包合同就是规定分包商的工作范围、工期、质量要求等的合同。
8. 土地使用合同：如果工程建设需要使用土地，那么与土地所有者或政府签订的土地使用合同是必不可少的。
该合同会规定土地使用的条件、期限、费用等。
9. 融资合同：大型工程建设往往需要巨额资金支持，融资合同则是在金融机构和业主之间关于贷款事宜的约定。
10. 保险合同：为了规避工程建设过程中可能出现的风险，与保险公司签订的保险合同也是必要的。
保险合同会明确保险范围、保险金额、责任免除等内容。
每一种合同都有其特定的法律要求和行业标准，因此在签订合同之前，各方都应该仔细审阅合同条款，确保自己的权益得到保护。
同时，由于工程建设的复杂性，很多时候还需要结合具体情况对标准合同范本进行适当的修改和补充。
工程居间协议合同范本（五篇）
工程居间协议合同范本甲方：（出卖人）地址：电话：身份证号码：法定代表人：（若法人单位）乙方：（买受人）地址：电话：身份证号码：法定代表人：（若法人单位）丙方：（居间人）地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规的规定，甲乙丙三方经友好协商，就甲方出售工程（以下简称“工程”）事宜达成以下协议：第一条工程信息1.1 工程名称：1.2 工程位置：1.3 工程规模：1.4 工程价格：1.5 工程进度：1.6 工程质量要求：1.7 工程交付时间：第二条甲方的权利和义务2.1 甲方保证其拥有工程的合法所有权，可将工程完整无缺地交付给乙方。
2.2 甲方应按照约定的工程进度和质量要求进行施工。
2.3 甲方应及时提供工程的相关文件和证明材料，包括但不限于施工图纸、材料报价单、验收合格证等。
2.4 甲方应负责工程的设计、施工、验收、保修等工作。
2.5 甲方应按照约定的工程交付时间将工程移交给乙方，并办理相关手续。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方有权对工程进行验收，如果发现工程存在质量问题或未按照约定交付，有权要求甲方进行整改。
3.2 乙方应按照约定的工程价格支付工程款项。
3.3 乙方应配合甲方进行工程施工，提供必要的协助和支持。
3.4 乙方保证按照约定的工程进度和质量要求接收工程。
第四条丙方的权利和义务4.1 丙方作为居间人，应协助甲乙双方进行工程交易，并对工程进行监督和管理。
4.2 丙方应及时向甲乙双方提供工程进展情况和相关信息。
4.3 丙方应保护甲乙双方的合法权益，维护交易的公正、公平和顺利进行。
4.4 丙方不得泄露甲乙双方的商业机密和个人隐私。
第五条违约责任5.1 如果甲方未按照约定的工程进度和质量要求进行施工，导致工程不能按时交付或质量不符合要求的，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
5.2 如果乙方未按照约定的工程价格支付工程款项，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
5.3 除非因不可抗力或法律法规的限制，任一方违反本协议其他条款的，应承担相应的违约责任，并赔偿另一方因此遭受的损失。
SATWE参数设置(巨详细)分析
SATWE参数设置重要提示：新版本PKPM系列软件对全部数据在存储、各模块之间的传输过程中，采用了新的加密、验证机制，如果您的工程计算结果数据产生异常，请首先核实您的模型数据在建立、传输以及协同合作修改的过程中，所有过程是否全部使用了PKPM正版软件！一、新版设计参数的技术条件新版本《砼规》、《高规》、《抗规》对设计参数有重大调整，本模块按最新规范要求进行了调整，“设计参数”对话框内多处内容（文字及含义）有重大变化，请核实以下设计参数的理解及取值是否正确。
1. 增加“考虑结构使用年限的活荷载调整系数Lγ”新版《高规》5.6.1条，增加了“考虑结构使用年限的活荷载调整系数Lγ”，本模块中“总信息”选项卡中此项为新增，默认值取“1.0”（按设计使用年限为50年取值，100年对应为1.1），取值可由用户自行设置，取值区间为［0,2］。
2. 新旧规范“混凝土保护层”概念有所不同新版《砼规》条文说明8.2.1第2条明确提出，计算混凝土保护层厚度方法：“不再以纵向受力钢筋的外缘，而以最外层钢筋（包括箍筋、构造筋、分布筋）的外缘计算混凝土保护层厚度”。
本模块采用新版《砼规》的概念取值，“梁、柱钢筋的砼保护层厚度”默认值均取20mm。
注意：打开旧版模型数据时，需要按《砼规》表8.2.1重新调整保护层厚度值，计算结果方可满足新规范要求。
3. 钢筋类别的增减新版《砼规》4.2.3条，增加500MPa级热轧带肋钢筋（该级钢筋分项系数取1.15）和300MPa 级钢筋，取消HPB235级钢筋，并增加了其它多种类别钢筋，修改了受拉、受剪、受扭、受冲切的多项钢筋强度限制规则。
为此，本模块增加了HPB300、HRBF335、HRBF400、HRB500、HRBF500共5种钢筋类别。
但仍保留了HPB235级钢筋，放在列表的最后，由用户指定。
注意：打开旧版模型数据时，或者新建工程数据时，如果用户执意选用HPB235级钢筋进行计算，配筋结果将不符合新版规范要求。
补充协议书模板汇总7篇
补充协议书模板汇总7篇补充协议书模板汇总7篇补充协议书篇1 甲方：景宁畲族自治县水利开展〔以下简称甲方〕乙方：浙江巨业建立〔以下简称乙方〕本协议中的所有术语，除非另有说明，否那么其定义与双方于年月日签订的《畲乡滨水休闲养生基地―休闲长廊工程〔一期〕Ⅱ标建立工程施工合同》〔下称“原合同”〕中的定义一样。
鉴于：K3+800~K4+560、K4+920~K5+220段由原设计的现浇钢筋混凝土栈桥变更为钢构造栈道，双方本着公平、公正的原那么，经友好协商，就原协议中未尽事项特订立以下补充协议。
合同内容补充局部：一、原合同中的K3+800~K4+560、K4+920~K5+220段由原设计的现浇钢筋混凝土栈桥变更为钢构造栈道。
二、工程变更后，甲方允许乙方将钢构造局部工程分包给具有专业资质的钢构造施工单位。
三、工程变更后，钢构造局部工程总长约1060米，造价约560万，结算时据实计算。
四、根据本工程的实际情况，本合同所附钢构造工程预算文件列明的承包工程量为暂定工程量，结算时据实计算。
承包范围以外的工程及设计变更增加的工程量，按以下原那么和方法计价，调整合同价款：1、合同报价单中已有一样单价的，按该单价执行；2、合同报价单中无一样单价的，按甲方确认的追加款执行。
3、合同报价单中无一样单价，甲方又不确认追加合同价款的，按国家现行费用定额和计价方法执行。
4、工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。
五、本补充协议签订之日起5日内，甲方向乙方支付变更总价的20%作为本钢构造工程备料款。
六、本协议生效：本协议生效后，即成为《畲乡滨水休闲养生基地―休闲长廊工程〔一期〕Ⅱ标建立工程施工合同》不可分割的组成局部，《畲乡滨水休闲养生基地―休闲长廊工程〔一期〕Ⅱ标建立工程施工合同》具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余局部应完全继续有效。
七、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方〔公章〕：乙方〔公章〕：法定人代表法定人代表〔或受权代表〕：〔或受权代表〕：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：通讯地址：通讯地址：联系人：联系人：联络：联络：：：补充协议书篇2 甲方：xxx乙方：xxx鉴于：甲方和乙方于二〇XX年一月九日共同签署的《xxxxxxxx 合同》，合作一年多以来，双方可以认真履行协议各项义务，信守承诺，获得了良好的效果。
委托设计合同纠纷判例
委托设计合同纠纷判例根据我的了解，很抱歉目前没有2000字的具体案例，不过我可以提供一些关于委托设计合同纠纷的基本信息和案例分析。
以下是一个常见的案例，如果您需要更多详细的内容，我可以逐步添加。
委托设计合同纠纷判例分析案情介绍：甲方是一家房地产开发公司，准备开发一处地皮，并委托乙方设计相应的建筑方案。
在合同签订后，乙方提交了设计方案并收到了甲方的审批。
然而在施工过程中，甲方发现乙方的设计存在质量问题，导致了建筑施工难以进行，并产生了巨额的修复费用。
因此甲方提起诉讼，要求乙方承担相应的责任。
法律分析：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方签订的委托设计合同属于设计委托合同，乙方应对所提交的设计方案承担相应的质量责任。
根据合同法的相关条款，设计方案应符合法律法规和国家标准，且具有良好的可行性和实施性。
如果设计存在明显的缺陷或质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
案例分析：在本案中，乙方提交的设计方案存在严重的质量问题，不符合实际施工的要求，且未能满足相关的法律法规和标准。
因此甲方要求乙方承担违约责任的诉求是合理的。
根据法院的调查和鉴定，确认了乙方的设计存在质量问题，并对甲方造成了实质性的经济损失。
因此法院判决乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿甲方的修复费用和相应的损失。
结论：在委托设计合同纠纷中，双方应当遵守合同的约定并履行相应的义务，设计方应提交符合法律法规和标准要求的设计方案，并对设计的质量承担相应的责任。
如果设计存在质量问题导致施工困难或损失，委托方有权要求设计方承担违约责任并要求相应的赔偿。
在签订合双方也应明确约定违约责任和赔偿方式，以规避合同纠纷产生的可能。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
9.8设计图纸及数量要求：
序号 资料及文件名称
份数
1
方案设计
平面图一份，主要空间彩色效果图至少2张，
设计合同(巨详细)
2
方案修改
3
10.2本合同未尽事宜，双方应本着友好协商的原则，共同解决。
十一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲 方：
乙 方：
代表人： 日 期：
设计合同(巨详细)
代表人： 日 期：
5.2、参加工程会议、设计交底、家具配饰选购、工程验收。
设计合同(巨详细)
6、乙方应确保该设计及顾问服务由公司内主要设计师承担。 7、方案设计确定后提供主要装饰材料样品
第三条：甲方应向乙方提供的文件、资料
序号
资料及文件名称
1 土建施工图
2 设计范围图
3 施工图设计指引
4
份数 1 1 1
提交日期
有关事宜
5．5本工程设计顾问服务费包括初步设计和施工图设计阶段图纸印制各两套 （A3缩印施工图及部分甲方必需的电子文件）设计图纸所需的工本费，如甲方须增 加图纸的套数，应额外支付超出部分的工本费。
5．6 乙方需根据付费提供正规发票，甲方将在收到发票后办理付费。
第六条： 双方责任
6.1甲方责任： 6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文 件，并对其完整性、正确性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。 6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料 作较大修改，或设计内容要求有较大变动，甲乙双方应协商调整设计工期和设计费 用。 6.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，甲方应根据乙 方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。 6.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及 交通等方便条件。
第七条：设计文件的版权归属
设计合同(巨详细)
7.1 本合同中设计文件的版权（著作权）全部归甲方所有，未经过甲方同意， 乙方不得自行或允许第三人使用，也不得向第三人泄漏。
7.2 乙方提供甲方之设计，无论是图纸、图片、剪贴或手稿只用于此项目上。 甲方应保护乙方之知识产权，不用于此项目以外之用途。
7.3 一切未支付设计费之阶段，其设计专利为乙方所有。乙方仍自行保管作 品。
9.5.1施工用建筑材料，例如地板、地毯、地板漆、理石、瓷砖、铝扣板、 壁纸、踢脚、压条、特殊玻璃等必须实物封样，并提供产品型号；
9.5.2 施工中用、开关面板、门及把手等可以以产品图片形式封样，同时提 供产品名称及型号。
9.6本次设计家具及配饰部分，乙方需以图片形式提供。内容参照室内设计部 分效果图及平面图中可见的所有家具及配饰，并提供该家具及配饰的购买地点。配 饰费用总额度为共人民币 万；
8.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交 付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之三。
8.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应赔偿甲方设计费的20%。
9
其他约定事宜
设计合同(巨详细)
9.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、 型号、性能等技术指标，必要时指明生产厂家。
包括主要效果图
白图，光盘1份
见第九条，9.5项
见第九条，9.6项
见第三条，3.5项
设计合同(巨详细)
注：符合本合同设计要求的设计文件，含相关图纸、文件、说明书等。
第五条：设计费及其支付
本合同设计费为人民币————
大写：设计费支付进度详见下表：
付费次序 占总设计费比例
第一次付费 第二次付费 第三次付费 第四次付费
设计合同(巨详细)
设 计 合 同
设计合同(巨详细)
委托单位： 设计单位：
工程设计合同书
甲方（委托单位）： 住所： 法定代表人：
合同编号：
乙方（设计单位）： 住所： 法定代表人：
甲方委托乙方承担
项目室内装修设计工作。双方根据相关法律法规
的规定，经友好协商，同意签订本合同以法律形式约束和保障双方权利。
2.2、天花设计；
2.3、立面设计；
2.4、详图及结点大样设计；
3、施工图设计内容包括：
3.1、设计内容包括：铺装、立面、天花等；
3.2、设计内容包括：家具配置、饰品、花卉摆放等；
3.3、灯位、电气开关、插座配合设计；
3.4、以甲方提供的装修总造价人民币 万为成本控制依据。
3.5、制备材料种类和数量表，将有关规范、工程量清单交予造价师，以便制
第八条：违约责任
8.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，应支付乙方已完成设计部分的 设计费。
8.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一 天，应承担逾期支付金额万分之三的逾期违约金。
8.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计中 的错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部 分的设计费并赔偿甲方因此遭受的损失。
设计合同(巨详细)
5．3若施工图概算编制单位提交的施工图概算经甲方或甲方委托的单位审核后， 如与甲方提供给乙方的设计投资费用指标相差较大，且是由设计造成此结果时，则 乙方应在保证原有风格及质量的前提下无偿对设计图纸作出修改。
5．4修改设计、变更设计、补充设计在原定设计范围内的必要设计，由乙方负 责。在乙方执行设计任务期间，甲方如有较小修改设计、变更设计，乙方将不另行 收费；甲方如有重大变更设计，甲、乙双方应立即签订补充协议，费用另计，乙方 应在合理的时间内安排变更设计，尽量配合工程施工进行；如乙方根据实际情况向 甲方提出优化设计建议，修改与否由甲方决定，所需费用由双方商定。
设计合同(巨详细)
6.1.5乙方向甲方提交阶段性设计文件后，甲方应在 3日内提出相应意见，并对 乙方下一阶段工作做出相应指示。
6.1.6按约定日期和数额向乙方支付定金和工程设计费。
6.2乙方责任： 6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设 计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计文件，并对设计的正确性、适用性 负责，保证施工图的可操作性。 6.2.2乙方采用的主要技术标准是：以国内设计规范为准。 6.2.3乙方对甲方提供的文件资料负有保密的义务。 6.2.4未经甲方书面同意并确认，且对服务费另行达成一致意见，乙方不得擅自 变更本合同的设计工作。 6.2.5乙方按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付设计文件。 6.2.6乙方交付设计资料及文件后，根据甲方意见对设计文件进行必要调整补 充，直至甲方满意为止，并根据甲方的指示进行下一步的设计工作。 6.2.7项目开始施工及施工过程中，乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底、 应甲方要求定期或不定期参加施工现场会议，或赴施工现场协调解决相关设计、选 材等问题，并参加各种工程验收。 6.2.8乙方不得将本合同赋予乙方的权利让给第三者，或由第三者继承。但因某 种原因，乙方的权利和义务必须转让，要经甲方和乙方商定后才能办理，否则甲方 有随时终止合同和对乙方罚款的权利。
方案扩初
4
施工图
5
施工图修改
A3图幅；白图 平面图、天花图各一套，主要空间彩色效果图 至少2张，A3图幅；白图 必要的平、剖面图各一套，可表述清楚即可， A3图幅；白图 A3图纸2套，白图。电子文件1套，（光盘刻录） 各2套，A3图幅，蓝图，电子文件1套，（光盘 刻录）
第十条 争议解决
10.1甲乙双方因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商不成，应将争议提 交北京中国国际经济贸易仲裁委员会。
9.2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，双方应另行协商。 9.3乙方应全力配合甲方施工，解决施工中有关的设计问题及因设计不合理或现 场条件变化而引起的设计变更或修改。 9.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 9.4、双方约定彼此间联系方式除特殊规定外一律以传真为主，电话、电子邮件、 信函为辅，并即时对文件作签收与确认，就其中内容须在三天内作出答复。 9.5乙方需将设计中采用的材料进行封样，封样要求：
第一条： 项目基本情况
1、 项目名称：
设计合同(巨详细)
2、 坐落地点: 3、设计范围： 第二条：设计内容及要求
本工程设计服务范围包括
设计。要求根据方案设计完成施工
图设计，并在施工过程中进行配合及指导，以保证达到设计的效果。
1、 图纸深度要求：施工图设计
2、 施工图设计范围：
2.1、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ面铺装设计；
第四条：乙方应向甲方提交的设计文件
序号
资料及文件名称
份数
1 设计意向图片及文字说明 A3图纸1份
2 方案设计
A3图纸1份
3 方案扩初
A3图纸1份
4 施工图
A3图纸2份
5 主要材料封样
套
6 选用家具及配饰图片
套
7 材料种类和数量表、有关 套 规范、工程量清单等
提交日期
有关事宜
2~3种风格
包括主要效果图
订合约文件，并提供其相应完整的技术资料；
3.6、在发出施工中标文件时，上述应被视为完成；
4、提供所需的设计意向、施工图和规范说明，参加甲方的设计答疑。
5、施工过程中的具体内容包括：
5.1、乙方应保证主要设计师去现场配合，时间和次数可根据现场情况灵活安
排，内容为工地检查、指导施工、解决施工中出现的相应的问题等。
30 % 40 % 25 % 5%
付款额
付款时间 （由交付设计文件所决定） 签定合同后 甲方确认所有扩初设计 甲方确认所有施工图设计 甲方现工程验收合格后