厂区施工合同doc
政府代建厂区合同模板
政府代建厂区合同模板甲方：政府乙方：厂区建设公司为促进地方经济发展，提高投资环境，经甲、乙双方友好协商，就甲方代建厂区事宜，愿意共同遵守以下约定：一、工程内容1.1 甲方委托乙方以政府名义进行厂区建设，包括但不限于土地平整、建筑物修建、设备采购等，确保建设工程按时、按质完成。
1.2 根据政府要求，乙方应当在厂区建设中充分考虑环保、安全等因素，确保建成的厂区符合国家相关标准和规定。
1.3 甲方将提供相关土地资源、资金等支持，保障乙方建设工程的顺利进行。
二、施工期限2.1 厂区建设工程计划工期为____年，乙方应当依据工程进度表合理组织施工，确保工程按期竣工。
2.2 如乙方因自身原因导致工期延误，应当承担相应责任，如需延期，需提前向甲方提交书面申请，并获得甲方同意。
三、质量保证3.1 乙方应当妥善安排施工队伍，严格按照规范施工，保证建设工程的质量。
3.2 工程竣工验收合格后，乙方应当按照合同约定的质保期内解决由于设计、施工等问题引起的质量问题。
四、合同价款4.1 甲方将向乙方支付工程总价款____亿人民币，具体款项支付方式如下：（1）工程启动前支付工程款的30%作为预付款；（2）完成厂区主体建设后支付工程款的50%；（3）竣工验收合格后支付工程款的20%；4.2 各款项支付应当在约定期限内到位，逾期支付的，甲方有权要求乙方支付逾期利息。
五、安全保障5.1 乙方应当建立完善的安全管理制度，确保施工过程中的安全。
5.2 在施工现场设立安全标志、安全防护设施等，保障施工人员的安全。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力等外部原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，但应当提前书面通知对方。
七、争议解决7.1 合同履行中出现任何争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，应当提交相关仲裁机构解决。
8、法律适用8.1 合同的解释、内容以及履行均适用中华人民共和国相关法律。
厂区道路施工合同4篇
厂区道路施工合同4篇篇1厂区道路施工合同一、双方当事人甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系方式：二、合同背景为了提高厂区道路的交通安全、通行效率以及美化环境，甲方委托乙方进行厂区道路施工。
根据双方协商一致，订立本合同，共同遵守并履行。
三、合同内容1. 工程范围：该工程包括但不限于道路拓宽、道路铺设、绿化美化等工程内容，具体工程范围详见附件一。
2. 工程期限：本合同工程期限自XX年XX月XX日开始，预计工期为XX个月，具体工期详见附件二。
3. 工程造价：本工程总造价为XX万元（人民币），具体工程款项结算标准详见附件三。
4. 施工标准：乙方应按照相关规范和标准进行施工，确保施工质量符合相关要求。
5. 现场管理：乙方应安排专业施工人员进行管理，并确保施工现场的安全、秩序。
6. 现场环境：乙方在施工过程中，应保护周边环境，严禁污染环境。
7. 安全质量：乙方应加强安全管理工作，确保施工期间无安全事故发生；同时，保证施工质量符合相关验收标准。
8. 竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方验收合格后，乙方可领取最后结算款。
9. 违约责任：任何一方未按照本合同约定履行义务，应当承担相应的违约责任。
四、合同解释权本合同自双方签字生效，适用中华人民共和国法律。
合同内容如有争议，双方协商解决；无法协商解决的，提交有管辖权的人民法院解决。
委托方（盖章）：承包方（盖章）：法定代表人：法定代表人：日期：日期：以上为关于厂区道路施工合同的内容，希望双方能够遵守合同约定，共同完成工程。
篇2厂区道路施工合同甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方对乙方承接的厂区道路施工项目达成如下合同：一、项目概况1.1 项目名称：厂区道路施工项目1.2 项目地点：[具体地址]1.3 项目规模：[详细描述]1.4 项目时间：[开始时间至结束时间]二、委托内容2.1 甲方委托乙方进行厂区道路施工项目，并委托乙方全权负责项目的施工组织、实施和管理。
2024年厂区土方工程施工合同范本
2024年厂区土方工程施工合同范本甲方：（公司名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方：（承包商名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：鉴于甲、乙双方本着平等互利的原则，按照中国法律的有关规定，经友好协商，就甲方委托乙方进行厂区土方工程施工事宜，达成如下合同：第一条工程名称本合同所称工程为：厂区土方工程施工。
第二条工程地点本工程施工地点位于（厂区具体地址）。
第三条项目内容1. 乙方接受甲方的委托，负责厂区土方工程的施工任务。
具体施工内容包括但不限于：地面平整、土方挖填、边坡护坡、排水沟建设等。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理组织施工，确保工程质量和进度。
第四条工期1. 本工程约定的工期为（具体工期），自本合同签订之日起开始计算。
2. 如果因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应的责任并支付违约金。
3. 如果因甲方原因导致施工进度延误，甲方应支付索赔款。
第五条施工规范1. 乙方必须按照中国相关的法律法规、标准规范和技术要求进行施工，保证工程质量符合标准。
2. 乙方应严格遵守现场施工安全规定，确保工人和设备的安全。
3. 施工过程中，如发生意外事故，乙方应立即采取措施进行救援，并报告甲方。
第六条价格及支付方式1. 甲方应按照以下的价格支付工程款项：（1）工程总价为（具体金额）。
（2）支付方式：甲方应按照工程进度和验收情况，分阶段支付工程款项。
具体支付方式为：第一阶段支付工程款项（具体金额）。
（3）甲方应在支付工程款项之前查验工程的质量、进度等情况，合格后方可支付相应款项。
2. 乙方应提供相应的发票和合格证明文件。
第七条质量保证1. 乙方需对工程施工结果承担法定保修期的义务，如在质量保修期内出现任何质量问题，乙方应负责修复。
2. 甲方在质量保修期内发现任何质量问题，有权要求乙方进行必要的修复工作。
3. 如乙方未按时进行质量保修，甲方有权自行解决，并有权要求乙方承担相应费用。
第八条合同解除1. 在施工期间，如因甲方原因需要解除合同，甲方应支付乙方已经完工部分的合理费用。
厂区工程施工合同
厂区工程施工合同在工程建设中，合同是保障双方权益的法律文件。
一个详尽、规范的施工合同能够明确工程的范围、质量要求、工期限制以及付款方式等关键条款，从而确保工程顺利进行。
以下是一份厂区工程施工合同范本，供参考之用。
甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就_________厂区工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________厂区工程2. 工程地点：______________________3. 工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、配套设施建设等项目。
4. 工程规模及标准：按国家及行业相关规范执行。
二、合同金额1. 本工程合同总价为人民币_________元。
2. 价格构成包括材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
3. 最终结算价以实际完成的工作量为准。
三、工程质量1. 乙方必须严格按照国家及行业规定的质量标准和甲方提供的技术要求进行施工。
2. 工程质量应达到设计要求和有关规范、标准的要求。
四、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时书面通知对方，并协商解决。
五、付款方式1. 预付款：合同签订后____天内支付合同总额的____%。
2. 进度款：按照工程进度支付相应的款项。
3. 竣工款：工程完工并通过验收后支付剩余款项。
六、违约责任1. 若乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应按合同约定承担违约责任。
2. 若甲方未按约定时间支付工程款项，应赔偿乙方因此产生的损失。
七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
厂区天桥施工合同范本
厂区天桥施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行厂区天桥施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：厂区天桥工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：包括但不限于天桥主体结构、桥面铺装、栏杆、照明等工程内容。
二、工程承包方式2.1 本工程采用包工包料的方式进行承包。
三、合同价款3.1 本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 合同价款包括乙方为完成本工程所发生的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
四、工期4.1 本工程工期为_______天，自合同签订之日起计算。
4.2 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并签订书面变更协议。
五、质量标准5.1 本工程质量应达到国家相关质量验收标准。
5.2 乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。
六、付款方式6.1 工程进度款：乙方完成工程进度的_______%后，甲方支付合同价款的_______%。
6.2 工程竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的_______%。
6.3 质量保证金：工程竣工款的_______%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
七、工程变更7.1 在施工过程中，如甲方要求变更工程内容，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款和工期。
7.2 乙方不得擅自变更工程内容，否则甲方有权要求乙方恢复原状或赔偿损失。
八、违约责任8.1 甲方未按约定支付工程款的，应按逾期支付金额的_______%向乙方支付违约金。
8.2 乙方未按约定完成工程的，应按逾期天数的_______%向甲方支付违约金。
厂区道路工程合同范本3篇
厂区道路工程合同范本3篇篇一厂区道路工程合同范本________________________________________________________鉴于甲方需对厂区道路进行施工建设，为确保工程质量和双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，具体条款如下：一、工程概况1. 工程名称：厂区道路工程2. 工程地点：____________________________3. 工程规模：____________________________4. 工程内容：道路铺设、排水设施、照明系统等二、工程期限1. 工程开工日期：____________________________2. 工程竣工日期：____________________________三、工程费用1. 工程总价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的40%；工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的50%。
四、工程质量及标准1. 乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 乙方应遵守安全生产规定，确保施工过程中的人员安全和财产安全。
五、乙方责任1. 乙方负责组织施工，提供合格的施工队伍和施工设备。
2. 乙方负责对施工人员进行技术培训和安全教育，确保施工质量。
3. 乙方负责施工过程中的环境保护，不得对周边环境造成污染。
六、甲方责任1. 甲方负责提供工程所需的施工图纸和相关资料。
3. 甲方负责支付合同约定的工程费用。
七、合同变更1. 如因不可抗力等原因导致工程无法正常进行，甲乙双方应协商一致，对合同内容进行适当变更。
2. 合同变更应书面签订，经甲乙双方代表签字盖章后生效。
八、合同解除1. 在合同履行过程中，如一方违反合同规定，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。
厂区建设工程施工合同7篇
厂区建设工程施工合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方厂区建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________厂区建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括厂房、办公楼、宿舍楼等建筑及其配套设施的建设。
4. 工程规模：__________平方米。
二、工期1. 工程开工时间：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工时间：XXXX年XX月XX日。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。
三、工程造价1. 工程总造价：人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 付款方式：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程进展至XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款；（4）工程质保金为工程总造价的XX%，自竣工验收合格之日起XX年后无质量问题一次性支付。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家标准、规范及设计要求，确保工程质量。
2. 双方约定隐蔽部分工程验收和中间验收时间，甲方应按时参加，并签署意见。
若甲方未按约定时间验收或拒绝验收而影响工期，视为已验收通过。
3. 工程竣工后，乙方应提交完整的技术档案资料并通知甲方验收。
甲方应在接到验收通知后XX日内组织验收，并签署验收意见。
若甲方未按约定时间组织验收或提出修改意见，则视为已验收合格。
一、工程概况及内容同上述内容。
二、工期约定及顺延情形篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方厂区建设工程施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________厂区建设工程。
厂区施工合同模板
厂区施工合同模板甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方厂区施工工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下合同：一、工程内容1.1 工程名称：________厂区施工工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、设备采购、调试等。
二、工程期限2.1 工程开工日期：____年____月____日2.2 工程竣工日期：____年____月____日2.3 工程总工期：____个月三、工程质量3.1 工程质量标准：应符合国家、地方及相关行业标准和要求。
3.2 质量保证期：自工程竣工验收合格之日起计算，期限为____年。
四、工程造价4.1 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
五、施工要求5.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，确保工程质量。
5.2 乙方应严格按照国家、地方及相关行业标准进行施工，确保工程安全。
5.3 乙方应做好施工现场的环保、安全、防火等工作，确保施工现场的秩序。
5.4 乙方应做好工程资料的整理和归档工作，确保工程资料的完整性。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程总价款的0.5%。
6.2 乙方工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工，乙方应承担由此产生的全部费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程编号：合同编号：建设工程施工合同工程名称：佛山市禅宝饮料厂有限公司工程地点：佛山市南海丹灶金沙发包人：李满星承包人：张日成发包单位：李满星（简称“甲方”）承包单位：张日成（简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，双方经充分协商一致，双方签订本《建设工程施工合同》，以便双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：佛山市禅宝饮料厂有限公司厂房宿舍。
2、工程概况：总建筑面积为：52490.94M2（其中：办公楼面积3942.9 M2、宿舍楼面积1990.76M2、车间A面积9218.77 M2、车间B面积5868.68 M2、车间C面积14301.14 M2、车间D面积9166.45、车间E面积8002.23 M2），结构形式：框架结构。
3、旧厂区外墙翻新及围墙翻新。
4、新建工程全厂的室外路面道路、室外市政排水工程。
5、现场条件：基本完成“三通一平”（红线以外20m通水、通电、通道路及红线范围内场地基本平整）6、工程地点：佛山市南海丹灶金沙。
二、工程承包内容及施工范围1、新建工程的基础工程包括：桩基础工程（工程桩检测所有费用由甲方负责）、土方开挖、基础工程。
2、新建的主体及装饰工程包括：报建施工图纸和报价的全部土建工程项目（详工程报价表项目内容），含地面装饰、厕所沉池及管道口的防水、天面防水、天面隔热层、内外墙体及装饰、变形缝、楼梯扶手。
（本工程合同不包含：消防、水电，旧厂区原有室外路面修复、原厂区室内工程及钢结构部分、绿化等）3、新建工程的装饰标准。
现暂定室内装饰标准为：室内墙身及天花一般抹灰并刮塑二次，卫生间地面铺600×600防滑砖，墙身1500高贴300×450瓷片砖。
楼梯间装饰标准为：楼梯级铺砖；楼梯扶手不锈钢201，墙身及天棚一般抹灰，脚线扫水泥浆。
C、D车间地面水泥色水磨石。
办公楼地面铺1000×1000抛光砖，厂房、宿舍楼地面铺800×800抛光砖（除C、D厂房）。
铝合金窗材料1.4国标，玻璃5厘厚。
4、新建工程的防雷安装工程：桩基础接地；柱内引下线；天面避雷网及避雷针等施工图纸的内容。
5、新建工程的由甲方直接分包的工程内容不纳入本次合同范围，包括：电力电气工程、给水、消防工程；智能化、广播电视、通讯管网工程、绿化工程等。
在竣工验收时其分包的各分项竣工资料必须由各分包单位整理。
6、旧厂区外墙翻新及围墙翻新。
7、室外路面道路、室外市政排水工程。
8、消防、水电给排水等预留孔。
9、土建报建，报建费用政府有明确规定的，甲方和乙方各自承担，未有明确规定的费用由甲方承担，工人工资保证金由乙方。
三、工程造价的确定1、本工程总造价按63,183,170元（陆仟叁佰壹拾捌万叁仟壹佰柒拾元整）人民币总包干(不含税金)。
以上报价已含土建水电、资料费、材料检测费、文明施工费、土建竣工验收费用。
佛山禅宝饮料厂土建排水工程及旧厂区翻新工程造价表2、甲方另行的发包工程施工单位生活用水、用电的一切费用由分包单位负责，并由分包单位提供水、电表，乙方负责装表。
3、变更签证必须由甲乙双方代表、监理方签名确认并加盖甲方工程专用章方为有效。
4、变更签证项目7个工作日内完成签证手续，每月25日前乙方汇总当月签证单并作好结算资料交甲方审核，甲方应予下个月5日前完成审核手续，审核后在1个月内办理结算并支付费用。
5、乙方对甲方直接分包的工程, 收取分包工程总造价的1.5% 作为管理费、配合费支付给乙方，乙方不再收取各分包费用，除水电费外）。
乙方提供水电，水、电费用由分包方直接支付给乙方（由分包单位提供水、电表，乙方接装，设立独立表计量）。
甲方直接分包的工程，工程安装完成后，修补洞口工作由分包单位负责，乙方提供水泥、砂、砂浆机。
四、承包方式：1、包工、包材料、包质量、包工期、包安全、包材料检测、包验收（不包税费）。
五、工期要求1、开工日期暂定为 2013年4月30日，实际开工日期以双方现场代表签署开工令为准，交付甲方使用时间为2014年2月30日，总工期为：330天（不含打桩）。
2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
3、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
因错峰用电而致停电的，由乙方自行安排生产时间，工期不顺延、雨天不顺延。
6、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
7、由于甲方直接分包的施工单位延误工期的，应分析原因，确认属分包单位责任的，经甲方和监理单位签证确认后本工程工期可以顺延。
六、工程结算和付款方式七、安全、质量标准1、关安全生产的约定○1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其它相关的法规、规范。
○2由于乙方提供的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、防火设计规范，导致发生安全事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
○3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
○4乙方在施工期间应文明施工，如发生扰民事件，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
○5严格执行国家安全生产方针，认真落实各项安全措施，确保安全施工。
因乙方施工造成的一切质量事故和安全事故，其责任和经济损失（包括造成甲方的经济损失）均由乙方负责。
2、工程质量及验收的约定○1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
○2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
○3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。
若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
○4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
○5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后1 天内组织验收，并办理验收、移交手续。
如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
○6、柱和梁模板采用新的模板制作安装。
八、保修项目的质量保修期从工程竣工验收之日算起；质量保修期限一年。
九、双方责任和义务1、甲方责任和义务：(1)甲方将已完成“三通一平”的场地交给乙方施工，施工期间的临时排水由乙方按三级沉淀过滤的施工方法进行处理，自行连接到现有的市政排水管，费用由甲方负责。
(2)提供完整的建筑、结构施工图纸一式六份，水电施工图纸一式两份及相关技术资料给乙方。
(3)本工程需连续施工，在施工过程中，若因甲方的原因导致停工、工期延迟，工期顺延签证由甲方工程部与乙方签定。
(4)本工程若甲方所承诺的付款未能兑现，则工期顺延。
(5)甲方委派工程部为现场管理代表，负责监督检查工程质量、进度、安全等管理工作；组织施工报建、工程开工、图纸会审、工程例会及办理施工方案、工程计划和完成报表审核、隐蔽工程验收、工程签证等管理工作和工程施工期间的质量验收及其他事宜；代表甲方行使和执行甲方的工程管理的权利和义务。
(6)调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定。
(7)负责组织工程竣工和结算工作。
2、乙方责任和义务：（1）、乙方对现场的安全和照管负责，按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通；在施工期间由于乙方原因而发生的施工质量、安全事故，其责任及费用均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
（2）、乙方对现场负责清理，文明施工，遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音、环境保护及安全生产等管理规定，做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
临设搭建符合防火要求，达到美观、整齐、整洁、规范；在施工期间，乙方应保证工地没有任何不必要的障碍物，妥善储存或处置建筑设备和多余的材料，将所有残余物垃圾或不再需要的临时工具清理出工地。
（3）、乙方要经常对本施工队的工人进行思想教育，不得在施工工地范围内盗窃，如果发现施工队的工人盗窃财物并且人赃并获，甲方有权处罚500元乙方，乙方不能有任何异议。
（4）、负责工程的进度、质量、安全及资料收集管理。
（5）、对竣工验收后保修期内出现的施工质量问题乙方负责免费维修；如甲方发出维修通知，在乙方收到维修通知后24小时内乙方不进行维修或不承认,则视作乙方默认，甲方可另派人员处理，其维修费用全部由乙方负责并在工程质保金内扣除。
（6）、乙方必须配备专职安全员负责本工程的安全文明工作。
（7）、在合同履行过程中，双方有异议应及时协商解决，未经甲方同意乙方不得随意停工或借故拖延工期。
（8）、乙方委派作为本项目工程的负责人，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
十、奖励和违约责任1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方20000元违约金。
甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方10000元，作为奖励。
2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
十一、合同的终止1、由于乙方的原因导致合同不能履行或提前解除，已施工工程的工程款不予发放。
甲方可另行委托其他施工单位施工，乙方不得提出异议。
2、如乙方在施工中出现影响主体结构等重大质量问题（结构责任由建设部门仲裁），甲方有权终止本合同，并视为乙方单方提前解除合同，并按乙方单方提前解除合同处理。
3、由于甲方原因而导致合同终止或不能履行，乙方有权向甲方收取由此发生的窝工及进退场费，并对已完成工程进行结算。
4、未尽事宜，由双方协商解决，可另行签定补充协议。
补充协议作为本合同的一部份，与本合同具有同等法律效力。