上海市采暖安装施工合同示范文本(2020)
采暖施工合同模板
采暖施工合同模板甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行采暖工程施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于采暖系统的安装、调试、验收等。
二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应按照约定的工程内容、工程量和质量要求完成施工，实际发生的费用超出合同总价的部分，由甲方承担。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为__________天。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期为__________年。
五、甲方的权利和义务5.1 甲方应按照约定的时间和要求提供施工场地、水、电、通讯等基础设施。
5.2 甲方应按照约定的时间和要求支付合同价款。
5.3 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，要求乙方按照约定的质量标准、工艺要求进行施工。
六、乙方的权利和义务6.1 乙方应按照约定的工程内容、工程量和质量要求完成施工。
6.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
6.3 乙方应对施工过程中发生的安全事故及经济损失承担责任。
七、安全责任7.1 乙方应严格遵守施工现场的安全规定，加强安全教育，采取有效防护措施，确保施工安全。
7.2 乙方应对施工过程中发生的一切安全事故及所造成的一切经济损失及法律责任承担责任。
安装施工合同范本(标准版)
安装施工合同范本〔标准版合同协议书〕甲方：XXX公司或个人乙方：XXX公司或个人签订日期： XXXX年XX月XX日签订地点：XX省XXX市XXX地安装施工合同范本发包人全称：〔以下简称：甲方〕承包人全称：〔以下简称：乙方〕依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同〔示范文本〕》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原那么，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：_________安装工程〔以下简称：本工程〕；工程地点：_________；施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。
具体如下：a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙 1.5米〔含接口〕起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。
排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装〔包括弱电的预埋、预留〕，以及从弱电井总箱出口后到灯具〔含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽〕安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电〔包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等〕依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
供暖管道维修施工合同范本(18篇)
供暖管道维修施工合同范本（18篇）供暖管道维修施工合同范本（18篇）供暖管道维修施工合同范本篇1 甲方：乙方：根据公共事业局，市物价局有关物业收费的规定，各供热单位及热用户对冬季闲置住宅要求停止供暖规定要求，并就停止供暖前后的有关事宜，达成如下协议条款：1.首先收取采暖费不是以住户是否享受到采暖服务为依据的，而是以住宅是否消耗了热量为依据的。
没有实现分户控制的用户，不能申请停止供热。
实现分户控制的住宅竣工第一年，因整个供热系统需要试运行，采暖费不予减免。
2.已经实现分户控制的用户，不入住需停止供热时，用户必须在采暖期之前向供热单位提出书面申请，签订停热协议，由供热单位关闭该户控制阀门停止供热，同时住户需交纳全额热费的50%，用以补偿供热企业的不变成本。
乙方应向甲方一次性缴清，包括采暖期前发生的其他相关费用。
3.对于办理半费不入住的房屋，在停暖的同时，也将停止供水服务（拆除水表，供暖期结束应业主要求再为其安装；另有业主要求不让停水的，另外加收全额采暖费的10%，视为偶有入住现象对待。
如不停水自来水管道冻裂，跑水给自己和邻里造成损失以及产生其他后果，由业主负全部责任。
4.在采暖期间，要求安装水表或开启暖气数日的，需交纳20元安装费。
采暖期外物业负责安装。
5.本协议一式两份，甲乙双方各执一份共同遵守。
甲方：乙方：（签字手印）经办人：联系方式：供暖管道维修施工合同范本篇2 供热单位：（以下简称甲方）热用户：（以下简称乙方）根据北京市人民政府1994年第15号令《北京市住宅锅炉供暖管理规定》、京价[商]字[20xx]第372号《关于调整北京市民用供热价格和热电厂热力出厂价格的通知》及京政管字[20xx]433号《关于用户室温检测暂行标准的通知》等文件的有关规定，为保证小区供暖工作的顺利进行，维护广大业主的利益，双方特制定并同意遵守本协议。
一、供暖面积及供暖费标准乙方居住在___小区___楼___单元___室，房屋建筑面积___平方米。
采暖安装施工合同模板
采暖安装施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行采暖安装工程的事宜，达成如下协议：一、工程概况和造价1. 工程地点：________________。
2. 工程内容及施工方法：乙方按照甲方提供的《工程设计图》和《工程方案书》进行采暖设备的安装。
具体内容包括：____________。
3. 工程总价款为人民币大写：________元整（小写：________元）。
其中：设备材料费________元，人工费________元，拆除费________元，清洁、搬运、运输费________元，图纸设计费________元，管理费________元，其他费用________元。
4. 设备材料供应清单详见附件《设备材料供应清单》。
乙方提供的设备材料：________。
甲方自购的设备材料：________。
二、工期1. 开工日期：____年__月__日。
2. 竣工日期：____年__月__日。
三、工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理人员的姓名、单位、联系方式及职责等在开工前通知乙方。
四、施工配合1. 甲方义务：（1）提供房屋原始图纸等相关文件。
（2）需在地面上有特殊要求的，预先向乙方说明。
（3）提供施工所需的水、电等基础设施。
2. 乙方义务：（1）按照甲方的要求进行施工，保证工程质量。
（2）遵守现场管理规定，文明施工，不滋事。
（3）服从甲方的监督和检查，及时整改不符合要求的地方。
五、工程质量及验收1. 工程质量应符合国家相关标准和规范要求。
2. 工程验收时，甲方应组织相关人员对工程进行验收。
验收合格的，甲方应按照约定支付工程款。
六、违约责任1. 甲方未按照约定支付工程款，应支付违约金，违约金为未支付工程款的__%。
2. 乙方未按照约定时间完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价的__%。
【2020版】《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
2020年《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201参照模板
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
2024年上海市建设工程施工合同示范文本
上海市建设工程施工合同示范文本合同编号：___________甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担上海市建设工程施工的有关事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：___________1.2工程地点：___________1.3工程内容：___________1.4工程规模：___________1.5工程质量：按照国家相关标准、规范及甲方要求执行。
二、合同工期2.1工程开工日期：___________2.2工程竣工日期：___________2.3工程总工期：___________天三、合同价款3.1工程合同价款：人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。
3.2合同价款支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的___________%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方申请支付相应比例的工程进度款。
（3）结算款：工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。
四、工程变更4.1工程变更范围：本合同约定的工程范围内。
4.2工程变更程序：甲方提出变更要求，乙方进行评估并报甲方审批，经双方确认后，签订书面变更协议。
4.3工程变更费用：按照实际发生的工程量及合同约定的单价计算，由甲方支付。
五、工程验收5.1工程竣工后，乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求进行自检，并通知甲方验收。
5.2甲方应在接到乙方验收通知后___________天内组织验收，并将验收结果通知乙方。
5.3工程验收合格后，双方签订工程验收证书。
六、工程保修6.1工程保修期为___________年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6.2保修期内，乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求对工程进行保修。
采暖安装施工合同模板范本
采暖安装施工合同模板范本甲方（委托方）：（以下简称甲方）住所地：联系电话：乙方（承包方）：（以下简称乙方）统一社会信用代码：住所地：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行采暖设备的安装工程，为明确双方的权利和义务，甲乙双方遵循自愿、平等、诚实信用的原则，双方签订本合同，共同遵守。
第一条工程内容1. 乙方应按照甲方要求，对指定地点进行采暖设备的安装工程，并保证工程质量、施工进度。
2. 乙方应按照甲方要求，使用符合国家标准的材料和设备进行施工，确保安装过程安全可靠。
第二条施工周期1. 乙方应按照本合同约定的工程内容和要求，按时按质完成工程。
2. 工程期间不得擅自延长施工时间，如有特殊情况需延长施工时间的，应提前书面通知甲方并经甲方同意。
第三条工程标准乙方应严格按照国家相关标准进行施工，并保证采暖设备的使用寿命达到规定标准，保证施工质量符合相关规定。
第四条施工价款及支付方式1. 本工程总造价为人民币（大写）万元整。
2. 施工款项按照工程进度分期支付，分期支付比例如下：（1）工程验收合格前，甲方支付总金额的30%作为预付款。
（2）工程进度达到30%时，甲方支付总金额的40%。
（3）工程全部完成并验收合格后，甲方支付剩余30%的尾款。
3. 甲方在支付款项时，应出具合法有效的支付凭证，以便乙方进行财务记账。
第五条交付与验收1. 乙方应在工程完工后通知甲方进行验收，甲方有权对工程质量进行检查，发现问题及时提出整改要求。
2. 工程验收合格后，乙方应提供相应的维护保养手册、证明文件等资料，并对工程施工质量提供一年的质量保修期。
第六条违约责任1. 乙方未按时完工或工程质量不符合标准的，应按照合同约定承担违约责任。
2. 甲方未按时支付款项的，应按照合同约定承担违约责任。
3. 协商解决任何一方发现对方存在违约行为，应当及时通知对方并协商解决，如不能达成一致意见，应当依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第七条其他条款1. 若因不可抗力导致工程无法按时完工，双方应互相谅解并协商解决办法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海市采暖安装施工合同示范
文本(2020)
Signing a contract can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-004151
上海市采暖安装施工合同示范文本(2020)
合同编号：____________
发包人（简称甲方）：________________________________
承包人（简称乙方）：________________________________
依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，达成如下协议：
第一条工程概况和造价
一、工程地点：__________________________________。
二、工程内容及施工方法：
___________________________________________________。
（详见附件一《工程设计图》和附件二《工程方案书》）。
三、本工程由____方设计，提供工程设计图纸一式____份。
四、总价款：￥______元（人民币大写______________元）
其中：设备材料费____元，人工费____元，拆除费____元，清洁、搬运、运输费____元，图纸设计费____元，管理费____元，其他费用____元。
五、本工程设备材料供应详见附件三《设备材料供应清单》。
乙方提供的设备材料：____________________________。
甲方自购的设备材料：____________________________。
第二条工期
开工日期：________________。
竣工日期：________________。
第三条工程监理
若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理人员的姓名、单位、联系方式及职责等在开工前通知乙方。
第四条施工配合
一、甲方义务：
（一）提供房屋原始图纸等相关文件。
（二）需在地面上有特殊要求的，预先向乙方提出，以便乙方采取预留措施；开工前，在乙方指导下完成以下工作：清空并整平地面、打通墙面管道通孔、使线缆管路不暴露于地面、对室内陈设归堆和遮盖、提供符合施工条件的水源、电源、气源。
（三）保护乙方已施工完成的部分。
（四）参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收。
（五）__________________________________________。
二、乙方义务：
（一）施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
（二）保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。
（三）保证施工现场的整洁，工程完工后负责清理施工现场。
（四）__________________________________________。
第五条工程质量和验收
一、本工程质量标准按下列第____项执行。
（一）执行现行上海地方工程建设规范DGJ08-2161-2015《地面辐射供暖技术规程》。
其中，上述规范未涉及的项目按国家现行的相关标准执行。
（二）按双方约定的标准______________________执行。
二、施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，签订《工程项目变更单》（见附件四）后方能进行施工。
三、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收，乙方应提前____天通知甲方，阶段验收合格后应填写《工程质量验收保修单》（见附件五）：
（一）设备材料验收；
（二）隐蔽工程验收；
（三）工程竣工验收。
四、工程竣工后，甲方验收通过的，乙方向甲方提供《工程质量验收保修单》（见附件五），同时提供管线竣工图等资料，并办理验收
移交手续。
第六条支付方式
一、双方约定按下列第____种方式支付合同款项。
（一）双方约定合同款项按如下方式支付：
1．合同签订时，甲方向乙方支付合同总金额的____％。
2．工程开工后__ 天内，甲方向乙方支付合同总金额的__ ％。
3．验收合格收到《工程结算单》（见附件六）后____天内，甲方向乙方付清合同余款。
4．补充约定__________________________________ 。
（二）其他方式__________________________________。
二、竣工结算后，乙方收回分期收款收据同时开具税务统一发票交甲方。
第七条售后服务
一、保修期从竣工验收通过签字或盖章之日起算。
二、系统隐蔽部分“三包”有效期为____年（不少于十年），其他产品按生产商或代理商的相关承诺执行（不低于该产品法定“三包”
有效期）。
三、竣工验收后，乙方应至施工现场为甲方提供____次免费产品使用培训（安装除外），并提供____次免费调试。
四、竣工验收后，由于甲方的原因需要有所变更的，应提前向乙方预约服务时间，变更费用由甲方承担。
五、乙方接甲方报修后，____小时内提供服务。
如遇特殊情况，____小时内提供服务。
六、保修期限内，对于____天内无法修复完好的采暖炉及乙方提供的其他设备，乙方承诺免费提供备用设备暂用。
第八条违约责任
一、甲方责任：
（一）因甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，每停工、窝工一天，甲方应支付乙方违约金________。
（二）未按合同约定时间付款的，每逾期一天，应向乙方支付违约金________。
（三）未办理验收手续，提前使用或擅自动用工程成品，因此而造
成的损失由甲方承担。
（四）__________________________________________。
二、乙方责任：
（一）因乙方原因造成工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金________。
（二）合同期限届满，工程质量未达到双方约定的质量标准，乙方应当按工程造价的____％支付违约金，同时，在工程质量达标前，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金________。
（三）__________________________________________。
第九条其它约定
__________________________________________________________ _______。
第十条纠纷处理方式
因本合同发生的争议，由双方当事人协商解决，也可向上海市建筑材料行业协会申请调解，或提请上海仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划
去）。
第十一条附则
一、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。
二、本合同一式____份，甲、乙双方各执一份，本合同附件为合同的组成部分，具有同等的法律效力。
第十二条合同附件
附件一：工程设计图；
附件二：工程方案书；
附件三：设备材料供应清单；
附件四：工程项目变更单；
附件五：工程质量验收保修单；
附件六：工程结算单（工程合同造价、变更增加项目、变更减少项目、工程结算总额、甲方已付金额、甲方应付乙方金额、乙方应付甲方金额）。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
住所：__________________ 住所：__________________
法定代表人：____________ 法定代表人：____________ 委托代理人：____________ 委托代理人：____________ 电话：__________________ 电话：__________________ 开户银行：______________ 开户银行：______________ 帐号：__________________ 帐号：__________________ 邮政编码：______________ 邮政编码：______________ 签订时间：____年__月__日签订时间：____年__月__日
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。