推荐-楼盘与装修公司合作协议
开发商与装饰公司合作协议
开发商与装饰公司合作协议一、合作目的为了更好地推进房地产开发业务，提高项目品质，开发商公司（以下简称“开发商”）与装饰公司（以下简称“装饰公司”）进行合作，实现共同发展、互利共赢。
二、合作方式1.开发商与装饰公司共同签署本协议，并约定在项目开发过程中，装饰公司将作为开发商的配套服务商，承担相应的装饰工程、室内设计及装修施工等任务。
2.开发商将为装饰公司提供开发项目的相关信息，并就装修设计、施工方案等事项提供必要的支持和帮助。
3.装饰公司将按照开发商的要求，全面参与项目的建设和开发，并负责项目装修的设计、施工、材料和设备采购、施工管理等一系列工作。
同时，装饰公司须确保项目在规定时间内交付，并保证工程质量。
4.开发商和装饰公司需建立常态化沟通机制，定期召开工作会议，及时解决问题。
三、合作期限1.开发商与装饰公司签署的本协议为期三年，自协议签署之日起生效。
2.双方签署后续项目合同，装饰公司在此期限内为其开发的项目提供服务。
四、费用结算1.开发商和装饰公司按照合同约定的方式进行费用结算。
2.装饰公司收取服务费用，费用标准由双方协商确定并明确计入合同中。
五、保密条款1.开发商和装饰公司在合作过程中所知晓的开发商公司商业机密、商业秘密等均须视为机密，不得向第三方透露。
2.开发商和装饰公司在合作过程中产生的一切文件、文档、技术资料等均属于双方共有财产，未经双方同意，任何一方不得擅自使用、披露。
六、违约责任1.开发商或装饰公司任何一方不能按期履行本协议约定的，应向另一方承担相应的违约责任。
2.因不可抗力原因致使一方无法履行本协议的，双方应在协商一致的前提下变更协议或解除合同。
七、协议变更1.双方在执行本协议的过程中，如有需要变更本协议某项条款或增加附属协议，应通过书面形式进行协商达成一致意见，更新签署协议并生效。
2.本协议变更后，新协议或附属协议的条款、实施细则等具备与本协议同等的法律效力。
八、争议解决如发生争议，双方应协商解决，协商无效的，双方同意将争议提交本协议签订地英属开曼群岛仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决是终局仲裁裁决，对双方均有约束力。
楼盘与装修公司合作协议
装饰与房地产开发公司战略合作合同甲方：乙方：依照《民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，为实现资源共享，和谐共赢，甲乙各方经过充足磋商，本着强强联合，互惠互利的宗旨，在友好、公平、自愿，磋商一致的基础上，就彼此长期合作事宜达成以下合作合同：一、合作范围甲方经营管理楼盘项目内设计施工装修二、合作时间从________年______月______日至_______年______月_____日止三、合作形式甲方为乙方供应合作项目所属小区基本信息，以及营销场地，广告宣传等配套服务，保障乙方业务的顺利展开。
乙方为甲方免费供应合作项目户型设计方案及专业家装咨询，并免费供应一栋别墅，两套方案，两套单元房，每套两个方案，风格是新中式和现代。
四、合作内容（1）甲方为乙方供应的项目与内容：1、甲方为乙方供应楼盘全部的户型图与水电安装图；2、甲方为乙方供应售楼处、交房处排放乙方广告展架位、宣传单页等其他广告位。
3、甲方为乙方供应交房期间30 米宣传位；4、甲方为乙方供应交房期间室内装修咨询处；5、甲方负责向业主推举乙方公司，协助乙方承揽业务，但甲方仅负责推举责任，除此以外的其他事宜由乙方直接与业主洽谈，甲方无任何理由担保责任及不负责负责其他任何直接或连带责任；6、甲乙各方公众微信号等其他网络宣传形式互相宣传。
（2）乙方为甲方供应的项目与内容：1、乙方为甲方供应户型方案效果图，甲方用于展示给业主或有意项购本楼盘住宅的人群，甲方不得向外流失或作为他用，乙方依法享有户型方案效果图的全部版权；2、乙方为甲方供应售楼处户型方案效果图展板；3、乙方为甲方供应交房期间领钥匙业主小礼品及手提袋；4、乙方营销场地供应甲方宣传广告展、宣传单页等广告位。
五、其他条款：1、本合同规定终止之日前30 日，各方磋商续约事宜；2、本合同规定终止之日后没有续签的，本合同自动解除；3、本合同有效期内，经甲乙各方磋商愿意解除，本合同自动解除；4、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本合同不能正常执行，本合同自动解除；7、本合同未尽事宜，各方可磋商解决。
装修公司与房地产合作协议
装修公司与房地产合作协议合同编号：__________鉴于甲方是一家具备专业资质的装修公司，乙方是一家具备房地产开发资质的房地产公司，双方本着平等互利的原则，就甲方为乙方提供装修服务事宜，达成如下协议：一、合作范围1.2 甲方同意承担项目的装修工程，并向乙方提供专业、高效的装修服务。
二、合作期限2.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日至____年__月__日；2.2 如双方同意续约，应提前____个月书面通知对方。
三、装修工程质量3.1 甲方应按照乙方的要求及相关法律法规、国家标准和行业标准，完成装修工程；3.2 甲方应确保装修工程的质量，不得使用假冒伪劣材料，不得偷工减料；3.3 乙方有权对装修工程进行监督检查，并对不符合约定的部分要求甲方进行整改。
四、装修工程费用4.1 乙方向甲方支付装修工程费用，具体金额、支付方式及支付时间由双方另行签订《装修工程费用支付协议》约定；4.2 甲方应向乙方提供正规发票。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失；5.2 如甲方未按照约定完成装修工程，乙方有权按约定向甲方追讨违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份；7.2 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；7.3 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日附件：1. 《装修工程费用支付协议》2. 项目装修设计方案3. 相关法律法规、国家标准和行业标准一、附件列表：1. 《装修工程费用支付协议》2. 项目装修设计方案3. 相关法律法规、国家标准和行业标准二、违约行为及认定：1. 甲方未按照约定完成装修工程，或使用假冒伪劣材料、偷工减料的，构成违约。
装修跟楼盘合作协议书模板
甲方（楼盘开发商）：地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（装修公司）：地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方开发的楼盘（以下简称“本项目”）已进入销售阶段，为了确保本项目房屋的装修质量，提高房屋的附加值，甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：____________________2. 项目地址：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目性质：____________________二、合作内容1. 乙方负责本项目房屋的装修设计与施工，包括但不限于水电改造、墙面处理、地板铺设、厨卫设备安装等。
2. 乙方按照甲方提供的设计图纸和施工规范进行施工，确保装修质量符合国家标准和甲方要求。
3. 乙方负责提供装修所需的原材料、设备、工具等，并保证其质量符合相关标准。
4. 乙方在施工过程中应遵守国家法律法规、行业标准及甲方规定的各项规章制度。
三、工期与进度1. 装修工期自合同签订之日起，至装修工程全部完工验收合格之日止，具体工期为____个月。
2. 乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成装修工程，并确保工程质量。
3. 如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金。
四、质量标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行装修施工，确保装修质量。
2. 装修工程完成后，甲方有权对装修质量进行验收，验收标准如下：a. 符合国家相关标准和规范；b. 材料质量合格；c. 施工工艺规范；d. 无明显缺陷。
五、费用及支付1. 本项目装修费用总额为人民币____元，包括材料费、人工费、设备费等。
装修跟楼盘合作协议书
装修跟楼盘合作协议书协议编号：_____________甲方（楼盘开发商）：_____________________地址：___________________________________代表人：_________________________________联系电话：_______________________________乙方（装修公司）：_____________________地址：___________________________________代表人：_________________________________联系电话：_______________________________鉴于甲方为__________（楼盘名称）的开发单位，乙方为专业装修设计与施工企业，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方楼盘的装修工程合作事宜达成以下协议：一、合作内容1. 甲方委托乙方对位于____________（楼盘地址）的__________（楼盘名称）进行装修设计和施工。
2. 装修范围包括但不限于室内装饰、水电安装、墙面处理、地面铺设、吊顶安装等。
3. 乙方应按照甲方提供的装修标准和要求进行设计施工，确保工程质量符合国家及行业标准。
二、合作期限本合作协议自双方签字盖章之日起生效，至____年____月____日终止。
三、质量要求1. 乙方必须保证装修工程的质量，达到国家相关质量标准。
2. 对于甲方提出的合理修改意见，乙方应积极配合并及时调整。
3. 如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行无偿修复。
四、价格条款1. 双方应根据装修工程的实际面积、材料和工艺等因素协商确定工程总价。
2. 甲方应按约定时间向乙方支付工程款项，具体支付方式和时间由双方另行商定。
五、违约责任1. 如一方违反协议约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行或完全履行协议，双方应及时沟通，协商解决。
装修公司楼盘合作协议书
装修公司楼盘合作协议书协议编号：_____________甲方（装修公司）：_____________地址：_____________________代表人：_________________联系电话：_______________乙方（楼盘开发商）：_____________地址：_____________________代表人：_________________联系电话：_______________鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方开发的楼盘（以下简称“项目”）进行装修合作，经友好协商，达成以下合作协议：一、合作内容1. 甲方负责项目的室内装修设计及施工工作，具体内容包括住宅区域、公共区域及其他附属设施的装修。
2. 乙方负责提供符合装修要求的建筑结构及相关配套设施，并确保施工现场的安全。
二、合作方式1. 甲方根据乙方提供的装修标准和要求，提交设计方案供乙方审核。
2. 方案确定后，甲方组织施工队伍进场施工，并按照约定的时间节点完成各阶段工作。
3. 乙方负责工程的质量监督及验收工作。
三、质量要求1. 甲方必须保证装修工程质量达到国家及行业标准，使用符合环保要求的装修材料。
2. 如出现质量问题，甲方应负责无偿修复直至满足质量标准。
四、工期要求1. 甲方应根据合同约定的时间安排施工计划，并确保按期完成。
2. 因不可抗力或乙方原因导致工期延误的，双方应重新协商确定完成时间。
五、费用支付1. 双方应按照合同约定的付款方式和时间节点进行费用结算。
2. 乙方应按照约定支付预付款、进度款及尾款。
六、违约责任1. 任何一方未履行或不完全履行本协议规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因一方原因导致合作无法继续，该方应承担相应的法律责任。
七、争议解决本协议在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本协议自双方代表人签字盖章之日起生效。
范本房地产开发商与房屋装修公司合作协议
范本房地产开发商与房屋装修公司合作协议本协议由以下双方于签署：甲方：范本房地产开发商地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]乙方：房屋装修公司地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系方式]鉴于：1. 甲方拥有一块位于[地点]的房地产项目；2. 乙方具备在建筑装修方面的专业能力和经验；3. 双方希望通过合作，共同推进房地产项目的开发和装修工作。
基于上述背景，双方达成以下协议：第一条：合作内容和目标1.1 双方同意在本协议签署后立即展开合作，合作内容包括但不限于以下方面：a. 设计和装修方案：乙方将负责为甲方房地产项目提供装修设计和方案，确保其符合相关法律法规和甲方要求；b. 材料供应：乙方将负责提供符合质量标准和数量要求的建筑装修材料；c. 施工和监理：乙方将负责房地产项目的装修施工工作，并进行必要的监理和质量检查；d. 完工验收和保修：乙方将按照相关合同约定进行房屋装修的完工验收，并提供相应的保修服务。
1.2 合作目标：a. 甲方要求乙方按照既定质量标准和时间进度完成房地产项目的装修工作；b. 乙方应积极配合甲方的销售和推广计划，提供相关的宣传材料和参与营销活动；c. 双方共同致力于确保房地产项目的装修质量、进度和销售业绩。
第二条：合作期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为[合作期限]，期满后自动终止，除非双方协商一致决定延长合作期限。
第三条：付款方式和费用3.1 甲方将按照约定的付款方式和时间节点向乙方支付合作款项。
3.2 乙方对所提供的设计、材料和施工等提供的服务和产品有权在合同约定范围内收取相应费用。
3.3 双方应遵守合同的约定，按时支付相关费用，否则应承担相应的违约责任。
第四条：保密条款4.1 双方应对本协议的所有信息和合作过程中涉及的商业机密，保持严格保密。
第五条：违约责任5.1 如果一方违反本协议规定的任何条款，应向对方支付违约金或承担相应的损失赔偿责任，具体金额将依据实际损失及双方对此事的评估确定。
装修跟楼盘合作协议书范本
装修跟楼盘合作协议书范本甲方（开发商）：_____________________地址：______________________________电话：______________________________传真：______________________________法定代表人：_________________________乙方（装修公司）：_____________________地址：______________________________电话：______________________________传真：______________________________法定代表人：_________________________鉴于甲方为合法注册的房地产开发公司，拥有位于________________（楼盘地址）的楼盘开发权；乙方为合法注册的装修公司，拥有丰富的装修设计及施工经验。
甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就甲方楼盘装修事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 甲方委托乙方对位于________________（楼盘地址）的楼盘进行装修设计及施工。
1.2 装修范围包括但不限于：________________（具体装修范围）。
第二条合作期限2.1 本合作期限自本协议签订之日起至________________（装修完成日期）止。
第三条装修费用及支付方式3.1 装修费用总额为人民币________________（金额）元。
3.2 甲方应按照以下方式向乙方支付装修费用：3.2.1 协议签订后____（天数）个工作日内支付总费用的____%作为预付款；3.2.2 装修进度达到____%时支付总费用的____%；3.2.3 装修进度达到____%时支付总费用的____%；3.2.4 装修完工并通过甲方验收后____（天数）个工作日内支付剩余费用。
第四条装修标准及质量要求4.1 乙方应按照甲方提供的装修设计方案及施工图纸进行装修施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
装饰与房地产开发公司战略合作协议
甲方：
乙方：
依照《合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，为实现资源共享，和谐共赢，甲乙双方经过充分协商，本着强强联合，互惠互利的宗旨，在友好、平等、自愿，协商一致的基础上，就彼此长期合作事宜达成以下合作协议：
一：合作范围
甲方经营管理楼盘项目内设计施工装修
二：合作时间
2017年12月18日——2019年12月31日
二、合作方式
甲方为乙方提供合作项目所属小区基本信息，以及营销场地，广告宣传等配套服务，保障乙方业务的顺利开展。
乙方为甲方免费提供合作项目户型设计方案及专业家装咨询，并免费提供一栋别墅，两套方案，两套单元房，每套两个方案，风格是新中式和现代。
三、合作内容
甲方为乙方提供的项目与内容：
1、甲方为乙方提供楼盘所有的户型图与水电安装图；
2、甲方为乙方提供售楼处、交房处排放乙方广告展架位、宣传单页等其他广告位。
3、甲方为乙方提供交房期间30米宣传位；
4、甲方为乙方提供交房期间室内装修咨询处；
5、甲方负责向业主推荐乙方公司，协助乙方承揽业务，但甲方仅承担推荐义务，除此以外的其他事项由乙方直接与业主洽谈，甲方无任何理由担保义务及不负责承担其他任何直接或连带责任；
6、甲乙双方公众微信号等其他网络宣传方式互相宣传。
乙方为甲方提供的项目与内容：
1、乙方为甲方提供户型方案效果图，甲方用于展示给业主或有意项购本楼盘住宅的人群，甲方不得向外流失或作为他用，乙方依法享有户型方案效果图的全部版权；
2、乙方为甲方提供售楼处户型方案效果图展板；
3、乙方为甲方提供交房期间领钥匙业主小礼品及手提袋；
4、乙方营销场地提供甲方宣传广告展、宣传单页等广告位。
四、其他条款：
1、本协议规定终止之日前30日，双方协商续约事宜；
2、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除；
3、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除；
4、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行，本协议自动解除；
7、本协议未尽事宜，双方可协商解决。
6、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。
甲方签字盖章：乙方签字盖章：
2017年_____月____日 2017年_____月____日
[温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。
范文供参考，期待你的好评与关注]。